RD29 — PR 10 + 210 — La Garde — aménagement d'un carrefour giratoire avec l'avenue Sadi Carnot — terrassement, assainissement, hcaussée

Conseil général du Var

Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux, défini ci-après. Le délai d'exécution des travaux est de cinq mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.
Déblais voirie et terrassement:
— réseaux 990 m sablon;
— GNT 0/20, GNT 0/40 et GNT 0/60 910 m;
— tuyaux PEHD ø 32 mm et 110 mm, 185 m gaine TP45, TPC ø 63 mm, 90 mm et 160 mm 880 m;
— regard avaloir et regard de visite pour réseau pluvial 15 u;
— rabotage chaussée 4 500 m;
— bordures T2, CS1, P1, I1 et I2 1 155 m;
— enrobés GB 0/14 classe 4 400 t;
— enrobés BBSG 0/10 classe 3;
— liant modifié noir 380 t;
— enrobés BB 0/6 trottoir noir 70 t;
— terre végétale 280 m.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-04-30. L'appel d'offres a été publié le 2020-03-11.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Conseil général du Var

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Var

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-03-11	Avis de marché
2020-04-23	Informations complémentaires
2020-12-01	Avis d'attribution de marché
2021-07-07	Modification d'un marché /d'une concession en cours

Avis de marché (2020-03-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: 20200069
Brève description:

Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux, défini ci-après. Le délai d'exécution des travaux est de cinq mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. Déblais voirie et terrassement: — réseaux 990 m — GNT 0/20, GNT 0/40 et GNT 0/60 910 m — tuyaux PEHD ø 32 mm et 110 mm, 185 m gaine TP45, TPC ø 63 mm, 90 mm et 160 mm 880 m; — regard avaloir et regard de visite pour réseau pluvial 15 u; — rabotage chaussée 4 500 m — bordures T2, CS1, P1, I1 et I2 1 155 m; — enrobés GB 0/14 classe 4 400 t; — enrobés BBSG 0/10 classe 3; — liant modifié noir 380 t; — enrobés BB 0/6 trottoir noir 70 t; — terre végétale 280 m

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de marquage routier 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil Général du Var
Adresse postale: Direction des infrastructures et de la mobilité, 390 avenue des Lices — CS 41303
Code postal: 83076
Commune postale: Toulon
Contact
Adresse Internet: http://var.fr 🌏
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr 📧
URL des documents: http://var.fr 🌏
URL pour la participation: http://var.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-03-11 📅
Date limite de soumission: 2020-04-30 📅
Date de publication: 2020-03-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 052-122522
Numéro JO-S: 52
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://var.fr La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par le candidat et notée sur 30 points (le cadre du mémoire technique est annexé au présent règlement de la consultation): — sous-critère 1) planning des travaux (10 points); — sous-critère 2) plans de circulation pour les phases du chantier (20 points) se décomposant comme suit. —— sous sous-critère 2a) fourniture de plans de circulation (10 points); —— sous sous-critère 2b) évaluation de la pertinence du phasage du chantier (10 points).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Déblais voirie et terrassement:

— réseaux 990 m

— GNT 0/20, GNT 0/40 et GNT 0/60 910 m

— tuyaux PEHD ø 32 mm et 110 mm, 185 m gaine TP45, TPC ø 63 mm, 90 mm et 160 mm 880 m;

— regard avaloir et regard de visite pour réseau pluvial 15 u;

— rabotage chaussée 4 500 m

— bordures T2, CS1, P1, I1 et I2 1 155 m;

— enrobés GB 0/14 classe 4 400 t;

— enrobés BBSG 0/10 classe 3;

— liant modifié noir 380 t;

— enrobés BB 0/6 trottoir noir 70 t;

— terre végétale 280 m

— réseaux 990 m3 sablon;

— GNT 0/20, GNT 0/40 et GNT 0/60 910 m3;

Durée de l'accord: 6 mois
Description des options:

Cf. RC et en résumé:

— modalités de paiement et établissement factures;

— évolutions index de paiement ou réglementaires ou législatives;

— travaux supplémentaires;

— en cas de changement de coordonnateur;

— prix nouveaux;

— changement d'organisation ou dénomination des services du PA.

Le marché en procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra être passé pour des prestations similaires.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature peut être remise au moyen du formulaire DC1 à compléter (ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants;

— une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCP, notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.

Situation économique et financière:

— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles; dans le cadre du justificatif à produire mentionné ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ou équivalent.

Capacité technique et professionnelle:

— une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, liée à l'objet du marché, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent la nature, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance est prévue tel que défini au CCAP. Le marché sera attribué à une entreprise individuelle ou à un groupement momentané d'entreprises. En application de l'article R. 2142-21 du CCP, l'acheteur interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois:

— en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupement;

— en qualité de membres de plusieurs groupements.

En cas de groupement d'entreprises, la composition du groupement et son mandataire devront être présentés lors de la remise de l'offre.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 18:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-05-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:30
Lieu: Toulon.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Nature des matériaux
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de coût (nom): Prix des prestations apprécié sur la base du devis quantitatif estimatif
Critère de coût (pondération): 65

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://var.fr 🌏
URL des documents: http://var.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par le candidat et notée sur 30 points (le cadre du mémoire technique est annexé au présent règlement de la consultation):

— sous-critère 1) planning des travaux (10 points);

— sous-critère 2) plans de circulation pour les phases du chantier (20 points) se décomposant comme suit.

—— sous sous-critère 2a) fourniture de plans de circulation (10 points);

—— sous sous-critère 2b) évaluation de la pertinence du phasage du chantier (10 points).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Fax: +33 494427989 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2020/S 052-122522 (2020-03-11)

Informations complémentaires (2020-04-23)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de marquage routier 📦

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Var

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-04-23 📅
Date limite de soumission: 2020-06-15 📅
Date de publication: 2020-04-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 082-192868
Se réfère à l'avis: 2020/S 052-122522
Numéro JO-S: 82
Informations complémentaires

Suite à la modification du DCE effectuée le 23.4.2020, la date limite de remise des offres est reportée au 15.6.2020 (23h00). L'ouverture des offres est reportée au 17.6.2020 (8h30).

Source: OJS 2020/S 082-192868 (2020-04-23)

Avis d'attribution de marché (2020-12-01)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux, défini ci-après. Le délai d'exécution des travaux est de cinq mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. Déblais voirie et terrassement: — réseaux 990 m — GNT 0/20, GNT 0/40 et GNT 0/60 910 m — tuyaux PEHD ø 32 mm et 110 mm, 185 m gaine TP45, TPC ø 63 mm, 90 mm et 160 mm 880 m, — regard avaloir et regard de visite pour réseau pluvial 15 u, — rabotage chaussée 4 500 m — bordures T2, CS1, P1, I1 et I2 1 155 m, — enrobés GB 0/14 classe 4 400 t, — enrobés BBSG 0/10 classe 3, — liant modifié noir 380 t, — enrobés BB 0/6 trottoir noir 70 t, — terre végétale 280 m

Valeur totale du marché: 439997.60 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: direction des infrastructures et de la mobilité, 390 avenue des Lices, CS 41303

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-12-01 📅
Date de publication: 2020-12-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 237-582194
Numéro JO-S: 237
Informations complémentaires

Le contrat est consultable conformément à l'arrêt Tarn-et-Garonne après rendez vous pris par écrit (courrier/courrier électronique/) auprès du service des marchés de la DIM: DIM service «Marchés» — 77 impasse Lavoisier — 83160 La Valette-du-Var — nserre@var.fr ou nlefevre@var.fr ou mfouquert@var.fr

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— tuyaux PEHD ø 32 mm et 110 mm, 185 m gaine TP45, TPC ø 63 mm, 90 mm et 160 mm 880 m,

— regard avaloir et regard de visite pour réseau pluvial 15 u,

— bordures T2, CS1, P1, I1 et I2 1 155 m,

— enrobés GB 0/14 classe 4 400 t,

— enrobés BBSG 0/10 classe 3,

— liant modifié noir 380 t,

— enrobés BB 0/6 trottoir noir 70 t,

Description des options:

Cf. RC et en résumé — modalités de paiement et établissement factures — évolutions index de paiement ou réglementaires ou législatives — travaux supplémentaires — en cas de changement de coordonnateur — prix nouveaux — changement d'organisation ou dénomination des services du PA. Le marché en procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra être passé pour des prestations similaires.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-11-27 📅
Nom: Groupement SVCR/Monti Nanni
Adresse postale: 134 rue des Frères Lumière, BP 256 La Garde
Commune postale: Toulon
Code postal: 83000
Pays: France 🇫🇷
Var 🏙️
Valeur totale du marché: 439997.60 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Source: OJS 2020/S 237-582194 (2020-12-01)

Modification d'un marché /d'une concession en cours (2021-07-07)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 439997.60 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Modification d'un marché /d'une concession en cours
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux routiers 📦

Procédure
Critères d'attribution
Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction des infrastructures et de la mobilité, 390 avenue des Lices, CS 41303

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-07 📅
Date de publication: 2021-07-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 132-350073
Se réfère à l'avis: 2020/S 237-582194
Numéro JO-S: 132

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

RD29 — PR 10+210 — La Garde — aménagement d'un carrefour giratoire avec l'avenue Sadi Carnot — terrassements, assainissement, chaussée.

Attribution du marché
Nom: Svcr
Adresse postale: 134 rue des Frères Lumières — ZI La Garde — BP 256
Code postal: 83078
Nom: Monti Nanni
Adresse postale: 753 chemin du Fenouilet
Commune postale: Hyères
Code postal: 83400
Source: OJS 2021/S 132-350073 (2021-07-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)