Marché de travaux de démolition d'un logement situé au 34 route de Carnin à Carvin.
Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-10-26.
L'appel d'offres a été publié le 2020-09-22.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de démolition d'un logement situé au 34 route de Carnin à Carvin
2020159/Jo”
Produits/services: Travaux de démolition📦
Brève description:
“Marché de travaux de démolition d'un logement situé au 34 route de Carnin à Carvin.
Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Des...”
Brève description
Marché de travaux de démolition d'un logement situé au 34 route de Carnin à Carvin.
Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Lieu d'exécution: Pas-de-Calais🏙️
Description du marché:
“Marché de travaux de démolition d'un logement situé au 34 route de Carnin à Carvin.
Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Des...”
Description du marché
Marché de travaux de démolition d'un logement situé au 34 route de Carnin à Carvin.
Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Note méthodologique
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 4
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
— pouvoir de la personne habilitée à...”
Liste et brève description des conditions
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
— pouvoir de la personne habilitée à engager la société;
— fiche capacités professionnelles, techniques et financières (annexe au RC);
— lettre de candidature ou imprimé DC1.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Certification Amiante Qualibat 1552 ou certifications AFNOR — AFAQ — Global «Traitement de l'amiante» (ou équivalents) en cours de validité attestant de la...”
Liste et brève description des critères de sélection
Certification Amiante Qualibat 1552 ou certifications AFNOR — AFAQ — Global «Traitement de l'amiante» (ou équivalents) en cours de validité attestant de la formation des candidats pour des travaux de retrait de matériaux amiantés (travaux de sous-section 3).
Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCAP. Possibilité pour les candidats de proposer un délai...”
Conditions d'exécution du contrat
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCAP. Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximal de quatre mois. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix actualisables. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 60 jours. Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-10-26
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
Conditions d'ouverture des offres: 2020-10-26
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info
La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site internet: www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation: 2020159. Une visite sur site est préconisée. Une visite sur site facultative pourra être réalisée par les candidats. À cet effet, le candidat pourra prendre contact avec M. Lefebvre (SIA Habitat) à l'adresse suivante: vincent.lefebvre@sia-habitat.com
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59034
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320783333📞
Fax: +33 320785009 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal judiciaire de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59034
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320783333📞
Fax: +33 320785009 📠
Source: OJS 2020/S 187-448408 (2020-09-22)