Marché public négocié de maîtrise d'œuvre relative à la réhabilitation et à l'extension de la cuisine du Centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille (13)
Marché de maîtrise d'œuvre relative à la réhabilitation et à l'extension de la cuisine du Centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille (13). Il s'agit d'un marché public négocié en application de l'article L. 2124-3 et R .2124-4 du code de la commande publique. L'estimation des travaux, établie par le maître de l'ouvrage est fixée à 6 200 000 EUR HT, en date de valeur juin 2018. Ces travaux se dérouleront en site occupé.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-04-17.
L'appel d'offres a été publié le 2020-03-11.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché public négocié de maîtrise d'œuvre relative à la réhabilitation et à l'extension de la cuisine du Centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille (13)”
Produits/services: Services de conception technique📦
Produits/services: IA01
📦
Produits/services: IA41
📦
Produits/services: IA14
📦
Brève description:
“Marché de maîtrise d'œuvre relative à la réhabilitation et à l'extension de la cuisine du Centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille (13). Il s'agit...”
Brève description
Marché de maîtrise d'œuvre relative à la réhabilitation et à l'extension de la cuisine du Centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille (13). Il s'agit d'un marché public négocié en application de l'article L. 2124-3 et R .2124-4 du code de la commande publique. L'estimation des travaux, établie par le maître de l'ouvrage est fixée à 6 200 000 EUR HT, en date de valeur juin 2018. Ces travaux se dérouleront en site occupé.
Les éléments constitutifs de la mission de base sont:
— études d'Avant-projet (AVP);
— études de Projet (Pro);
— assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des contrats;
— examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faites par les entrepreneurs ainsi que leur visa (Visa);
— Direction de l'exécution des contrats de travaux (Det);
— Assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR).
Éléments de missions complémentaires:
— mission de coordination Ssi;
— mission OPC.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 45
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“1) Une lettre de candidature et la désignation du mandataire par ses cotraitants complétée (formulaire DC1 version du 1.4.2019) ainsi que les coordonnées de...”
Liste et brève description des conditions
1) Une lettre de candidature et la désignation du mandataire par ses cotraitants complétée (formulaire DC1 version du 1.4.2019) ainsi que les coordonnées de l'ensemble des contractants et sous-traitants dans le cadre de réponse (fichier xls);
2) Une déclaration sur l'honneur, datée et signée par le candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141.11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
3)Si le(s) candidat(s) est en redressement judiciaire au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, ou est admis à une procédure équivalente régie par un droit étranger, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet;
4) Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (DC2) et à reporter dans le cadre de réponse (fichier xls).
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé par le candidat au cours des trois exercices disponibles (à renseigner dans le cadre de...”
Liste et brève description des critères de sélection
— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé par le candidat au cours des trois exercices disponibles (à renseigner dans le cadre de réponse). Le candidat doit présenter un CA suffisant au regard du montant de l'opération.
“Le groupement devra justifier un chiffre d'affaires global d'un montant supérieur à 800 000 EUR (TTC) moyen au cours des trois derniers exercices disponibles.” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“1) Cinq références comparables à l'objet du marché (préciser pour chaque référence) à remplir dans le cadre de réponse:
— le nom du donneur d'ordre (maître...”
Liste et brève description des critères de sélection
1) Cinq références comparables à l'objet du marché (préciser pour chaque référence) à remplir dans le cadre de réponse:
— le nom du donneur d'ordre (maître d'ouvrage ou pouvoir adjudicateur);
— ses coordonnées;
— le nom du maître d'œuvre (architecte ou bureau d'études);
— l'objet de l'opération;
— son adresse;
— sa surface en m de surface de plancher;
— son calendrier (début-fin hors GPA);
— le montant hors taxes des travaux;
— la nature de l'intervention (missions);
— le montant hors taxes du marché du candidat.
Si le candidat ou chaque membre du groupement transmet plus de 5 références, seules les 5 premières seront examinées dans l'ordre de présentation;
2) Effectifs moyens annuels des 3 dernières années, à remplir dans le cadre de réponse (fichier xls);
3) Les titres d'études des membres de l'équipe ainsi que leurs principales expériences de même nature que celle du marché démontrant que le candidat dispose en son sein de compétences spécifiques, consolidées par des expériences s'y rapportant:
— cuisiniste industriel;
— planification (études et travaux) et ordonnancement des chantiers;
— architecture;
— expertise de niveau bureau d'étude technique pour l'ensemble des corps d'état et en particulier pour chacune des spécialités suivantes: structure béton, fondations/courants forts, faibles/sécurité incendie/génie climatique CVC plomberie/second œuvre /performances énergétiques.
Les prestations les plus importantes pourront utilement être appuyées par des attestations de bonne exécution des prestations réalisées, précisant si elles ont été menées régulièrement à bonne fin.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Les titres d'études des membres de l'équipe ainsi que leurs principales expériences de même nature que celle du marché démontrant que le candidat dispose en...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Les titres d'études des membres de l'équipe ainsi que leurs principales expériences de même nature que celle du marché démontrant que le candidat dispose en son sein de compétences spécifiques, consolidées par des expériences s'y rapportant:
— cuisiniste industriel;
— planification (études et travaux) et ordonnancement des chantiers;
— architecture;
— expertise de niveau bureau d'étude technique pour l'ensemble des corps d'état et en particulier pour chacune des spécialités suivantes: structure béton, fondations / courants forts, faibles /Sécurité incendie/génie climatique CVC plomberie / second œuvre /performances énergétiques.
Les prestations les plus importantes pourront utilement être appuyées par des attestations de bonne exécution des prestations réalisées, précisant si elles ont été menées régulièrement à bonne fin.
Afficher plus Informations sur une profession particulière
Réservé à une profession particulière
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente:
“Le cuisiniste industriel ou un bureau d'étude d'exécution spécialisé en aménagement de cuisines industrielles, qui sera désigné dans l'acte d'engagement,...”
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente
Le cuisiniste industriel ou un bureau d'étude d'exécution spécialisé en aménagement de cuisines industrielles, qui sera désigné dans l'acte d'engagement, remplira le rôle de mandataire de la maîtrise d'œuvre. L'équipe de maîtrise d'œuvre devra être composée d'une personne habilitée à exercer la compétence prévue à l'article 3 de la loi nº 77-2 du 3.1.1977 (architecte ou profession équivalente selon la réglementation en vigueur dans le pays d'origine pour les candidats).
Afficher plus Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-04-17
12:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2020-05-11 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77000
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2020/S 052-123857 (2020-03-11)
Informations complémentaires (2020-03-16) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Commune postale: Le Kremlin-Bicêtre
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché public négocié de maîtrise d'œuvre relative à la réhabilitation et à l'extension de la cuisine du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille (13)”
Brève description:
“Marché de maîtrise d'œuvre relative à la réhabilitation et à l'extension de la cuisine du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille (13). Il s'agit...”
Brève description
Marché de maîtrise d'œuvre relative à la réhabilitation et à l'extension de la cuisine du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille (13). Il s'agit d'un marché public négocié en application de l'article L. 2124-3 et R. 2124-4 du code de la commande publique. L'estimation des travaux, établie par le maître de l'ouvrage est fixée à 6 200 000 EUR HT, en date de valeur juin 2018. Ces travaux se dérouleront en site occupé.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 052-123857
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-04-17 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-04-20 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2020/S 056-133838 (2020-03-16)