MAPA — Réhabilitation Estérel Azur
OPH Cannes Pays de Lérins (06)
Lot 1: peintures
— poste 1: ravalement de façades;
— poste 2: réfection des parties communes.
Lot 2: remplacement des garde-corps
— tranche ferme: garde-corps prototype
— tranche conditionnelle: ensemble des garde-corps.
Le délai de réception des offres était de 2021-01-07. L'appel d'offres a été publié le 2020-12-04.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité
- • Travaux de maçonnerie et de briquetage › Travaux de briquetage › Travaux de maçonnerie
- • Travaux de peinture et de vitrerie › Travaux de façade
- • Travaux de restructuration › Travaux de réfection
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2020-12-04 | Avis de marché |
| 2021-07-09 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2020-12-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de façade
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de façade 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Provence-Alpes-Côte d’Azur 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH Cannes Pays de Lérins (06)
Adresse postale: 22 boulevard Louis Négrin
Code postal: 06150
Commune postale: Cannes
Contact
Adresse Internet: http://www.ophcannes.net 🌏
Courrier électronique: marches@ophcannes.net 📧
Téléphone: +33 493481222 📞
Fax: +33 493473905 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-12-04 📅
Date limite de soumission: 2021-01-07 📅
Date de publication: 2020-12-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 240-592338
Numéro JO-S: 240
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 2
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 2
Intitulé du lot: Peintures
Numéro du lot: 1
Durée de l'accord: 16 mois
Intitulé du lot: Remplacement des garde-corps
Numéro du lot: 2
Brève description:
Durée de l'accord: 17 mois
Description des options:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Capacité technique et professionnelle:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-01-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 11:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 27060002600016
Contact
Point de contact: Monsieur le directeur général
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Office public de l'habitat de Cannes
Adresse postale: 22 boulevard Louis Négrin — CS 50005
Commune postale: Cannes La Bocca Cedex
Code postal: 06156
Point de contact: Poste 442
Pays: Provence-Alpes-Côte d’Azur 🏙️
Adresse Internet: http://ophcannes.fr 🌏
: http://marches.securises.fr 🌏
: https://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: CS 61039, 18 avenue des Fleurs
Commune postale: Nice Cedex 1
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 492041313 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Fax: +33 493557831 📠
Adresse Internet: http://nice.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement
Adresse postale: CS 80001, place Félix Baret
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13282
Téléphone: +33 484354554 📞
Courrier électronique: catherine.pietri@paca.gouv.fr 📧
Fax: +33 491156190 📠
Adresse Internet: http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2020/S 240-592338 (2020-12-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de façade
Brève description:
Lot 1: peintures
— poste 1: ravalement de façades;
— poste 2: réfection des parties communes.
Lot 2: remplacement des garde-corps
— tranche ferme: garde-corps prototype
— tranche conditionnelle: ensemble des garde-corps.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de façade 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Provence-Alpes-Côte d’Azur 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH Cannes Pays de Lérins (06)
Adresse postale: 22 boulevard Louis Négrin
Code postal: 06150
Commune postale: Cannes
Contact
Adresse Internet: http://www.ophcannes.net 🌏
Courrier électronique: marches@ophcannes.net 📧
Téléphone: +33 493481222 📞
Fax: +33 493473905 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-12-04 📅
Date limite de soumission: 2021-01-07 📅
Date de publication: 2020-12-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 240-592338
Numéro JO-S: 240
Informations complémentaires
Au vu de la complexité des ouvrages à réaliser, une visite des lieux d'exécution des prestations est autorisée. Il est notamment permis au candidats de procéder sur le site à la reconnaissance des existants y compris des divers métrés.
Chaque candidat devra prendre un rendez-vous au plus tard dix jours avant la date fixée pour la remise des offres, auprès du service développement/réhabilitations au +33 493481222 — postes 511, 517.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Lot 1: peintures
— poste 1: ravalement de façades;
— poste 2: réfection des parties communes.
Lot 2: remplacement des garde-corps
— tranche ferme: garde-corps prototype
— tranche conditionnelle: ensemble des garde-corps.
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 2
Intitulé du lot: Peintures
Numéro du lot: 1
Durée de l'accord: 16 mois
Intitulé du lot: Remplacement des garde-corps
Numéro du lot: 2
Brève description:
Tranche ferme: réalisation du prototype des futurs garde-corps.
Tranche conditionnelle: réalisation de l'ensemble des garde-corps.
Description des options:
Tranche conditionnelle: ensemble des garde-corps.
Le délai global prévisionnel est fixé à 17 mois.
Le délai d'exécution de la tranche ferme est fixé à deux mois à compter de l'ordre de service de démarrage.
Le délai d'exécution des prestations relatives à la tranche optionnelle est fixé onze mois à compter de sa notification.
Le délai d'affermissement de la tranche optionnelle est fixé à six mois maximum.
Il n'est pas prévu d'indemnité de dédit en cas de retard ou de non affermissement de la tranche optionnelle.
Il n'est pas prévu de période de préparation pour la réalisation de la tranche optionnelle.
Site principal ou lieu d'exécution:
Oliviers, Poivriers et Chênes: 100-102 avenue Maurice Chevalier et 151 avenue Michel Jourdan, 06150 Cannes La Bocca.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Capacité technique et professionnelle:
Pour le lot 1: peintures: certification Qualibat mention RGE 7131 Isolation thermique par l'extérieur.
Pour le lot 2: pose de gardes corps: certification Qualibat 4411 Serrurerie métallerie.
Pour les deux lots: attestations de formation à la prévention des risques à l'amiante «sous-section 4».
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-01-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 11:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 27060002600016
Contact
Point de contact: Monsieur le directeur général
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Office public de l'habitat de Cannes
Adresse postale: 22 boulevard Louis Négrin — CS 50005
Commune postale: Cannes La Bocca Cedex
Code postal: 06156
Point de contact: Poste 442
Pays: Provence-Alpes-Côte d’Azur 🏙️
Adresse Internet: http://ophcannes.fr 🌏
: http://marches.securises.fr 🌏
: https://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Au vu de la complexité des ouvrages à réaliser, une visite des lieux d'exécution des prestations est autorisée. Il est notamment permis au candidats de procéder sur le site à la reconnaissance des existants y compris des divers métrés.
Chaque candidat devra prendre un rendez-vous au plus tard dix jours avant la date fixée pour la remise des offres, auprès du service développement/réhabilitations au +33 493481222 — postes 511, 517.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: CS 61039, 18 avenue des Fleurs
Commune postale: Nice Cedex 1
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 492041313 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Fax: +33 493557831 📠
Adresse Internet: http://nice.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement
Adresse postale: CS 80001, place Félix Baret
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13282
Téléphone: +33 484354554 📞
Courrier électronique: catherine.pietri@paca.gouv.fr 📧
Fax: +33 491156190 📠
Adresse Internet: http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2020/S 240-592338 (2020-12-04)
Avis d'attribution de marché (2021-07-09)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Alpes-Maritimes 🏙️
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH Cannes Pays de Lérins (6)
Adresse postale: 22 boulevard Louis-Négrin
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-09 📅
Date de publication: 2021-07-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 134-355476
Se réfère à l'avis: 2020/S 240-592338
Numéro JO-S: 134
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Description des options:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): La valeur technique de l'offre appréciée au regard des sous critères énoncés dans le TVT
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (nom): La Valeur technique de l'offre appréciée au regard des sous critères énoncés dans le TVT
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-03-24 📅
Nom: SPB83
Numéro d'enregistrement national: 44978796900012
Adresse postale: 268 rue Albert-Einstein, ZI la Palud
Commune postale: Fréjus
Code postal: 83600
Pays: France 🇫🇷
Nom: Couleur Méditerranée
Numéro d'enregistrement national: 449 852 052 000
Adresse postale: 6 boulevard du Périer
Commune postale: Cannes
Code postal: 06400
Valeur totale du marché: 706 800 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-06-08 📅
Nom: MD Aluminium
Numéro d'enregistrement national: 329336432 00052
Adresse postale: 18 BD de l'Oli
Commune postale: La Trinité
Code postal: 06340
Valeur totale du marché: 198 971 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 10
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marches.securises.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règle
Adresse postale: Place Félix-Baret, CS 80001
Commune postale: Marseille Cedex 6
Source: OJS 2021/S 134-355476 (2021-07-09)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
— Lot 1: peintures:
—— poste 1: ravalement de façades,
—— poste 2: réfection des parties communes,
— Lot 2: remplacement des garde-corps:
—— tranche ferme: garde-corps prototype,
—— tranche conditionnelle: ensemble des garde-corps.
Valeur totale du marché: 706 800 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Alpes-Maritimes 🏙️
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH Cannes Pays de Lérins (6)
Adresse postale: 22 boulevard Louis-Négrin
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-09 📅
Date de publication: 2021-07-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 134-355476
Se réfère à l'avis: 2020/S 240-592338
Numéro JO-S: 134
Informations complémentaires
Au vu de la complexité des ouvrages à réaliser, une visite des lieux d'exécution des prestations est autorisée. Il est notamment permis au candidats de procéder sur le site à la reconnaissance des existants y compris des divers métrés.
Chaque candidat devra prendre un rendez-vous au plus tard dix jours avant la date fixée pour la remise des offres, auprès du service développement/réhabilitations au +33 493481222 — poste 511, 517.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
— Lot 1: peintures:
—— poste 1: ravalement de façades,
—— poste 2: réfection des parties communes,
— Lot 2: remplacement des garde-corps:
—— tranche ferme: garde-corps prototype,
—— tranche conditionnelle: ensemble des garde-corps.
— Poste 1: ravalement de façades,
— Poste 2: réfection des parties communes.
— Tranche ferme: réalisation du prototype des futurs garde-corps;
— Tranche conditionnelle: réalisation de l'ensemble des garde-corps.
Le délai global prévisionnel est fixé à dix-sept mois.
Il n'est pas prévu d'indemnité de dédit en cas de retard ou de non-affermissement de la tranche optionnelle.
Site principal ou lieu d'exécution:
Oliviers, Poivriers et Chênes: 100-102 avenue Maurice-Chevalier et 151 avenue Michel-Jourdan, 06150 Cannes La Bocca.
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): La valeur technique de l'offre appréciée au regard des sous critères énoncés dans le TVT
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (nom): La Valeur technique de l'offre appréciée au regard des sous critères énoncés dans le TVT
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-03-24 📅
Nom: SPB83
Numéro d'enregistrement national: 44978796900012
Adresse postale: 268 rue Albert-Einstein, ZI la Palud
Commune postale: Fréjus
Code postal: 83600
Pays: France 🇫🇷
Nom: Couleur Méditerranée
Numéro d'enregistrement national: 449 852 052 000
Adresse postale: 6 boulevard du Périer
Commune postale: Cannes
Code postal: 06400
Valeur totale du marché: 706 800 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-06-08 📅
Nom: MD Aluminium
Numéro d'enregistrement national: 329336432 00052
Adresse postale: 18 BD de l'Oli
Commune postale: La Trinité
Code postal: 06340
Valeur totale du marché: 198 971 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 10
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marches.securises.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Chaque candidat devra prendre un rendez-vous au plus tard dix jours avant la date fixée pour la remise des offres, auprès du service développement/réhabilitations au +33 493481222 — poste 511, 517.
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règle
Adresse postale: Place Félix-Baret, CS 80001
Commune postale: Marseille Cedex 6
Source: OJS 2021/S 134-355476 (2021-07-09)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)