Les travaux seront exécutés dans un délai global prévisionnel de 31 mois (préparation: deux mois; travaux construction neuve de l'EHPAD TF: 18 mois; déménagement: un mois; travaux de restructuration du SSR TO: dix mois). Le marché de travaux est décomposé en deux tranches. La date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution de la prestation de la tranche ferme de chaque lot est unique et fixée par ordre de service notifié. Si le maître de l'ouvrage décide d'affermir la tranche optionnelle, cette décision sera notifiée au titulaire par ordre de service. Le délai d'affermissement raisonnable est fixé à 180 jours calendaires à partir de la réception de la tranche ferme. L'installation de chantier, ainsi que la remise en état des lieux sont inclus dans le délais global d'exécution. Le démarrage de l'exécution du projet est programmé début 2021.
La valeur totale des travaux précisée ci-dessous n'est donnée qu'à titre indicative (incluant tranches ferme et optionnelle).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-12-18.
L'appel d'offres a été publié le 2020-10-29.
Objet Champ d'application du marché
Titre: Reconstruction de l'EHPAD & restructuration du SSR
GHT20030
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Les travaux seront exécutés dans un délai global prévisionnel de 31 mois (préparation: deux mois; travaux construction neuve de l'EHPAD TF: 18 mois;...”
Brève description
Les travaux seront exécutés dans un délai global prévisionnel de 31 mois (préparation: deux mois; travaux construction neuve de l'EHPAD TF: 18 mois; déménagement: un mois; travaux de restructuration du SSR TO: dix mois). Le marché de travaux est décomposé en deux tranches. La date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution de la prestation de la tranche ferme de chaque lot est unique et fixée par ordre de service notifié. Si le maître de l'ouvrage décide d'affermir la tranche optionnelle, cette décision sera notifiée au titulaire par ordre de service. Le délai d'affermissement raisonnable est fixé à 180 jours calendaires à partir de la réception de la tranche ferme. L'installation de chantier, ainsi que la remise en état des lieux sont inclus dans le délais global d'exécution. Le démarrage de l'exécution du projet est programmé début 2021.
La valeur totale des travaux précisée ci-dessous n'est donnée qu'à titre indicative (incluant tranches ferme et optionnelle).
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 16 289 860 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gros œuvre — démolition
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Lieu d'exécution: Dordogne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Centre hospitalier à Saint-Astier.
Description du marché:
“Le démarrage de l'exécution du projet est programmé début 2021.
Le marché de travaux est décomposé en deux tranches de travaux:
— tranche ferme:...”
Description du marché
Le démarrage de l'exécution du projet est programmé début 2021.
Le marché de travaux est décomposé en deux tranches de travaux:
— tranche ferme: construction de l'EHPAD;
— tranche optionnelle: rénovation du SSR.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique (sous-critères détaillés dans le RC)
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de coût (nom): Jugé par rapport à la DPGF
Critère de coût (pondération): 50
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 3 889 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 31
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Les prestations objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires passé en...”
Description des options
Les prestations objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires passé en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par le titulaire initial du marché. Les clauses de réexamens et de modifications sont indiquées dans le cahier des clauses administratives particulières.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“La valeur estimée précisée ci-dessus n'est donnée qu'à titre indicative (incluant tranches ferme et optionnelle).”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Charpente Bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Site principal ou lieu d'exécution: Centre Hospitalier à Saint Astier
Description du marché:
“Le démarrage de l'exécution du projet est programmé début 2021. Le marché de travaux est décomposé en 2 tranches de travaux: - tranche ferme: Construction...”
Description du marché
Le démarrage de l'exécution du projet est programmé début 2021. Le marché de travaux est décomposé en 2 tranches de travaux: - tranche ferme: Construction de l'ehpad - tranche optionnelle: Rénovation du SSR
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de coût (nom): jugé par rapport à la DPGF
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 250 000 💰
Informations sur les options
Description des options:
“Les prestations objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires passé en...”
Description des options
Les prestations objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires passé en application des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la Commande Publique et qui seront exécutées par le titulaire initial du marché. Les clauses de réexamens et de modifications sont indiquées dans le cahier des clauses administratives particulières
Afficher plus Description
Informations complémentaires: La valeur estimée précisée ci-dessus n'est donnée qu'à titre indicative
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Couverture
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦 Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 300 000 💰
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Etanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦 Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 195 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“La valeur estimée précisée ci-dessus n'est donnée qu'à titre indicative (incluant tranches ferme et optionnelle)”
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Traitement des façades
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation thermique📦 Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 360 000 💰
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries Extérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Produits/services supplémentaires: Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires📦 Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 946 200 💰
Informations sur les options
Description des options:
“Les prestations objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires passé en...”
Description des options
Les prestations objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires passé en application des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la Commande Publique et qui seront exécutées par le titulaire initial du marché. Les clauses de réexamens et de modifications sont indiquées dans le cahier des clauses administratives particulières.
Les candidats ont l'obligation de faire une proposition pour chacune des PSE précisées dans les CCTP et le règlement de consultation.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦 Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 210 000 💰
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plâtrerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement📦 Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 934 900 💰
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Faux Plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Mise en place de plafonds suspendus📦 Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 166 000 💰
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries Intérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 282 000 💰
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revêtements de sols durs
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Carrelages📦 Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 105 000 💰
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revêtements de sols souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples📦 Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 701 500 💰
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peintures - revêtements muraux
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de revêtement mural📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture de bâtiments📦
Produits/services supplémentaires: Peintures et revêtements muraux📦 Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 352 500 💰
1️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Equipements de Cuisine - cloisons isothermes
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Produits/services supplémentaires: Services d'installation de machines de traitement des aliments📦 Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 543 500 💰
1️⃣8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 18
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦 Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 160 000 💰
1️⃣9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Rails lève-malade
Titre
Numéro d'identification du lot: 19
Description
Produits/services supplémentaires: Équipement pour handicapés📦 Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 228 500 💰
2️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Vrd
Titre
Numéro d'identification du lot: 20
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de fouille et de terrassement📦 Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 114 000 💰
2️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 21
Description
Produits/services supplémentaires: Réalisation et entretien d'espaces verts📦 Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 99 000 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ou le Document unique de marché européen (DUME)...”
Liste et brève description des conditions
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ou le Document unique de marché européen (DUME) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
— autorisation spécifique ou preuve de l'appartenance à une organisation spécifique permettant de fournir le service dans le pays d'origine du candidat;
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
— copie des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire et, le cas échéant, une attestation de l'administration judiciaire;
— si le candidat est un groupement d'opérateurs économiques, chaque membre du groupement doit fournir une déclaration sur l'honneur;
— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure ou les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles;
— si pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années comparables à l'objet de la consultation, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les...”
Liste et brève description des critères de sélection
— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années comparables à l'objet de la consultation, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin). Pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, la preuve de leurs capacités professionnelles, techniques et financières peut être apportée par tout moyen, le candidat pouvant se prévaloir de références détenues en propre antérieurement à la création de son activité;
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat;
— indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du contrat;
— indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contrat;
— des qualifications professionnelles.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Révision périodique mensuelle. Une avance sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalités de règlement de comptes selon les modalités du...”
Conditions d'exécution du contrat
Révision périodique mensuelle. Une avance sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalités de règlement de comptes selon les modalités du CCAG-Travaux. Le délai global de paiement est de 50 jours. En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 EUR. Financement sur fonds propres (budget hospitalier) selon les règles de la comptabilité publique. La forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-12-18
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-12-19
09:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“La Loi no2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a prévu la mise en place de...”
La Loi no2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a prévu la mise en place de Groupements Hospitaliers de Territoire (Ght), par regroupement sur un même territoire de plusieurs établissements publics de santé. Ainsi, le titulaire du marché est informé que le Centre Hospitalier de Périgueux, établissement support du GHT de Dordogne, passe le présent marché dans le cadre de sa compétence légale (article L.6132-2-5A du code de la Santé Publique) au bénéfice du membre du GHT suivant: Centre Hospitalier de Saint Astier = Maître d'ouvrage. La transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents uniquement par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré hors délai si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention Copie de sauvegarde, ... (Intitulé de l'affaire)...... - ne pas ouvrir ainsi que le nom du candidat. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants: -.doc (Word jusqu'à la version 2010) -.xls (Excel jusqu'à la version 2010) -.PDF -.zip (pour la compression des fichiers). En outre, pour faciliter l'analyse de leur offre, il est indispensable que les candidats fournissent obligatoirement, 2 exemplaires totalement identiques des annexes jointes au dce (dpgf, annexes etc..):1 exemplaire sous version Excel, word (Les annexes joints au DCE par le pouvoir adjudicateur doivent être complétés par les candidats et ne doivent, en aucun cas, être scannés ni protégés) et 1 exemplaire version PDF. Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Après attribution, l'offre électronique retenue pourra être transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
Pour certains lots, les candidats se rendront, obligatoirement, sur le(s) site(s) d'intervention(s) pour finaliser le dossier technique. Ainsi, des visites seront organisées, selon les conditions indiquées dans le règlement de consultation. Par conséquent, les candidats prendront rendez-vous avec le(s) référent(s) technique(s). Pour les autres lots (voir Rc), les visites sont possibles mais non obligatoires selon les conditions indiquées dans le règlement de consultation
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet, BP 947
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +335 56993800📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr📧 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics (CCIRA) de Bordeaux”
Adresse postale: 103 bis rue Belleville, BP 952
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556692718📞
Courrier électronique: claire.gachet@direccte.gouv.fr📧 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet, BP 947
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr📧
Source: OJS 2020/S 214-523268 (2020-10-29)
Informations complémentaires (2020-12-14) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale:
“Établissement support du GHT de Dordogne — 81 avenue Georges Pompidou — CS 61205”
Objet Champ d'application du marché
Titre: Reconstruction de l'EHPAD & Restructuration du SSR
GHT20030
Brève description:
“Les travaux seront exécutés dans un délai global prévisionnel de 31 mois (préparation: deux mois; travaux construction neuve de l'EHPAD TF: 18 mois;...”
Brève description
Les travaux seront exécutés dans un délai global prévisionnel de 31 mois (préparation: deux mois; travaux construction neuve de l'EHPAD TF: 18 mois; déménagement: un mois; travaux de restructuration du SSR TO: dix mois). Le marché de travaux est décomposé en deux tranches. La date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution de la prestation de la tranche ferme de chaque lot est unique et fixée par ordre de service notifié. Si le maître de l'ouvrage décide d'affermir la tranche optionnelle, cette décision sera notifiée au titulaire par ordre de service. Le délai d'affermissement raisonnable est fixé à 180 jours calendaires à partir de la réception de la tranche ferme. L'Installation de chantier, ainsi que la remise en état des lieux sont inclus dans le délais global d'exécution. Le démarrage de l'exécution du projet est programmé début 2021. La valeur totale des travaux précisée ci-dessous n'est donnée qu'à titre indicative (incluant tranches ferme et optionnelle).
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 214-523268
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-12-18 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-12-30 📅
L'heure: 09:00
Source: OJS 2020/S 247-610108 (2020-12-14)