Travaux de restructuration du gymnase du collège F Léger à Livarot

Département du Calvados

Travaux de restructuration du gymnase du collège F Léger à Livarot.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-01-17. L'appel d'offres a été publié le 2019-12-06.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2019-12-06 Avis de marché
2020-07-02 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2019-12-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description: Travaux de restructuration du gymnase du collège F Léger à Livarot.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de menuiserie 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de désamiantage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Calvados 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Département du Calvados
Adresse postale: 23/25 bd Bertrand
Code postal: 14035
Commune postale: Caen Cedex 1
Contact
Adresse Internet: https://www.calvados.fr 🌏
Courrier électronique: veronique.vion@calvados.fr 📧
Téléphone: +33 231571236 📞
Fax: +33 231571249 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-12-06 📅
Date limite de soumission: 2020-01-17 📅
Date de publication: 2019-12-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 239-585450
Numéro JO-S: 239
Informations complémentaires
Les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation: prix des prestations (80 %) et valeur technique (20 %). La valeur technique sera jugée sur le contenu de la note méthodologique qui détaillera les moyens humains mis à la disposition du chantier. Durée du marché: de la notification de celui-ci jusqu'à la réception définitive. Délai d'exécution des travaux: 4 mois, période de préparation de chantier non comprise. La durée de la période de préparation de chacun des lots est de 1 mois. Ce délai part à compter de la date indiquée par ordre de service. Condition de remise des offres ou des candidatures: seule la transmission des plis par voie électronique est autorisée. Elle se fera exclusivement à l'adresse suivante: https://www.marches-securises.fr/ — les candidats sont invités à remettre d'emblée leur meilleure offre. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier à l'issue de l'analyse des offres, au vu des critères de jugement des offres. L'invitation à négocier pourra se faire par courrier, fax ou mail. Il est donc demandé aux candidats d'indiquer dans le formulaire DC1 le numéro de fax et l'adresse électronique. Néanmoins, conformément au code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Adresse de plateforme de dématérialisation: https://www.marches-securises.fr/
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 7
Intitulé du lot: Multi-lots
Numéro du lot: 1
Brève description: Gros œuvre, menuiseries aluminium, peinture, charpente métallique.
Durée de l'accord: 5 mois
Description des options:
Les variantes imposées sont décrites au cahier des clauses techniques particulières et sont à chiffrer.
Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 2
Brève description: Étanchéité.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures — acoustique
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiseries intérieures — acoustique.
Intitulé du lot: Sol sportif
Numéro du lot: 4
Brève description: Sol sportif.
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 5
Brève description: Électricité.
Intitulé du lot: Chauffage — ventilation — plomberie
Numéro du lot: 6
Brève description: Chauffage — ventilation — plomberie.
Intitulé du lot: Désamiantage
Numéro du lot: 7
Brève description: Désamiantage.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-01-20 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale
Contact
Point de contact: Vion Véronique
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Service travaux
Pays: Calvados 🏙️
Adresse Internet: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
: https://www.marches-securises.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272 📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://caen.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2019/S 239-585450 (2019-12-06)
Avis d'attribution de marché (2020-07-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux de restructuration du gymnase du collège F. Léger à Livarot.
Valeur totale du marché: 450 927 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 23/25 boulevard Bertrand

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-07-02 📅
Date de publication: 2020-07-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 129-315155
Se réfère à l'avis: 2019/S 239-585450
Numéro JO-S: 129
Informations complémentaires
Les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation: prix des prestations (80 %) et valeur technique (20 %). La valeur technique sera jugée sur le contenu de la note méthodologique qui détaillera les moyens humains mis à la disposition du chantier. Durée du marché: de la notification de celui-ci jusqu'à la réception définitive. Délai d'exécution des travaux: quatre mois, période de préparation de chantier non comprise. La durée de la période de préparation de chacun des lots est d'un mois. Ce délai part à compter de la date indiquée par ordre de service. Condition de remise des offres ou des candidatures: seule la transmission des plis par voie électronique est autorisée. Elle se fera exclusivement à l'adresse suivante: https://www.marches-securises.fr/ — Les candidats sont invités à remettre d'emblée leur meilleure offre. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier à l'issue de l'analyse des offres, au vu des critères de jugement des offres. L'invitation à négocier pourra se faire par courrier, fax ou courrier électronique. Il est donc demandé aux candidats d'indiquer dans le formulaire DC1 le numéro de fax et l'adresse électronique. Néanmoins, conformément au code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Adresse de plate-forme de dématérialisation: https://www.marches-securises.fr/
Afficher plus

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-04-27 📅
Nom: Abscis Bertin Construction
Adresse postale: 21 avenue de la Grande Plaine
Commune postale: Bretteville-sur-Odon
Code postal: 14760
Pays: France 🇫🇷
Normandie 🏙️
Valeur totale du marché: 157 079 EUR 💰
Nom: l. Renault
Adresse postale: ZI La Fossette
Commune postale: Douvres-la-Delivrande
Code postal: 14440
Valeur totale du marché: 7 041 453 EUR 💰
Nom: Michel Marie
Adresse postale: ZA de la Fossette — BP 38
Valeur totale du marché: 30 878 EUR 💰
Nom: SNEF Agence de Caen
Adresse postale: 6 rue Jacques Daguerre
Commune postale: Mondeville
Code postal: 14120
Valeur totale du marché: 31 183 EUR 💰
Nom: Elairgie Vimoutiers — Sarl Vimathermique
Adresse postale: ZI rue de Pruniers
Commune postale: Vimoutiers
Code postal: 61120
Valeur totale du marché: 53 986 EUR 💰
Nom: AB Désamiantage
Adresse postale: 137 ZA la Lande Fermée
Commune postale: Lessay
Code postal: 50430
Valeur totale du marché: 17 980 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
4
6
2
9

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Véronique Vion

Référence
Informations complémentaires
Les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation: prix des prestations (80 %) et valeur technique (20 %). La valeur technique sera jugée sur le contenu de la note méthodologique qui détaillera les moyens humains mis à la disposition du chantier. Durée du marché: de la notification de celui-ci jusqu'à la réception définitive. Délai d'exécution des travaux: quatre mois, période de préparation de chantier non comprise. La durée de la période de préparation de chacun des lots est d'un mois. Ce délai part à compter de la date indiquée par ordre de service.
Afficher plus
Condition de remise des offres ou des candidatures: seule la transmission des plis par voie électronique est autorisée. Elle se fera exclusivement à l'adresse suivante: https://www.marches-securises.fr/ — Les candidats sont invités à remettre d'emblée leur meilleure offre. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier à l'issue de l'analyse des offres, au vu des critères de jugement des offres. L'invitation à négocier pourra se faire par courrier, fax ou courrier électronique. Il est donc demandé aux candidats d'indiquer dans le formulaire DC1 le numéro de fax et l'adresse électronique. Néanmoins, conformément au code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Adresse de plate-forme de dématérialisation: https://www.marches-securises.fr/
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 129-315155 (2020-07-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Normandie Basse-Normandie Calvados
Fournisseurs:
AB Desamiantage Abscis Bertin Construction Elairgie Vimoutiers — Sarl Vimathermique L. Renault Michel Marie SNEF Agence de Caen
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Ossatures Travaux de gros œuvre Travaux de couverture et travaux... Travaux de charpente et de couverture et... Travaux de revêtement Travaux d'étanchéification