Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration du gymnase du collège F Léger à Livarot
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description: Travaux de restructuration du gymnase du collège F Léger à Livarot.
Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 7
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Multi-lots
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Lieu d'exécution: Calvados 🏙️
Description du marché: Gros œuvre, menuiseries aluminium, peinture, charpente métallique.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 5
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Les variantes imposées sont décrites au cahier des clauses techniques particulières et sont à chiffrer.”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Étanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Description du marché: Étanchéité.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries intérieures — acoustique
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: Menuiseries intérieures — acoustique.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Sol sportif
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Revêtement de sols et de murs📦
Description du marché: Sol sportif.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Description du marché: Électricité.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chauffage — ventilation — plomberie
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché: Chauffage — ventilation — plomberie.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Désamiantage
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Description du marché: Désamiantage.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-01-17
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2020-01-20
09:00 📅
“Les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation: prix des prestations (80 %) et valeur technique (20...”
Les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation: prix des prestations (80 %) et valeur technique (20 %). La valeur technique sera jugée sur le contenu de la note méthodologique qui détaillera les moyens humains mis à la disposition du chantier. Durée du marché: de la notification de celui-ci jusqu'à la réception définitive. Délai d'exécution des travaux: 4 mois, période de préparation de chantier non comprise. La durée de la période de préparation de chacun des lots est de 1 mois. Ce délai part à compter de la date indiquée par ordre de service. Condition de remise des offres ou des candidatures: seule la transmission des plis par voie électronique est autorisée. Elle se fera exclusivement à l'adresse suivante: https://www.marches-securises.fr/ — les candidats sont invités à remettre d'emblée leur meilleure offre. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier à l'issue de l'analyse des offres, au vu des critères de jugement des offres. L'invitation à négocier pourra se faire par courrier, fax ou mail. Il est donc demandé aux candidats d'indiquer dans le formulaire DC1 le numéro de fax et l'adresse électronique. Néanmoins, conformément au code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Adresse de plateforme de dématérialisation: https://www.marches-securises.fr/
Avis d'attribution de marché (2020-07-02) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 23/25 boulevard Bertrand
Personne de contact: Mme Véronique Vion
Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration du gymnase du collège F. Léger à Livarot
Brève description: Travaux de restructuration du gymnase du collège F. Léger à Livarot.
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 450 927 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 239-585450
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2019773
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Gros œuvre, menuiseries aluminium, peinture, charpente métallique
Date de conclusion du contrat: 2020-04-27 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Abscis Bertin Construction
Adresse postale: 21 avenue de la Grande Plaine
Commune postale: Bretteville-sur-Odon
Code postal: 14760
Pays: France 🇫🇷
Région: Normandie🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 157 079 💰
2️⃣
Numéro de contrat: 20019774
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Étanchéité
Nom et adresse du contractant
Nom: l. Renault
Adresse postale: ZI La Fossette
Commune postale: Douvres-la-Delivrande
Code postal: 14440
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 7 041 453 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 2019776
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Sol sportif
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Michel Marie
Adresse postale: ZA de la Fossette — BP 38
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 30 878 💰
4️⃣
Numéro de contrat: 2019777
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Électricité
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nom et adresse du contractant
Nom: SNEF Agence de Caen
Adresse postale: 6 rue Jacques Daguerre
Commune postale: Mondeville
Code postal: 14120
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 31 183 💰
5️⃣
Numéro de contrat: 2019778
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: Chauffage — ventilation — plomberie
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Elairgie Vimoutiers — Sarl Vimathermique
Adresse postale: ZI rue de Pruniers
Commune postale: Vimoutiers
Code postal: 61120
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 53 986 💰
6️⃣
Numéro de contrat: 2019779
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: Désamiantage
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 9
Nom et adresse du contractant
Nom: AB Désamiantage
Adresse postale: 137 ZA la Lande Fermée
Commune postale: Lessay
Code postal: 50430
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 17 980 💰
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Menuiseries intérieures — acoustique
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
“Les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation: prix des prestations (80 %) et valeur technique (20...”
Les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation: prix des prestations (80 %) et valeur technique (20 %). La valeur technique sera jugée sur le contenu de la note méthodologique qui détaillera les moyens humains mis à la disposition du chantier. Durée du marché: de la notification de celui-ci jusqu'à la réception définitive. Délai d'exécution des travaux: quatre mois, période de préparation de chantier non comprise. La durée de la période de préparation de chacun des lots est d'un mois. Ce délai part à compter de la date indiquée par ordre de service.
Condition de remise des offres ou des candidatures: seule la transmission des plis par voie électronique est autorisée. Elle se fera exclusivement à l'adresse suivante: https://www.marches-securises.fr/ — Les candidats sont invités à remettre d'emblée leur meilleure offre. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier à l'issue de l'analyse des offres, au vu des critères de jugement des offres. L'invitation à négocier pourra se faire par courrier, fax ou courrier électronique. Il est donc demandé aux candidats d'indiquer dans le formulaire DC1 le numéro de fax et l'adresse électronique. Néanmoins, conformément au code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Adresse de plate-forme de dématérialisation: https://www.marches-securises.fr/
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 129-315155 (2020-07-02)