Prestation de maîtrise d'œuvre pour la démolition d'une maison, la construction d'une résidence autonomie de 22 logements type studio et d'une zone commune à Condé-sur-Vesgre (appel à candidatures)

Les Résidences Yvelines Essonne

La présente consultation est passée sous la forme d'une procédure négociée conformément aux articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique.
La valeur estimée du coût des travaux est de 2 792 340,00 EUR HT.
Les missions de base comprennent:
— l'études d'Avant-projet sommaire (APS);
— l'études d'Avant-projet définitif (APD);
— l'études de projet (PRO);
— l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux (ACT);
— VISA des études d'exécution et de synthèse (VISA);
— la direction de l'exécution des marchés publics des travaux (DET);
— l'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR).
Les missions complémentaires, sous la forme d'une tranche optionnelle, portent sur:
— l'Ordonnancement pilotage coordination (OPC).

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-04-10. L'appel d'offres a été publié le 2020-03-09.

Qui ?

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

Historique des marchés publics
Date Document
2020-03-09 Avis de marché
Avis de marché (2020-03-09)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Les Résidences Yvelines Essonne
Numéro d'enregistrement national: 30843546000073
Adresse postale: 145/147 rue Yves Le Coz
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: servicemarches@lesresidences.fr 📧
Région: Yvelines 🏙️
URL: http://www.lesresidences.fr 🌏
Communication
URL des documents: http://www.lesresidences.fr 🌏
URL de participation: http://www.lesresidences.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Prestation de maîtrise d'œuvre pour la démolition d'une maison, la construction d'une résidence autonomie de 22 logements type studio et d'une zone commune...”    Afficher plus
Produits/services: Services d'architecte pour les bâtiments 📦
Brève description:
“La présente consultation est passée sous la forme d'une procédure négociée conformément aux articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande...”    Afficher plus

1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecte pour les bâtiments 📦
Lieu d'exécution: Yvelines 🏙️
Description du marché:
“La présente consultation est passée sous la forme d'une procédure négociée conformément aux articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du Code de la commande...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 30
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; — formulaire DC1, lettre de candidature, habilitation du mandataire...”    Afficher plus
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; — déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”    Afficher plus
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; —...”    Afficher plus

Procédure
Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-04-10 16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Versailles
Adresse postale: 5 place André Mignot
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010 📞
Fax: +33 139073902 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Instance chargée des procédures de recours: concernant l'introduction des recours pour les procédures d'urgence (telles que prévues par l'ordonnance nº...”    Afficher plus
Source: OJS 2020/S 051-121207 (2020-03-09)