Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de construction de la halle de marché de Fontenay-le-Fleury (78)
7006 TRAVAUX”
Produits/services: Travaux de construction de marchés couverts📦
Brève description:
“Marché de travaux de construction de la halle de marché de Fontenay-le-Fleury (78), se décomposant en 9 lots.” Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Néant.
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Clos couvert (terrassements, gros-œuvre, structure métallique, étanchéité, couverture habillage de façades)” Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de fouille et de terrassement📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés📦
Lieu d'exécution: Yvelines 🏙️
Description du marché:
“Clos couvert (terrassements, gros-œuvre, structure métallique, étanchéité, couverture habillage de façades).” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 18
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Fermetures (menuiseries extérieures et serrurerie)
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de menuiseries non métalliques📦
Produits/services supplémentaires: Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires📦
Description du marché: Fermetures (menuiseries extérieures et serrurerie).
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Aménagements intérieurs (cloisons sèches doublage, plafonds, menuiseries intérieures mobilier, sols durs, sols souples, peinture intérieure)” Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de cloisons📦
Produits/services supplémentaires: Mise en place de plafonds suspendus📦
Produits/services supplémentaires: Revêtement de sols et de murs📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché:
“Aménagements intérieurs (cloisons sèches doublage, plafonds, menuiseries intérieures mobilier, sols durs, sols souples, peinture intérieure).”
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité (courants forts et courants faibles)
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Description du marché: Électricité (courants forts et courants faibles).
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Description du marché: Espaces verts.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Vrd
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de revêtement divers📦
Description du marché: Vrd.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Éclairage public
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Installations basse tension📦
Description du marché: Éclairage public.
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Photovoltaïque
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Modules solaires photovoltaïques📦
Description du marché: Photovoltaïque.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-02-10
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 3
Conditions d'ouverture des offres: 2020-02-10
15:00 📅
“Un premier avis nº 3465444 a été publié le 28.11.2019. «Un vice de procédure a entaché d'irrégularité la procédure de passation du marché de travaux de...”
Un premier avis nº 3465444 a été publié le 28.11.2019. «Un vice de procédure a entaché d'irrégularité la procédure de passation du marché de travaux de construction de la halle de marché de Fontenay-le-Fleury (78) — conformément à l'article R. 2185-1 du code de la commande publique, la consultation a été déclarée sans suite le 6.1.2020». Variantes autorisées:
— type de solution: alternative à la solution de base,
— 2 variantes maximum autorisées par lot,
— exigences minimales que les variantes doivent respecter: respect du calendrier prévisionnel pour la durée maximal globale des travaux, limitation des nuisances sonores aux seuils définis au CCTP, l'ensemble des clauses administratives (CCAP).
Les candidats doivent remettre une proposition entièrement conforme à la solution de base du dossier de consultation. Chaque variante doit faire l'objet d'un acte d'engagement et d'une DPGF distincts. Les candidats doivent détailler la spécification et les répercussions financières de chaque variante présentée. Variantes exigées — PSE: les candidats devront obligatoirement présenter une offre sur les prestations suivantes:
— prestation supplémentaire éventuelle pour le lot nº 6 «Espaces verts»: jeux d'enfants,
— prestation supplémentaire éventuelle pour le lot nº 7 «VRD»: remplacement des joints PVC des bétons du parvis par des joints métalliques. La prestation supplémentaire éventuelle doit être chiffrée dans l'acte d'engagement,
— critères de jugement des offres: prix (40 %) sous-critères de la valeur technique (40 %):
—— appréhension des enjeux et problématiques du site (20 %),
—— pertinence de l'organisation du chantier, moyens humains et matériels, organigramme (10 %),
—— pertinence de la méthodologie appliquée aux travaux, démarche qualité — sécurité — environnement, liste du matériel/fiches produits (10 %).
Le mémoire technique devra être limité à 40 pages A4, hors fiches techniques en annexe. Au-delà, une pénalité de 5 points sera appliquée. Délai d'exécution (20 %): cohérence du planning détaillé d'exécution avec le calendrier prévisionnel et les moyens. Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats font parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à: https://citallios.achatpublic.com — rubrique «Questions/Réponses».
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr📧
Fax: +33 130211119 📠
URL: http://versailles.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr📧
Fax: +33 130211119 📠
URL: http://versailles.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2020/S 007-010018 (2020-01-07)