Réhabilitation et extension de la piscine communautaire

Communauté de communes Saint-Méen Montauban

Procédure adaptée conformément aux articles L. 2123-1-1 et R. 2123-1-1º du code de la commande publique.
Les travaux portent sur la réhabilitation et l'extension de la piscine communautaire située à Saint-Méen-le-Grand. Présence de PSE sur plusieurs lots (1, 3, 6, 13, 15, 16, 17).
Visite du chantier non obligatoire mais fortement recommandé. Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est fixé à quatorze mois compris période de préparation et congés payés, intempéries (obligation de travail en août).
Date prévisionnelle de commencement de la période de préparation: 1.2.2021.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-10-29. L'appel d'offres a été publié le 2020-09-24.

Qui ?

• Communauté de communes Saint-Méen Montauban

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Bretagne › Ille-et-Vilaine

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-09-24	Avis de marché

Avis de marché (2020-09-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de piscines
Numéro de référence: 2020M07
Brève description:

Procédure adaptée conformément aux articles L. 2123-1-1 et R. 2123-1-1º du code de la commande publique. Les travaux portent sur la réhabilitation et l'extension de la piscine communautaire située à Saint-Méen-le-Grand. Présence de PSE sur plusieurs lots (1, 3, 6, 13, 15, 16, 17). Visite du chantier non obligatoire mais fortement recommandé. Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est fixé à quatorze mois compris période de préparation et congés payés, intempéries (obligation de travail en août). Date prévisionnelle de commencement de la période de préparation: 1.2.2021.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de piscines 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux de démolition 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux de couverture en ardoises 📦
Travaux de menuiserie 📦
Installation de structures en métal 📦
Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage 📦
Travaux d'isolation 📦
Mise en place de plafonds suspendus 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de peinture 📦
Équipement de piscine 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ille-et-Vilaine 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de communes Saint-Méen Montauban
Adresse postale: 46 rue de Saint-Malo
Code postal: 35360
Commune postale: Montauban-de-Bretagne
Contact
Adresse Internet: http://www.stmeen-montauban.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@stmeen-montauban.fr 📧
URL des documents: http://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL pour la participation: http://www.megalis.bretagne.bzh 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-09-24 📅
Date limite de soumission: 2020-10-29 📅
Date de publication: 2020-09-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 189-455310
Numéro JO-S: 189
Informations complémentaires

Pour ce lot le certificat de qualification professionnel suivant est demandé: Qualibat 1552 ou équivalent.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Procédure adaptée conformément aux articles L. 2123-1-1 et R. 2123-1-1º du code de la commande publique.

Les travaux portent sur la réhabilitation et l'extension de la piscine communautaire située à Saint-Méen-le-Grand. Présence de PSE sur plusieurs lots (1, 3, 6, 13, 15, 16, 17).

Visite du chantier non obligatoire mais fortement recommandé. Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est fixé à quatorze mois compris période de préparation et congés payés, intempéries (obligation de travail en août).

Date prévisionnelle de commencement de la période de préparation: 1.2.2021.

Intitulé du lot: Terrassements — VRD
Numéro du lot: 1
Brève description: Terrassements — VRD.
Durée de l'accord: 14 mois
Intitulé du lot: Démolitions
Numéro du lot: 2
Brève description: Démolitions.
Informations complémentaires:

Pour ce lot le certificat de qualification professionnel suivant est demandé: Qualibat 1552 ou équivalent.

Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 3
Brève description: Gros œuvre.
Intitulé du lot: Charpente bois et métallique
Numéro du lot: 4
Brève description: Charpente bois et métallique.
Intitulé du lot: Bardage bois
Numéro du lot: 5
Brève description: Bardage bois.
Intitulé du lot: Couverture ardoise — étanchéité
Numéro du lot: 6
Brève description: Couverture ardoise — étanchéité.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium.
Intitulé du lot: Métallerie
Numéro du lot: 8
Brève description: Métallerie.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 9
Brève description: Menuiseries intérieures bois.
Intitulé du lot: Agencement et mobiliers
Numéro du lot: 10
Brève description: Agencement et mobiliers.
Durée de l'accord: 14 jours
Intitulé du lot: Cloisons sèches — isolation
Numéro du lot: 11
Brève description: Cloisons sèches — isolation.
Intitulé du lot: Plafonds suspendus
Numéro du lot: 12A
Brève description: Plafonds suspendus.
Intitulé du lot: Plafonds bois
Numéro du lot: 12B
Brève description: Plafonds bois.
Intitulé du lot: Carrelage et étanchéité de bassin
Numéro du lot: 13
Brève description: Carrelage et étanchéité de bassin.
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 14
Brève description: Peinture.
Intitulé du lot: Équipements de piscine
Numéro du lot: 15
Brève description: Équipements de piscine.
Intitulé du lot: Plomberie — sanitaires — chauffage — ventilation — traitement d'eau
Numéro du lot: 16
Brève description: Plomberie — sanitaires — chauffage — ventilation — traitement d'eau.
Informations complémentaires:

Pour ce lot les certificats de qualification professionnels suivants sont demandés:

— Qualibat 5112 ou équivalent;

— Qualibat 5312 ou équivalent;

— Qualibat 5352 ou équivalent;

— Qualibat 5432 ou équivalent.

Intitulé du lot: Électricité — courants forts et faibles
Numéro du lot: 17
Brève description: Électricité — courants forts et faibles.
Informations complémentaires:

— installations électriques: MGTI — Moyen et gros tertiaire-industrie classe 4 ou équivalent;

— courants faibles: MGTI — Moyen et gros tertiaire-industrie classe 3 ou équivalent.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Saint-Méen-le-Grand (35290).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Se référer au RC.
Situation économique et financière: Se référer au RC.
Capacité technique et professionnelle: Se référer au RC.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2020-10-30 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: ‎20003899000012
Contact
Point de contact: Monsieur le président
Adresse Internet: www.stmeen-montauban.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.megalisbretagne.org 🌏
URL des documents: www.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL pour la participation: www.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL des documents: www.megalis.bretagne.bzh 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le DCE est téléchargeable sur le profil acheteur Mégalis, référence 2020M07. Remise des offres par voie électronique obligatoire.

Unité monétaire utilisée: l'euro.

Le présent avis est constitué en tant que publicité complémentaire aux publicités obligatoires imposées par l'article R. 2131-12-2º du code de la commande publique (valeur du besoin au dessus de 90 000 EUR HT dans le cadre d'une procédure adaptée).

L'AAPC publié à titre principal est consultable sur le site www.boamp.fr — référence: 20-116472.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Rennes
Source: OJS 2020/S 189-455310 (2020-09-24)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (16)

Travaux de construction d'installations sportives (6)

Travaux de construction d'installations sportives monovalentes