La présente consultation est passée sous la forme d'une procédure négociée conformément aux articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique.
L'enveloppe financière des travaux a été estimée 6 900 000 EUR HT.
Le démarrage des études est prévu au premier trimestre 2021.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-10-16.
L'appel d'offres a été publié le 2020-09-16.
Avis de marché (2020-09-16) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Les Résidences Yvelines Essonne
Numéro d'enregistrement national: 30843546000073
Adresse postale: 145/147 rue Yves Le Coz
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: servicemarches@lesresidences.fr📧
Région: Yvelines 🏙️
URL: http://www.lesresidences.fr🌏 Communication
URL des documents: http://www.lesresidences.fr🌏
URL de participation: http://www.lesresidences.fr🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Mission de maîtrise d'œuvre pour une opération de de réhabilitation de 138 logements — résidence des Helvètes à Massy (91) — phase candidature
20-121”
Produits/services: Services d'architecture📦
Brève description:
“La présente consultation est passée sous la forme d'une procédure négociée conformément aux articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande...”
Brève description
La présente consultation est passée sous la forme d'une procédure négociée conformément aux articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique.
L'enveloppe financière des travaux a été estimée 6 900 000 EUR HT.
Le démarrage des études est prévu au premier trimestre 2021.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture📦
Lieu d'exécution: Essonne🏙️
Description du marché:
“La présente consultation est passée sous la forme d'une procédure négociée conformément aux articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande...”
Description du marché
La présente consultation est passée sous la forme d'une procédure négociée conformément aux articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique.
L'enveloppe financière des travaux a été estimée 6 900 000 EUR HT.
Le démarrage des études est prévu au premier trimestre 2021.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 18
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation...”
Liste et brève description des conditions
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné;
— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: internet: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: internet: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Le candidat devra disposer des compétences suivantes:
— architecte (mandataire),
— Bet structure,
— Bet thermique,
— Bet acoustique,
— Bet amiante,
— Bet fluides.
La multi-candidature est interdite sauf pour les Bet amiante et acoustique.
En cas de présentation en groupement, l'architecte devra être le mandataire.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire...”
Liste et brève description des critères de sélection
— bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi;
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
“Le candidat devra disposer d'un chiffre d'affaires au moins égal à deux fois le montant estimé du marché de maîtrise d'œuvre.” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
—...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique;
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-10-16
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.lesresidences.fr
Conformément à l'article R. 2431-4 et suivants du code de la commande publique, les missions confiées à l'équipe de maîtrise d'œuvre, pour le présent marché, sont les suivantes: missions de base:
— études d'avant-projet sommaire (APS),
— études d'Avant-projet définitif (APD),
— études de Projet (PRO),
— Assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT),
— Visa des études d'exécution et de synthèse (VISA),
— Direction de l'exécution des contrats des travaux (DET),
— Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR),
— mission complémentaire: Diagnostic (DIA),
— prestation supplémentaire éventuelle: la mission OPC.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Versailles
Adresse postale: 5 place André Mignot
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010📞
Fax: +33 139073902 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Instance chargée des procédures de recours:
— concernant l'introduction des recours pour les procédures d'urgence (telles que prévues par l'ordonnance nº...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Instance chargée des procédures de recours:
— concernant l'introduction des recours pour les procédures d'urgence (telles que prévues par l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009): tribunal de grande instance de Nanterre, 179-191 avenue Joliot-Curie, 92020 Nanterre Cedex, Tél: +33 140971010 — Fax: +33 147243161 internet: http://www.caversailles.justice.fr
— concernant l'introduction des autres recours: recours de droit commun: tribunal de grande instance de Versailles, 5 place André Mignot, 78011 Versailles Cedex, Tél: +33 139073907 — Fax: +33 139073902, internet: http://www.ca-versailles.justice.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:
— pour les procédures d'urgence: cf. le greffe du tribunal de grande instance de Nanterre à l'adresse indiquée dans le présent avis Tél. +33 140971010;
— pour les autres recours: cf. le greffe du tribunal de grande instance de Versailles à l'adresse indiquée dans le présent avis Tél: +33 139073907.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 183-442098 (2020-09-16)