Travaux d'aménagement du carrefour giratoire Fondurane sur la RD 562 au PR 75+0150 à Montauroux. Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 2 au sens du code du travail. Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de le commencer. Il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (120 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de le commencer). À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le 4 trimestre 2020.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-06-30.
L'appel d'offres a été publié le 2020-05-28.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2020-05-28) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Conseil général du Var
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Adresse postale:
“Direction des infrastructures et de la mobilité, 390 avenue des Lices — CS 41303”
Commune postale: Toulon
Code postal: 83076
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr📧
Région: Var🏙️
URL: http://var.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://var.fr🌏 Communication
URL des documents: http://var.fr🌏
URL de participation: http://var.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“RD562 — commune de Montauroux PR 75+150 aménagement du carrefour giratoire Fondurane terrassements — assainissement — chaussée — signalisation
20190959”
Produits/services: Travaux routiers📦
Brève description:
“Travaux d'aménagement du carrefour giratoire Fondurane sur la RD 562 au PR 75+0150 à Montauroux. Les prestations, objet de la présente consultation,...”
Brève description
Travaux d'aménagement du carrefour giratoire Fondurane sur la RD 562 au PR 75+0150 à Montauroux. Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 2 au sens du code du travail. Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de le commencer. Il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (120 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de le commencer). À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le 4 trimestre 2020.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de marquage routier📦
Produits/services supplémentaires: Installation de panneaux de signalisation📦
Lieu d'exécution: Var🏙️
Description du marché:
“Travaux d'aménagement du carrefour giratoire Fondurane sur la RD 562 au PR 75+0150 à Montauroux. Les prestations, objet de la présente consultation,...”
Description du marché
Travaux d'aménagement du carrefour giratoire Fondurane sur la RD 562 au PR 75+0150 à Montauroux. Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 2 au sens du code du travail. Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de le commencer. Il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (120 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de le commencer). À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le 4e trimestre 2020.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Nature des matériaux
Critère de qualité (pondération): 4
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 28
Prix (pondération): 68
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Description
Durée de l'accord: 120
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Cf. article IV-9 du CCAP, en résumé: modalités de paiement et d'établissement des factures, évolutions des index de paiement, travaux supplémentaires,...”
Description des options
Cf. article IV-9 du CCAP, en résumé: modalités de paiement et d'établissement des factures, évolutions des index de paiement, travaux supplémentaires, changement de coordonnateur, prix nouveau, changement d'organisation du pouvoir adjudicateur.
Un marché en procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra être passé pour des prestations similaires (article R. 2122-7 du CCP).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— lettre de candidature (imprimé DC1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du...”
Liste et brève description des conditions
— lettre de candidature (imprimé DC1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants;
— une déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1. à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique;
— DUME conformément à l'article R. 2143-4 du CCP, le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le Document unique de marché européen susvisé, en lieu et place des documents mentionnés à l'article R. 2143-3 du CCP:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=fr
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— dans le cadre des justificatifs à produire, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 ou équivalent;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global...”
Liste et brève description des critères de sélection
— dans le cadre des justificatifs à produire, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 ou équivalent;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.”
Liste et brève description des critères de sélection
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance [10 % du montant initial (TTC) du marché] en application de l'article...”
Conditions d'exécution du contrat
Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance [10 % du montant initial (TTC) du marché] en application de l'article R. 2142-21 du CCP, l'acheteur interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs candidatures en agissant à la fois:
1) en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupements;
2) en qualité de membres de plusieurs groupements.
En application de l'article R. 2142-22 du CCP, après attribution du marché à un groupement, l'acheteur impose la forme d'un groupement solidaire, et ce compte tenu des conditions particulières d'exécution de ce marché et afin de garantir sa bonne exécution ainsi que la sécurité des travailleurs et des usagers. Pas de retenue de garantie.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-06-30
13:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2020-07-01
08:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Toulon.
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://var.fr
La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par le candidat et notée sur 28 points:
— Sous-critère 1: Organisation générale du chantier (8 points) se décomposant comme suit: 1a) Installation de chantier (4 points);
1b) Organisation générale (4 points);
— Sous-critère 2: Phasage et mode d'exécution des travaux — gestion de la circulation (20 points) se décomposant comme suit:
2a) Programme d'exécution (8 points);
2b) Description des principales phases du chantier (8 points);
2c) Gestion de la circulation (4 points).
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard dix jours, avant la date limite de remise des offres, une demande écrite sur la plate-forme de dématérialisation. Une réponse sera alors adressée au plus tard six jours avant la date limite de réception des offres, à toutes les entreprises ayant été destinataires du dossier.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr📧
Fax: +33 494427989 📠 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2020/S 105-252852 (2020-05-28)
Avis d'attribution de marché (2020-09-08) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: Direction des infrastructures et de la mobilité, 390 avenue des Lices, CS 41303
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Travaux d'aménagement du carrefour giratoire Fondurane sur la RD 562 au PR 75+0150 à Montauroux. Les prestations, objet de la présente consultation,...”
Brève description
Travaux d'aménagement du carrefour giratoire Fondurane sur la RD 562 au PR 75+0150 à Montauroux. Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 2 au sens du code du travail. Le délai de la période de préparation des travaux est de trente jours à compter de l'ordre de service prescrivant de le commencer. Il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (cent vingt jours à compter de l'ordre de service prescrivant de le commencer). À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le 4 trimestre 2020.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 966637.10 💰
Description
Description du marché:
“Travaux d'aménagement du carrefour giratoire Fondurane sur la RD 562 au PR 75+0150 à Montauroux. Les prestations, objet de la présente consultation,...”
Description du marché
Travaux d'aménagement du carrefour giratoire Fondurane sur la RD 562 au PR 75+0150 à Montauroux. Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 2 au sens du code du travail. Le délai de la période de préparation des travaux est de trente jours à compter de l'ordre de Service prescrivant de le commencer. Il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (cent vingt jours à compter de l'ordre de Service prescrivant de le commencer). À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le 4 trimestre 2020.
Afficher plus Informations sur les options
Description des options:
“Cf. article IV-9 du CCAP, en résumé:
— modalités de paiement et d'établissement des factures,
— évolutions des index de paiement,
— travaux...”
Description des options
Cf. article IV-9 du CCAP, en résumé:
— modalités de paiement et d'établissement des factures,
— évolutions des index de paiement,
— travaux supplémentaires,
— changement de coordonnateur,
— prix nouveau,
— changement d'organisation du pouvoir adjudicateur.
Un marché en procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra être passé pour des prestations similaires (article R .2122-7 du CCP).
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 105-252852
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2020-09-04 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Colas Midi Méditerranée
Adresse postale: 193 allée S.-Vauban
Commune postale: Fréjus
Code postal: 83600
Pays: France 🇫🇷
Région: Var🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 966637.10 💰
“Durée d'exécution des travaux: cent vingt jours. Les contrats sont consultables conformément à l'arrêt Tarn-et-Garonne après RDV pris par écrit...”
Durée d'exécution des travaux: cent vingt jours. Les contrats sont consultables conformément à l'arrêt Tarn-et-Garonne après RDV pris par écrit (courrier/e-mail) auprès du service marchés de la DIM: département du Var, DIM service marchés, batiment Omega 77, impasse Lavoisier, 83160 La Valette du Var, nserre@var.fr ou mfouquert@var.fr
Afficher plus Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Mêmes coordonnées que ci-dessus
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: Mêmes coordonnées que ci-dessus
Source: OJS 2020/S 177-424626 (2020-09-08)