Travaux géotechniques et hydrauliques sur le site du belvedere de Bois Court — plaine des cafres

Commune du Tampon

Travaux géotechniques et hydrauliques pour la sécurisation du site du belvédère de Bois Court comprenant:
— le reprofilage et talutage des talus existants avec des pentes de stabilité naturelle puis le compactage,
— le reprofilage avec une pente à 2 % de la plateforme à l'entrée su site,
— la réalisation des reculs de sécurité,
— la réalisation de maçonneries moellons de protection et la pose de clôtures en tête et bas de talus,
— la mise en œuvre d'un réseau d'eaux pluviales adapté par:
—— la mise en place d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement et pluviales avec pose de filtres à paille et temporisation,
—— la réalisation de travaux de recalibrage définitif de l'exutoire existant actuellement sous-dimensionné. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-08-12. L'appel d'offres a été publié le 2019-07-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• BETCR
• SAS GTOI

Qui ?

• Commune du Tampon

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises › La Réunion

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-07-12	Avis de marché
2019-11-18	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-07-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Brève description:

Travaux géotechniques et hydrauliques pour la sécurisation du site du belvédère de Bois Court comprenant: — le reprofilage et talutage des talus existants avec des pentes de stabilité naturelle puis le compactage, — le reprofilage avec une pente à 2 % de la plateforme à l'entrée su site, — la réalisation des reculs de sécurité, — la réalisation de maçonneries moellons de protection et la pose de clôtures en tête et bas de talus, — la mise en œuvre d'un réseau d'eaux pluviales adapté par: —— la mise en place d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement et pluviales avec pose de filtres à paille et temporisation, —— la réalisation de travaux de recalibrage définitif de l'exutoire existant actuellement sous-dimensionné. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux d'assainissement 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: La Réunion 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune du Tampon
Adresse postale: 256 rue Hubert Delisle
Code postal: 97430
Commune postale: Le Tampon
Contact
Adresse Internet: https://webmarche.adullact.org 🌏
Courrier électronique: smp@mairie-tampon.fr 📧
Téléphone: +33 262578678 📞
Fax: +33 262578738 📠
URL des documents: https://webmarche.adullact.org 🌏
URL pour la participation: https://www.webmarche.adullact.org 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-07-12 📅
Date limite de soumission: 2019-08-12 📅
Date de publication: 2019-07-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 135-330979
Numéro JO-S: 135
Informations complémentaires
Aucune.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux géotechniques et hydrauliques pour la sécurisation du site du belvédère de Bois Court comprenant:

— le reprofilage et talutage des talus existants avec des pentes de stabilité naturelle puis le compactage,

— le reprofilage avec une pente à 2 % de la plateforme à l'entrée su site,

— la réalisation des reculs de sécurité,

— la réalisation de maçonneries moellons de protection et la pose de clôtures en tête et bas de talus,

— la mise en œuvre d'un réseau d'eaux pluviales adapté par:

—— la mise en place d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement et pluviales avec pose de filtres à paille et temporisation,

—— la réalisation de travaux de recalibrage définitif de l'exutoire existant actuellement sous-dimensionné. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

Numéro du lot: 1
Brève description: Terrassements et sécurisation du site.
Durée de l'accord: 74 jours
Informations complémentaires: Aucune.
Numéro du lot: 2
Brève description: Assainissement des eaux pluviales.
Durée de l'accord: 2 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner,

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles. Les entreprises récentes signaleront l'impossibilité de produire ces derniers en indiquant la date de création dans le cadre à la place du ou des CA concernés, fourniront un extrait KBis ou la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises et justifieront de leur capacité financière et professionnelle par tout moyen (titres, expérience professionnelle du dirigeant et du personnel...).

Capacité technique et professionnelle:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années; liste des principaux travaux exécutés au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et destinataire public ou privé, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin); déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix actualisablés. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,0 % du montant de l'avance.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 10:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-08-13 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:30

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://webmarche.adullact.org 🌏
URL des documents: https://webmarche.adullact.org 🌏

Référence
Informations complémentaires

La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation: 2019/tx/0046. Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes: la prise de RDV devra se faire obligatoirement auprès de la direction environnement M. Boyer Louis au +33 262578445. Une attestation de visite (jointe au dossier) signée sera remise aux candidats lors de la visite du site.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon
Commune postale: St Denis Cedex, CS 61107
Code postal: 97404
Pays: France 🇫🇷
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de La Réunion
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Source: OJS 2019/S 135-330979 (2019-07-12)

Avis d'attribution de marché (2019-11-18)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux géotechniques et hydrauliques sur le site du Belvédère de Bois-Court — plaine des Cafres.

Valeur totale du marché: 381 831 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: La Réunion 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse Internet: https://agysoft.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-11-18 📅
Date de publication: 2019-11-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 225-550991
Se réfère à l'avis: 2019/S 135-330979
Numéro JO-S: 225

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Terrassements et sécurisation du site Belvédère de Bois-Court
Brève description: Terrassements et sécurisation du site Belvédère de Bois-Court.
Intitulé du lot: Assainissement des eaux pluviales
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Le Tampon.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40 %
Critère de qualité (nom): Délai
Critère de qualité (pondération): 5 %
Prix (pondération): 55 %

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-10-07 📅
Nom: Betcr
Adresse postale: 43 lotissement Longuet Ermitage
Commune postale: Le Tampon
Code postal: 97422
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: cyrille.ramsamy@betcr.re 📧
Pays: La Réunion 🏙️
Valeur totale du marché: 381 831 EUR 💰
Nom: Sas gtoi
Adresse postale: ZIC nº 2 — BP 32016
Commune postale: Le Port
Code postal: 97824
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 03

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://agysoft.marches-publics.info/ 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de La Réunion
Commune postale: Saint-Denis Cedex, CS 61107
Source: OJS 2019/S 225-550991 (2019-11-18)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)