Le projet consiste à développer la plate-forme clinique et préclinique d'imagerie «Imagines» du laboratoire Icube à travers le projet d'imagerie In-vivo multimodale translationnelle (I2mt) ainsi que le développement de la plate-forme irm pet. Il s'inscrit dans la suite directe du projet Imagerie de robotique médicale et chirurgicale (IRMC) qui a permis l'installation, en 2014, d'une IRM très haut champs 7t pour le petit animal à l'IPB. La présente consultation a fait l'objet d'une précédente consultation, déclarée sans suite. La consultation initiale a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence qui a été transmis aux supports de publication et publié au BOAMP le 18.4.2018 sous le numéro d'avis: 18-53338.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-02-28.
L'appel d'offres a été publié le 2019-01-17.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux relatifs à la rehabilitation de L'institut de physique biologique — projet I2mt (Relance)
DCI 2018 294”
Produits/services: Travaux de gros œuvre en béton📦
Brève description:
“Le projet consiste à développer la plate-forme clinique et préclinique d'imagerie «Imagines» du laboratoire Icube à travers le projet d'imagerie In-vivo...”
Brève description
Le projet consiste à développer la plate-forme clinique et préclinique d'imagerie «Imagines» du laboratoire Icube à travers le projet d'imagerie In-vivo multimodale translationnelle (I2mt) ainsi que le développement de la plate-forme irm pet. Il s'inscrit dans la suite directe du projet Imagerie de robotique médicale et chirurgicale (IRMC) qui a permis l'installation, en 2014, d'une IRM très haut champs 7t pour le petit animal à l'IPB. La présente consultation a fait l'objet d'une précédente consultation, déclarée sans suite. La consultation initiale a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence qui a été transmis aux supports de publication et publié au BOAMP le 18.4.2018 sous le numéro d'avis: 18-53338.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Néant
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Démolitions — gros-œuvre — curage
Titre
Numéro d'identification du lot: 01
Description
Produits/services supplémentaires: Construction de bâtiments universitaires📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre en béton📦
Lieu d'exécution: Bas-Rhin🏙️
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 01 Démolitions — gros-œuvre — curage:
— installation de chantier,
— le curage et démolition non structurel du RDJ,
—...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 01 Démolitions — gros-œuvre — curage:
— installation de chantier,
— le curage et démolition non structurel du RDJ,
— démolition structurelle,
— reprise en sous-œuvre,
— terrassement pour réalisation de rampes, murets et fondations,
— reconstitution de dallage (environ 74 m et 30 ml sur réseaux enterrés) — structure (dalle pleine — dalle poutrelle hourdi — voiles etc...),
— renforcement de la gaine d'ascenseur,
— ouvrages extérieurs (rampes murets etc...),
— sondages structurels.
Le lot 01 comprend une tranche optionnelle nº 3: animalerie. Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche optionnelle est de 18 mois à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme. Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'affermir une ou plusieurs tranches optionnelles du marché, dans l'ordre qu'il jugera opportun. De la même manière, il se réserve la possibilité de n'affermir aucune tranche optionnelle. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire si la tranche optionnelle n'est pas affermie. Pour les tranches optionnelles, les délais commencent à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution de la tranche concernée. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 8
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“En application de l'article 30.I.7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, des travaux complémentaires ou ayant pour objet des...”
Description des options
En application de l'article 30.I.7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, des travaux complémentaires ou ayant pour objet des prestations similaires à celles faisant l'objet du présent marché pourront être passés avec le titulaire, sous la forme de marchés passés selon les procédures adaptée sans publicité ni mise en concurrence. Le marché prévoit également une clause de reexamen en application des articles 139-1º et 140 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics et exécutées par l'attributaire du marché (cf. article 21 du CCAP du marché).
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Le délai d'exécution prévisionnel des travaux (tous lots confondus) est de 8 mois au maximum (y compris période de préparation de 1 mois), le délai...”
Informations complémentaires
Le délai d'exécution prévisionnel des travaux (tous lots confondus) est de 8 mois au maximum (y compris période de préparation de 1 mois), le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, selon planning prévisionnel joint. Le délai d'exécution des tranches optionnelles est défini à l'article 6.2 du CCAP joint au DCE.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Couverture - zinguerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 02
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Lieu d'exécution: Alsace🏙️
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 02 Couverture - zinguerie: - dépose partielle de couverture zinc; - création de lucarnes inversées; - couverture en...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 02 Couverture - zinguerie: - dépose partielle de couverture zinc; - création de lucarnes inversées; - couverture en zinc à joint debout. Le lot 02 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Description des options:
“En application de l'article 30.i.7 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, des travaux complémentaires ou ayant pour objet des...”
Description des options
En application de l'article 30.i.7 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, des travaux complémentaires ou ayant pour objet des prestations similaires à celles faisant l'objet du présent marché pourront être passés avec le titulaire, sous la forme de marchés passés selon les procédures adaptée sans publicité ni mise en concurrence. Le marché prévoit également une clause de reexamen en application des articles 139-1 et 140 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et exécutées par l'attributaire du marché (cf article 21 du CCAP du marché)
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Le délai d'exécution prévisionnel des travaux (tous lots confondus) est de 8 mois au maximum (y compris période de préparation de 1 mois), le délai...”
Informations complémentaires
Le délai d'exécution prévisionnel des travaux (tous lots confondus) est de 8 mois au maximum (y compris période de préparation de 1 mois), le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, selon planning prévisionnel joint
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Menuiseries extérieures acier - occultations - serrurerie - métallerie - bardage” Titre
Numéro d'identification du lot: 03
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie et de charpenterie📦
Produits/services supplémentaires: Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de stores📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 03 Menuiseries extérieures acier - occultations - serrurerie - métallerie - bardage: - remplacement des châssis vitrés...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 03 Menuiseries extérieures acier - occultations - serrurerie - métallerie - bardage: - remplacement des châssis vitrés du RDJ par des châssis aluminium à rupture de ponts thermique; - remplacement de la porte d'accès principale et de l'ensemble vitré en châssis acier; - remplacement et création de portes d'accès; - création d'un escalier extérieur; - création de garde-corps en barreaudage vertical; - habillage de façade par bardage aluminium ondulé perforé. Le lot 03 comprend une tranche optionnelle no3: Animalerie. Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche optionnelle est de 18 mois à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme. Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'affermir une ou plusieurs tranches optionnelles du marché, dans l'ordre qu'il jugera opportun. De la même manière, il se réserve la possibilité de n'affermir aucune tranche optionnelle. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire si la tranche optionnelle n'est pas affermie. Pour les tranches optionnelles, les délais commencent à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution de la tranche concernée. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Le délai d'exécution prévisionnel des travaux (tous lots confondus) est de 8 mois au maximum (y compris période de préparation de 1 mois), le délai...”
Informations complémentaires
Le délai d'exécution prévisionnel des travaux (tous lots confondus) est de 8 mois au maximum (y compris période de préparation de 1 mois), le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, selon planning prévisionnel joint. Le délai d'exécution des tranches optionnelles est défini à l'article 6.2 du CCAP joint au DCE
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Platrerie - faux plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 04
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 04 plâtrerie - faux plafonds: - doublage des murs périphériques du RDJ; - cloisons de distribution dans le RDJ; - faux...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 04 plâtrerie - faux plafonds: - doublage des murs périphériques du RDJ; - cloisons de distribution dans le RDJ; - faux plafonds en plaque de plâtre fixe et en dalles acoustiques amovibles. le lot 04 comprend 3 tranches optionnelles (To): TO no1 Plateau Chirurgie, TO no2 Plateau IRM et TO no3: Animalerie. Le délai limite de notification des ordres de service prescrivant de commencer les travaux de chaque tranche optionnelle est de 18 mois, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme. Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'affermir une ou plusieurs tranches optionnelles du marché, dans l'ordre qu'il jugera opportun. De la même manière, il se réserve la possibilité de n'affermir aucune tranche optionnelle. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire si la tranche optionnelle n'est pas affermie. Pour les tranches optionnelles, les délais commencent à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution de la tranche concernée. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries intérieures bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 05
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 05 Menuiseries intérieures bois: - fourniture et pose de portes menuisées; - création d'un ensemble menuisé d'entrée...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 05 Menuiseries intérieures bois: - fourniture et pose de portes menuisées; - création d'un ensemble menuisé d'entrée intégrant vasque, penderie et banquette; - signalétique. Le lot 05 comprend 3 tranches optionnelles (To): TO no1 Plateau Chirurgie, TO no2 Plateau IRM et TO no3: Animalerie. Le délai limite de notification des ordres de service prescrivant de commencer les travaux de chaque tranche optionnelle est de 18 mois, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme. Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'affermir une ou plusieurs tranches optionnelles du marché, dans l'ordre qu'il jugera opportun. De la même manière, il se réserve la possibilité de n'affermir aucune tranche optionnelle. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire si la tranche optionnelle n'est pas affermie. Pour les tranches optionnelles, les délais commencent à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution de la tranche concernée. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Carrelage - faïence - chape - ragréage
Titre
Numéro d'identification du lot: 06
Description
Produits/services supplémentaires: Carrelages📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de chape📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 06 Carrelage - faïence - chape - ragréage: - ragréage mince; - fourniture et pose de carrelage et faïences sur sol et...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 06 Carrelage - faïence - chape - ragréage: - ragréage mince; - fourniture et pose de carrelage et faïences sur sol et murs. Le lot 06 comprend 3 tranches optionnelles (To): TO no1 Plateau Chirurgie, TO no2 Plateau IRM et TO no3: Animalerie. Le délai limite de notification des ordres de service prescrivant de commencer les travaux de chaque tranche optionnelle est de 18 mois, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme. Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'affermir une ou plusieurs tranches optionnelles du marché, dans l'ordre qu'il jugera opportun. De la même manière, il se réserve la possibilité de n'affermir aucune tranche optionnelle. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire si la tranche optionnelle n'est pas affermie. Pour les tranches optionnelles, les délais commencent à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution de la tranche concernée. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revêtement de sols souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 07
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 07 Revêtement de sols souples: - ragréage mince; - fourniture et pose de revêtement de sol souple. Le lot 07 comprend 3...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 07 Revêtement de sols souples: - ragréage mince; - fourniture et pose de revêtement de sol souple. Le lot 07 comprend 3 tranches optionnelles (To): TO no1 Plateau Chirurgie, TO no2 Plateau IRM et TO no3: Animalerie. Le délai limite de notification des ordres de service prescrivant de commencer les travaux de chaque tranche optionnelle est de 18 mois, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme. Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'affermir une ou plusieurs tranches optionnelles du marché, dans l'ordre qu'il jugera opportun. De la même manière, il se réserve la possibilité de n'affermir aucune tranche optionnelle. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire si la tranche optionnelle n'est pas affermie. Pour les tranches optionnelles, les délais commencent à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution de la tranche concernée. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture - revêtements muraux
Titre
Numéro d'identification du lot: 08
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 08 Peinture - revêtements muraux: - finition et peinture de sols, murs, menuiseries intérieures, plafonds, ouvrages...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 08 Peinture - revêtements muraux: - finition et peinture de sols, murs, menuiseries intérieures, plafonds, ouvrages métalliques; - nettoyage de fin de chantier. Le lot 08 comprend 3 tranches optionnelles (To): TO no1 Plateau Chirurgie, TO no2 Plateau IRM et TO no3: Animalerie. Le délai limite de notification des ordres de service prescrivant de commencer les travaux de chaque tranche optionnelle est de 18 mois, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme. Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'affermir une ou plusieurs tranches optionnelles du marché, dans l'ordre qu'il jugera opportun. De la même manière, il se réserve la possibilité de n'affermir aucune tranche optionnelle. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire si la tranche optionnelle n'est pas affermie. Pour les tranches optionnelles, les délais commencent à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution de la tranche concernée. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Electricite
Titre
Numéro d'identification du lot: 09
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 09 Electricité: - alimentation principale de l'ipbm et de l'irm Homme - distribution général basse tension de l'ipbm et...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 09 Electricité: - alimentation principale de l'ipbm et de l'irm Homme - distribution général basse tension de l'ipbm et IRM Homme - distribution secondaire et cheminement principal distribution force - installation prise de courant - éclairage int et ext - éclairage de sécurité - réseaux VDI - téléphonie - sureté- vidéophone - sSI - gTB - dépose et protection des installations existantes - installation de chantier le lot 09 comprend 3 tranches optionnelles (To): TO no1 Plateau Chirurgie, TO no2 Plateau IRM et TO no3: Animalerie. Le délai limite de notification des ordres de service prescrivant de commencer les travaux de chaque tranche optionnelle est de 18 mois, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme. Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'affermir une ou plusieurs tranches optionnelles du marché, dans l'ordre qu'il jugera opportun. De la même manière, il se réserve la possibilité de n'affermir aucune tranche optionnelle. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire si la tranche optionnelle n'est pas affermie. Pour les tranches optionnelles, les délais commencent à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution de la tranche concernée. Le lot 09 comprend 3 variantes imposées par le pouvoir adjudicateur et cumulatives avec l'offre de base. Le candidat se reportera au rc, ccap, cctc et CCTP pour la description techniques et les modalités de ces variantes. Aucune variante à l'initiative du candidat n'est admise. La réponse à l'offre de base et à l'ensemble des 3 variantes imposées est obligatoire
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Génie climatique
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 10 Génie climatique: - installation de chantier - travaux de dépose - production et distribution d'eau chaude -...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 10 Génie climatique: - installation de chantier - travaux de dépose - production et distribution d'eau chaude - production et distribution d'eau glacée - traitement des locaux - electricité et régulation le lot 10 comprend 3 tranches optionnelles (To): TO no1 Plateau Chirurgie, TO no2 Plateau IRM et TO no3: Animalerie. Le délai limite de notification des ordres de service prescrivant de commencer les travaux de chaque tranche optionnelle est de 18 mois, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme. Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'affermir une ou plusieurs tranches optionnelles du marché, dans l'ordre qu'il jugera opportun. De la même manière, il se réserve la possibilité de n'affermir aucune tranche optionnelle. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire si la tranche optionnelle n'est pas affermie. Pour les tranches optionnelles, les délais commencent à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution de la tranche concernée. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Sanitaire
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 11 Sanitaire: - installation de chantier - travaux de dépose - raccordement général eau froide potable - distribution...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 11 Sanitaire: - installation de chantier - travaux de dépose - raccordement général eau froide potable - distribution Eau froide potable - traitement d'eau et distribution d'eau adoucie - production et distribution et bouclage d'eau chaude sanitaire - gestion des eaux usées et eaux vannes - appareillage et raccordement - extincteurs et protection incendie electricité le lot 11 comprend 3 tranches optionnelles (To): TO no1 Plateau Chirurgie, TO no2 Plateau IRM et TO no3: Animalerie. Le délai limite de notification des ordres de service prescrivant de commencer les travaux de chaque tranche optionnelle est de 18 mois, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme. Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'affermir une ou plusieurs tranches optionnelles du marché, dans l'ordre qu'il jugera opportun. De la même manière, il se réserve la possibilité de n'affermir aucune tranche optionnelle. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire si la tranche optionnelle n'est pas affermie. Pour les tranches optionnelles, les délais commencent à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution de la tranche concernée. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Ascenseurs📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 12 Ascenseurs: Fourniture et pose d'un ascenseur 1050 kg à deux faces de service dans gaine existante. Le lot 12 ne...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 12 Ascenseurs: Fourniture et pose d'un ascenseur 1050 kg à deux faces de service dans gaine existante. Le lot 12 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Aménagement extérieur - voirie
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Produits/services supplémentaires: Installation de réseau de conduites📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 13 Aménagement extérieur - voirie: - travaux préparatoires - terrassement - réseaux assainissement courant fort et...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 13 Aménagement extérieur - voirie: - travaux préparatoires - terrassement - réseaux assainissement courant fort et faible - voirie - bordure - revêtement - espace vert et mobilier - signalisation Le lot 13 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Pierre de taille
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Taille de pierres📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 14 Pierre de taille: Reconstitution de soubassement, d'une allège, de jambages et d'un linteau de porte en grès des...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 14 Pierre de taille: Reconstitution de soubassement, d'une allège, de jambages et d'un linteau de porte en grès des Vosges. Le lot 14 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du/des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans...”
Liste et brève description des conditions
— copie du/des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 45 et 48 du décret 2016-360 du 25.3.2016 concernant les interdictions de soumissionner. L'usage des formulaires DC1 et DC2 est préconisé pour la présentation des candidatures, mais les candidats pourront présenter leur candidature par tout moyen, dès lors que l'ensemble des renseignements et déclarations prévus par ces formulaires sont présents.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
“Le pouvoir adjudicateur impose un chiffre d'affaires minimal au cours des 3 derniers exercices disponibles défini à l'article 5.1.1 du règlement de consultation.”
Le pouvoir adjudicateur impose un chiffre d'affaires minimal au cours des 3 derniers exercices disponibles défini à l'article 5.1.1 du règlement de consultation.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;
— liste des...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;
— liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature — présentation d'une liste de 5 références identifiées pour des missions comparables, effectuées au cours des 5 dernières années, en indiquant le montant de travaux (HT), les surfaces ou métrés concernés, la complexité, la date à laquelle les travaux ont été réalisés ainsi que son commanditaire privé ou public et appuyée d'attestations de bonne exécution,
— les qualifications demandées pour les différents lots sont définies à l'article 5.1.1 du règlement de consultation.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-02-28
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions d'ouverture des offres: 2019-02-28
17:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Strasbourg
“Le présent marché est une procédure adaptée passée en application de l'article 27 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il suit...”
Le présent marché est une procédure adaptée passée en application de l'article 27 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il suit les dispositions de l'article 77 du même décret, concernant les marchés à tranches. En application de l'article 27 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, l'université de Strasbourg se réserve le droit de négocier ou de ne pas négocier pour l'ensemble des lots. dans le cadre de la réforme des marchés publics et à compter du 1er octobre 2018, l'ensemble des procédures de passation des marchés publics sera obligatoirement dématérialisé c'est-à-dire conclue par voie électronique via la plateforme achatpublic (http://www.achatpublic.com/). Les plis des candidats devront être transmis électroniquement dans les conditions prévues à l'article 8.2 du présent règlement de consultation. Tous envoi de plis par voir papier est irrégulier. Le pouvoir adjudicateur se réservela possibilité de régulariser ou non ces offres en vertu de l'article 59 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics conformément à l'article 49 du décret no2016-360 du 25 mars 2016, l'université de Strasbourg accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution 2016/7 de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, en lieu et place des documents mentionnés à l'article 48 du même décret. Le document unique de marché européen devra obligatoirement être rédigé en français. les documents à produire sont détaillés à l'article 5.1 du Règlement de la Consultations (Rc), notamment les qualifications requises détaillées par lot (art. 5.1.1 du Rc). Les critères relatifs à la sélection des candidatures sont précisés à l'article 6 du Rc. Les critères intervenant pourle jugement des offres, leur pondération et la méthode de notation sont précisés à l'article 6 du règlement de la consultation (Rc). Deux visites sont organisées sur site: Mercredis 23 et 30 janvier 2019 à 14h00 devant l'entrée du bâtiment, sur le site de l'hôpital civil de Strasbourg (plan de localisation dans le RC art.9.2). La visite est obligatoire pour les lots suivants: 01 Démolition / Gros œuvre / curage; 09 Electricité; 10 Génie Climatique; 11 Sanitaire. Les candidats déposant une offre sans avoir effectuée la visite obligatoire pour les lots 01, 09, 10 et 11 verront leur offre écartée. Une attestation de visite sera délivrée sur place pour les lots 01, 09, 10 et 11, elle sera à fournir impérativement par la société dans son offre. La visite est facultative mais vivement conseillée pour les autres lots. des modifications pourront être apportées au présent marché, sans publicité ni mise en concurrence préalable, en l'application des articles 139 et140 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et exécutées par l'attributaire du marché, conformément à l'article 21 du CCAP joint au DCE
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix — BP 51038
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 388212323📞
Courrier électronique: greffe.ta_strasbourg@juradm.fr📧
Fax: +33 388364466 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix — BP 51038
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 388212323📞
Courrier électronique: greffe.ta_strasbourg@juradm.fr📧
Fax: +33 388364466 📠
Source: OJS 2019/S 015-030153 (2019-01-17)
Informations complémentaires (2019-02-05) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 18 rue Goethe — CS 90032
Courrier électronique: dci@unistra.fr📧
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux relatifs à la réhabilitation de l'Institut de physique biologique — projet I2MT (relance)
DCI 2018 294”
Brève description:
“Le projet consiste à développer la plate-forme clinique et préclinique d'imagerie «Imagines» du laboratoire Icube à travers le projet d'imagerie In-Vivo...”
Brève description
Le projet consiste à développer la plate-forme clinique et préclinique d'imagerie «Imagines» du laboratoire Icube à travers le projet d'imagerie In-Vivo multimodale translationnelle (I2MT) ainsi que le développement de la plate-forme IRM pet. Il s'inscrit dans la suite directe du projet Imagerie de robotique médicale et chirurgicale (IRMC) qui a permis l'installation, en 2014, d'une IRM très haut champs 7 t pour le petit animal à l'IPB. La présente consultation a fait l'objet d'une précédente consultation, déclarée sans suite. La consultation initiale a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence qui a été transmis aux supports de publication et publié au BOAMP le 18.4.2018 sous le numéro d'avis: 18-53338.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2019/S 015-030153
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: III.1.2)
Emplacement du texte à modifier: Capacité économique et financière
Ancienne valeur
Texte:
“— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): le pouvoir...”
Texte
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): le pouvoir adjudicateur impose un chiffre d'affaires minimal au cours des 3 derniers exercices disponibles défini à l'article 5.1.1 du règlement de consultation.
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):”
Source: OJS 2019/S 028-061573 (2019-02-05)