Travaux pour la réouverture et la renaturation de la Bièvre au droit du parc départemental du Coteau à Arcueil et Gentilly

Département du Val-de-Marne

La réouverture de la Bièvre au droit du parc départemental du Coteau est la renaissance, dans un milieu urbain très dense, d'une rivière et de son lit. Les objectifs d'une telle renaissance sont les suivants:
— faire cohabiter la rivière avec son environnement (élargir le lit de la rivière et soutenir les berges en fonction des routes et des bâtiments riverains),
— reconquérir une rivière canalisée et atteindre une qualité de rivière vivante (contrôler son débit et recréer son lit naturel),
— améliorer le cadre paysager (affirmer une promenade paysagère cohérente avec la rivière, sa végétation).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-04-08. L'appel d'offres a été publié le 2019-02-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Département du Val-de-Marne

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de fouille et de terrassement › Travaux d'aménagement paysager

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-02-21	Avis de marché
2019-07-17	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-02-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager
Numéro de référence: DEVPAL19-01
Brève description:

La réouverture de la Bièvre au droit du parc départemental du Coteau est la renaissance, dans un milieu urbain très dense, d'une rivière et de son lit. Les objectifs d'une telle renaissance sont les suivants: — faire cohabiter la rivière avec son environnement (élargir le lit de la rivière et soutenir les berges en fonction des routes et des bâtiments riverains), — reconquérir une rivière canalisée et atteindre une qualité de rivière vivante (contrôler son débit et recréer son lit naturel), — améliorer le cadre paysager (affirmer une promenade paysagère cohérente avec la rivière, sa végétation).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Val-de-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département du Val-de-Marne
Adresse postale: Direction des espaces verts et du paysage
Code postal: 94054
Commune postale: Créteil Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.valdemarne.fr 🌏
Courrier électronique: devp-saf-cp@valdemarne.fr 📧
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=322571&orgAcronyme=a8z 🌏
URL pour la participation: http://maximilien.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-02-21 📅
Date limite de soumission: 2019-04-08 📅
Date de publication: 2019-02-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 040-089284
Numéro JO-S: 40
Informations complémentaires

Le marché prendra effet à compter de la date de sa notification pour une durée de 30 mois. La date prévisionnelle de début d'exécution des travaux est fixée au 1.9.2019. Le délai d'exécution des travaux est de 24 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira le début des travaux et comprend la période de préparation.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— faire cohabiter la rivière avec son environnement (élargir le lit de la rivière et soutenir les berges en fonction des routes et des bâtiments riverains),

— reconquérir une rivière canalisée et atteindre une qualité de rivière vivante (contrôler son débit et recréer son lit naturel),

— améliorer le cadre paysager (affirmer une promenade paysagère cohérente avec la rivière, sa végétation).

Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 2
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Travaux de génie civil et aménagements urbains
Numéro du lot: 1
Brève description:

Il s'agit d'opérations relatives à la réalisation de terrassements, de démolitions, d'ouvrages de génie civil et d'aménagements urbains. Toutes ces actions sont étroitement liés entre elles et devront être réalisées en quasi-concomitance et selon un phasage précis.

Durée de l'accord: 30 mois
Informations complémentaires:

Le marché prendra effet à compter de la date de sa notification pour une durée de 30 mois. La date prévisionnelle de début d'exécution des travaux est fixée au 1.9.2019.

Le délai d'exécution des travaux est de 24 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira le début des travaux et comprend la période de préparation.

Intitulé du lot: Travaux d'aménagement du lit de la Bièvre
Numéro du lot: 2
Brève description:

Il s'agit d'opérations relatives à la végétalisation du lit de la rivière et des espaces de promenade, afin d'affirmer la bonification écologique et paysagère.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Val-de-Marne.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Ne seront pas admises les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 44, 48, 49, 51 et 55 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics et les candidatures ne démontrant pas l'aptitude à exercer l'activité professionnelle ou ne présentant pas de garanties professionnelles, techniques, économique et financières.

Les entreprises sont informées que la signature n'est plus requise (elle reste permise) lors du dépôt de l'offre, elle sera demandée à posteriori à la seule entreprise retenue. Ce marché, dont la procédure est entièrement dématérialisée, est conforme au dispositif MPS (Marché publics simplifié) et au décret nº 2014-1097 du 26.9.2014 portant mesure de simplification applicables aux marchés publics.

Situation économique et financière:

Les candidats, s'ils choisissent de répondre à la présente consultation via le dispositif MPS, ne sont ainsi plus tenus de fournir les documents et renseignements de la candidature que le pouvoir adjudicateur obtient par le biais du système électronique de mise à disposition d'informations «MPS» administré par le secrétariat général à la modernisation de l'action publique (SGMAP). Les candidats joignent au formulaire en ligne MPS, qui se substitue à la production de pièces justificatives, leur offre technique et commerciale et les informations complémentaires de candidature demandées à l'article 5.1 du règlement de la consultation, via la plate-forme de dématérialisation Maximilien, profil acheteur du conseil départemental.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Les candidats peuvent également répondre au présent marché par voie dématérialisée hors MPS. Dans ce cas, le candidat individuel — ou les membres du groupement en cas de candidature groupée — produira une lettre de candidature (formulaire DC1) et une déclaration du candidat (formulaire DC2 — un formulaire pour chacun des membres du groupement en cas de candidature groupée).

Le candidat ou chacun des membres du groupement fournira également, en annexe du DC2, les éléments demandés par le pouvoir adjudicateur dans le règlement de la consultation (article 5.1). Les DC1 et DC2 sont disponibles sur le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics. Ils peuvent également être établis sur papier libre. Le Département accepte également en lieu et place des DC1 et DC2, le Document unique de marché européen (DUME), accompagné des éléments demandés au règlement de consultation.

Capacité technique et professionnelle:

— une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, date, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin),

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années,

— une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation des travaux.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Les qualifications professionnelles suivantes, ou équivalentes, sont requises:

Lot nº 1: qualifications FNTP (ou équivalent):

— 1131: ouvrages d'art et génie civil industriel: ouvrages de technicité courante,

— 1431: ouvrages en site maritime ou fluvial: battage de pieu depuis la berge,

— 1432: ouvrages en site maritime ou fluvial: enrochement depuis la berge,

— 2321: travaux de terrassement courants en milieu urbain,

— 2412: fondations spéciales: pieux forés et moulés dans le sol — profondeur inférieure ou égale à 30 m,

— 252: soutènement: battage de palplanches, palfeuilles,

— 5141: construction de réseaux gravitaires en site urbanisé (200 m minimum): profondeur de tranchée > 5,50 m en présence de nappe phréatique,

— 651: éclairage public — travaux neufs.

Lot nº 2: aualifications Qualipaysage (ou équivalent):

— p120: création de jardins et espaces verts

- g700: création génie végétal en milieu aquatique.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Le Maître d'ouvrage a affirmé sa volonté de s'inscrire dans une démarche d'insertion professionnelle permettant l'accès ou le retour à l'emploi de personnel rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. L'attention des candidats est appelée sur le fait qu'en application des dispositions de l'article 38-i de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics, le titulaire de chacun des lots aura l'obligation, dans le cadre de l'exécution du lot, de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-04-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00
Informations complémentaires: La date est donnée à titre indicatif et la séance n'est pas publique.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique et environnementale de l'offre.
Critère de qualité (pondération): 55
Prix (pondération): 45
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du Conseil départemental
Adresse du profil d'acheteur: http://www.valdemarne.fr/marches-publics 🌏
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=322571&orgAcronyme=a8z 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil départemental du Val-de-Marne
Adresse postale: 10 chemin des Bassins
Commune postale: Créteil
Point de contact: Direction des espaces verts et du paysage, service administratif et financier, secteur commande publique
Pays: Val-de-Marne 🏙️
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=322571&orgAcronyme=a8z 🌏
Adresse Internet: http://maximilien.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Une visite du site est obligatoire. À cet effet, vous devrez prendre contact avec M. Benoît Kayser au +33 143998240 ou au +33 607163041.

L'unité monétaire utilisée est l'EUR.

La consultation des avis, le retrait des DCE et le dépôt des questions éventuelles ainsi que des offres par voie électronique sont obligatoires sur le site www.valdemarne.fr/marches-publics ou depuis le portail Maximilien (http://www.maximilien.fr), plate-forme des marchés publics franciliens ou depuis l'adresse internet des adresses complémentaires.

La transmission des plis, obligatoire par voie électronique, s'effectue conformément à la directive 2014/24/CE du 26.2.2014 et aux articles 38 à 42 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

Aucun pli papier n'est autorisé sauf copie de sauvegarde devant parvenir selon les modalités fixées au règlement de la consultation. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention «copie de sauvegarde», ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Cette copie de sauvegarde pourra être adressée, par courrier ou dépôt sur place, avant la date et l'heure limites de remise des offres, à l'adresse suivante: conseil departemental du Val-de-Marne- direction des finances et des marchés — immeuble Thalès — bureau 156 — 1

Les dépôts sur place pourront se faire du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00. Il est recommandé aux candidats d'utiliser, pour chacun des lots, le cadre de réponse joint au dossier de consultation des entreprises pour le mémoire méthodologique et environnemental. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accord-cadre. Une retenue de garantie égale à 5 % du montant initial (TTC) du marché sera prélevée au titulaire dans les conditions prévues par les articles 122 à 124 du décret nº 2016-360 du

25.3.2016 relatif aux marchés publics. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande, ou par une caution personnelle et solidaire égale à

5 % du montant (TTC) du marché. Conformément à l'article 123 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, cette garantie, ou cette caution, peut être constituée pendant toute la durée du marché. Cette retenue sera restituée à l'expiration de la période de garantie de l'ensemble des travaux conformément à l'article 44.1 du CCAG.

Travaux. Les sommes dues en exécution du marché seront réglées par mandat administratif dans un délai global de paiement de 30 jours dans les conditions prévues par les règles de la comptabilité publique, conformément à l'article 59 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics, aux articles 114 à 121 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics et le décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Le financement est inscrit au budget départemental. Cette opération fera également l'objet de subventions.

Les prix sont révisables. Dans le cadre de la dématérialisation de la facture et conformément à la règlementation en vigueur, depuis le 1.1.2017, les factures électroniques peuvent être déposées par l'entreprise attributaire sur le portail Chorus Pro (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle — Case postale 8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 040-089284 (2019-02-21)

Avis d'attribution de marché (2019-07-17)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 7522355.86 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Département du Val de Marne
Adresse postale: direction des espaces verts et du paysage

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-07-17 📅
Date de publication: 2019-07-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 139-341556
Se réfère à l'avis: 2019/S 040-089284
Numéro JO-S: 139
Informations complémentaires

Le présent marché prend effet est conclu pour une durée de 30 mois à compter de la notification. Le délai d'exécution des travaux est de 24 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service. Il n'est prévu aucune reconduction. La valeur totale du marché correspond aux montants prévisionnels de l'ensemble des travaux tel qu'il résulte du DQE non contractuel.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Il s'agit d'opérations relatives à la réalisation de terrassements, de démolitions, d'ouvrages de génie civil et d'aménagements urbains. Toutes ces actions sont étroitement liés entre elles et devront être réaliser en quasi concomitance et selon un phasage précis.

Informations complémentaires:

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique et environnementale de l'offre

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-07-08 📅
Nom: Valentin Environnement et TP (mandataire)
Adresse postale: 6 chemin de Villeneuve
Commune postale: Alfortville
Code postal: 94140
Pays: France 🇫🇷
Val-de-Marne 🏙️
Nom: France Travaux (cotraitant)
Adresse postale: 13 et 13bis rue du Bois Cerdon
Commune postale: Valenton
Code postal: 94460
Nom: Soletanche Bachy Fondations Spéciales
Adresse postale: 18 rue des Pyrénées
Commune postale: Rungis
Code postal: 94623
Valeur totale du marché: 6 937 757 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-06-28 📅
Nom: E.Ven entreprise d'espaces verts et d'environnement
Adresse postale: 3 rue Gallois
Commune postale: Maurepas
Code postal: 78310
Pays: Yvelines 🏙️
Valeur totale du marché: 584598.86 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
3

Référence
Informations complémentaires

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle — case postale 8630
Source: OJS 2019/S 139-341556 (2019-07-17)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Travaux d'aménagement paysager (>20)