Réhabilitation de quatre logements avec atteinte de la classe énergétique C comprenant: Isolation extérieure des pignons et remplacement des garde-corps; changements des volets roulants; isolation des planchers hauts et bas; remplacement des portes palières; Remplacement des chaudières et d'appareils sanitaires; création d'une VMC, une interphonie et un contrôle d'accès.
Marché de travaux ordinaire alloti en sept lots.
Date prévisionnelle de début des prestations: septembre 2020. Délai d'exécution des travaux pour l'ensemble des lots: 5,5 mois (y compris un mois de préparation).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-06-16.
L'appel d'offres a été publié le 2020-05-19.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Collonges-au-Mont-d'Or — 35 place de la Mairie — réhabilitation de quatre logements
20s0014”
Produits/services: Travaux de remise en état📦
Brève description:
“Réhabilitation de quatre logements avec atteinte de la classe énergétique C comprenant: Isolation extérieure des pignons et remplacement des garde-corps;...”
Brève description
Réhabilitation de quatre logements avec atteinte de la classe énergétique C comprenant: Isolation extérieure des pignons et remplacement des garde-corps; changements des volets roulants; isolation des planchers hauts et bas; remplacement des portes palières; Remplacement des chaudières et d'appareils sanitaires; création d'une VMC, une interphonie et un contrôle d'accès.
Marché de travaux ordinaire alloti en sept lots.
Date prévisionnelle de début des prestations: septembre 2020. Délai d'exécution des travaux pour l'ensemble des lots: 5,5 mois (y compris un mois de préparation).
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 230 000 💰
Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 7
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Charpente — couverture
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Lieu d'exécution: Rhône🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 35 place de la Mairie — 69660 Collonges-au-Mont-d'Or.
Description du marché:
“Niveaux spécifiques minimaux exigés:
— qualifications: Qualibat 2391 ou équivalent;
— effectif: deux personnes;
— chiffre d'affaires annuel: 35 500,00 EUR...”
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 70
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 19 500 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 5
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries extérieure acier — serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de structures en métal📦
Site principal ou lieu d'exécution: 35 place de la Mairie — 69660 Collonges-au-Mont d'Or.
Description du marché:
“Niveaux spécifiques minimaux exigés:
— qualifications: Qualibat 3531 + 4411 ou équivalent;
— effectif: trois personnes;
— chiffre d'affaires annuel: 90...”
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 68 500 💰
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chauffage ventilation plomberie
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché:
“Niveaux spécifiques minimaux exigés:
— qualifications: Qualibat 5212 + 5311 + 5111 ou équivalent + SS4;
— effectif: trois personnes;
— chiffre d'affaires...”
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 42 000 💰
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité (courants forts et faibles)
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Site principal ou lieu d'exécution: 35 place de la Mairie, 69660 Collonges-au-Mont-d'Or.
Description du marché:
“Niveaux spécifiques minimaux exigés:
— qualifications: E1.2 ou équivalent;
— effectif: deux personnes;
— chiffre d'affaires annuel: 30 000,00 EUR HT.” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 15 500 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“a) document commun à l'ensemble des membres du groupement le cas échéant:
— une «lettre de candidature — désignation du mandataire par ses cotraitants»...”
Liste et brève description des conditions
a) document commun à l'ensemble des membres du groupement le cas échéant:
— une «lettre de candidature — désignation du mandataire par ses cotraitants» imprimé du ministère de l'économie et des finances — direction des affaires juridiques DC1* (ou engagement équivalent), dûment complétée;
b) document à produire par chaque membre du groupement le cas échéant:
— une «déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement» imprimé du ministère de l'économie et des finances — direction des affaires juridiques DC2(*) (ou engagement équivalent) dûment complétée. Le candidat devra compléter l'ensemble des rubriques, à l'exception des rubriques C2 et I;
c) documents à produire en cas de sous-traitance le cas échéant:
Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le soumissionnaire devra joindre:
— les capacités professionnelles, techniques et financières du sous-traitant;
— une déclaration sur l'honneur du sous-traitant indiquant ne pas entrer dans l'un des cas d'exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique et qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail;
— la preuve qu'il disposera des capacités du sous-traitant pour l'exécution du marché.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des...”
Liste et brève description des critères de sélection
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ou équivalent.
Afficher plus Conditions de participation
Se référer à la rubrique description relatives à chaque lot.
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pendant les trois dernières années;
— certificat de qualification(s) professionnelle(s)...”
Liste et brève description des critères de sélection
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pendant les trois dernières années;
— certificat de qualification(s) professionnelle(s) ou certificat d'identité professionnelle ou garanties équivalentes, ou liste de travaux exécutés au cours de cinq dernières années en indiquant notamment la nature, le montant, la date, le lieu d'exécution des travaux et le nom du maître de l'ouvrage.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles): Se référer à la rubrique description relatives à chaque lot.
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“En cas de groupement conjoint le mandataire du groupement est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses...”
Conditions d'exécution du contrat
En cas de groupement conjoint le mandataire du groupement est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
Le chantier est soumis à: une charte chantier vert; des modalités pratiques de coopération et une charte d'intervention des entreprises (se référer au CCAP).
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-06-16
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-06-17
00:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du service DUME.
Pour retrouver cet avis...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: https://www.marches-publics.info/
Procédure de passation du marché: procédure adaptée en application de l'article R. 2123-1 1º du code de la commande publique.
Pour obtenir les documents de consultation, poser des questions et/ou déposer un pli aller sur le profil d'acheteur de Lyon Métropole Habitat: AWS-Achat (Adresse internet: https://www.marches-publics.info/) accessible également via le site de Lyon Métropole Habitat, internet: http://www.lmhabitat.fr espace «Fournisseur» puis «Nos consultations en cours».
Les documents du marché sont disponibles gratuitement, en accès direct, non restreint et complet.
Les opérateurs économiques pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou rectifications.
L'opérateur économique est informé que toutes les communications et tous les échanges d'informations seront effectués via le profil d'acheteur en utilisant l'adresse mail que l'opérateur économique aura lui même indiqué et qui aura été vérifiée par AWS Achat et enregistrée dans sa base.
Les modalités de transmission des candidatures et offres sont précisées dans le règlement de consultation.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations. La négociation pourra se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier.
Absence de publication antérieure relative à la même consultation.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr📧
Fax: +33 478141065 📠
URL: http://lyon.tribunal-administratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Se référer aux articles L. 551-1 et suivants, L. 551-13 et suivants, et R. 421-1 du code de justice administrative et à la décision du conseil d'État nº...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Se référer aux articles L. 551-1 et suivants, L. 551-13 et suivants, et R. 421-1 du code de justice administrative et à la décision du conseil d'État nº 358994 du 4.4.2014 (Département de Tarn-et-Garonne).
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 099-236376 (2020-05-19)