Travaux de requalification énergétique du bâtiment, 110 avenue de Verdun dans le cadre du projet Eco Bâti — site économique 06

CMAR PACA

Le marché a pour objet la réalisation de travaux de requalification énergétique sur un des bâtiments de la CMAR PACA, situé au 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du projet européen Eco Bâti.
Ces travaux devront valoriser l'utilisation et la mise en œuvre de matériaux écologiques/durables/bio-sourcés.
Le début des travaux est prévu pour mi septembre 2019.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-08-26. L'appel d'offres a été publié le 2019-07-26.

Qui ?

• CMAR PACA

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Alpes-Maritimes

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-07-26	Avis de marché
2019-09-16	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-07-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'isolation thermique
Numéro de référence: 2019 MAPA 09 AM
Brève description:

Le marché a pour objet la réalisation de travaux de requalification énergétique sur un des bâtiments de la CMAR PACA, situé au 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du projet européen Eco Bâti. Ces travaux devront valoriser l'utilisation et la mise en œuvre de matériaux écologiques/durables/bio-sourcés. Le début des travaux est prévu pour mi septembre 2019.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'isolation thermique 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'isolation thermique 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Matériaux d'isolation thermique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Alpes-Maritimes 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Cmar paca
Adresse postale: 5 boulevard Pèbre — CS 40011
Code postal: 13295
Commune postale: Marseille Cedex 8
Contact
Adresse Internet: https://www.cmar-paca.fr/ 🌏
Courrier électronique: a.galopin@cmar-paca.fr 📧
Téléphone: +33 491321400 📞
URL des documents: http://reseaucma.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://reseaucma.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-07-26 📅
Date limite de soumission: 2019-08-26 📅
Date de publication: 2019-07-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 146-358780
Numéro JO-S: 146
Informations complémentaires

Le marché est passé selon la procédure adaptée définie aux articles R. 2123-1 à R. 2123-5 du code de la commande publique. Précisions sur les critères de jugement des offres: Valeur technique 60 % (note sur 10 coeff 0.6) décomposée: — qualité des matériaux et équipements proposés au regard des fiches techniques et de la documentation fournies: 30 %, — méthodologie de mise œuvre appréciée au regard du cadre de réponses (méthodologie des travaux, installation de chantier, moyens humains et matériels affectés à l'opération, gestion des risques et des contraintes, gestion des nuisances et interface avec les occupants et le chantier ouvert, stockage gestion et évacuation des déchets): 20 %, — délai d'exécution de l'opération au regard du planning de réalisation (intégrant notamment les moyens humains mis en œuvre) et de la gestion de l'approvisionnement des matériaux et équipements: 10 %. Prix: 40 % (note sur 10 coeff 0.4). Formule de calcul: points maxi à attribuer X (prix de l'offre la moins disante/prix de l'offre analysée), une visite sur site est obligatoire (art. 3 du RC): contact pour la réalisation des visites: — Mme Allyson Barbaud (jusqu'au 15.8.2019): a.barbaud@cmar-paca.fr — Tél.: +33 492125301 — M. Guillaume Trisse (du 19.8.2019 au 21.8.2019): g.trisse@cmar-paca.fr — +33 493142449. Les entreprises devront prendre rendez-vous avec l'interlocuteur et effectuer leurs visites jusqu'au mercredi 21.8.2019 inclus. Au-delà de cette date, toute demande et visite sera refusée. À l'issue de ces visites, les candidats se verront remettre une attestation de visite datée et signée, document à remettre obligatoirement dans la réponse à la consultation. Toute offre non accompagnée d'une attestation de visite dûment remplie et signée sera jugée irrégulière.

Informations complémentaires

Le marché est passé selon la procédure adaptée définie aux articles R. 2123-1 à R. 2123-5 du code de la commande publique. Précisions sur les critères de jugement des offres:

Valeur technique 60 % (note sur 10 coeff 0.6) décomposée:

— qualité des matériaux et équipements proposés au regard des fiches techniques et de la documentation fournies: 30 %,

— méthodologie de mise œuvre appréciée au regard du cadre de réponses (méthodologie des travaux, installation de chantier, moyens humains et matériels affectés à l'opération, gestion des risques et des contraintes, gestion des nuisances et interface avec les occupants et le chantier ouvert, stockage gestion et évacuation des déchets): 20 %,

— délai d'exécution de l'opération au regard du planning de réalisation (intégrant notamment les moyens humains mis en œuvre) et de la gestion de l'approvisionnement des matériaux et équipements: 10 %.

Prix: 40 % (note sur 10 coeff 0.4).

Formule de calcul: points maxi à attribuer X (prix de l'offre la moins disante/prix de l'offre analysée), une visite sur site est obligatoire (art. 3 du RC): contact pour la réalisation des visites:

— Mme Allyson Barbaud (jusqu'au 15.8.2019): a.barbaud@cmar-paca.fr — Tél.: +33 492125301 — M. Guillaume Trisse (du 19.8.2019 au 21.8.2019): g.trisse@cmar-paca.fr — +33 493142449. Les entreprises devront prendre rendez-vous avec l'interlocuteur et effectuer leurs visites jusqu'au mercredi 21.8.2019 inclus. Au-delà de cette date, toute demande et visite sera refusée. À l'issue de ces visites, les candidats se verront remettre une attestation de visite datée et signée, document à remettre obligatoirement dans la réponse à la consultation. Toute offre non accompagnée d'une attestation de visite dûment remplie et signée sera jugée irrégulière.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Ces travaux devront valoriser l'utilisation et la mise en œuvre de matériaux écologiques/durables/bio-sourcés.

Le début des travaux est prévu pour mi septembre 2019.

Intitulé du lot: Cloison — revêtement mural — menuiserie intérieure
Numéro du lot: 1
Brève description:

Ce lot concerne des travaux de fourniture et mise en œuvre de parement durable et d'isolation durable. Il concerne également des travaux de menuiserie intérieure, pose de cloison.

Le descriptif technique des travaux est précisé au CCTP.

Les spécificités techniques des parements et isolants durables sont précisés au CCTP.

Durée de l'accord: 4 mois
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Projet eco bati - programme interreg alcotra va italie france
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 2
Brève description:

Ce lot concerne des travaux d'électricité dans le cadre de travaux de rénovation.

Intitulé du lot: Films solaires
Numéro du lot: 3
Brève description:

Ce lot concerne des travaux de fourniture et pose de films solaires sur l'ensemble des vitres du bâtiment.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— une déclaration de candidature (formulaire DC1 ou équivalent),

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés,

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

Une déclaration sur le chiffre d'affaires global au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— présentation de la société,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature,

— liste des travaux de même nature exécutés au cours des 3 dernières années.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-08-26 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 13002087800240
Autre type de pouvoir adjudicateur: Chambre consulaire
Contact
Point de contact: Alexia Galopin
Adresse du profil d'acheteur: http://reseaucma.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://reseaucma.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le marché est passé selon la procédure adaptée définie aux articles R. 2123-1 à R. 2123-5 du code de la commande publique. Précisions sur les critères de jugement des offres:

Valeur technique 60 % (note sur 10 coeff 0.6) décomposée:

— qualité des matériaux et équipements proposés au regard des fiches techniques et de la documentation fournies: 30 %,

— méthodologie de mise œuvre appréciée au regard du cadre de réponses (méthodologie des travaux, installation de chantier, moyens humains et matériels affectés à l'opération, gestion des risques et des contraintes, gestion des nuisances et interface avec les occupants et le chantier ouvert, stockage gestion et évacuation des déchets): 20 %,

— délai d'exécution de l'opération au regard du planning de réalisation (intégrant notamment les moyens humains mis en œuvre) et de la gestion de l'approvisionnement des matériaux et équipements: 10 %.

Prix: 40 % (note sur 10 coeff 0.4).

Formule de calcul: points maxi à attribuer X (prix de l'offre la moins disante/prix de l'offre analysée), une visite sur site est obligatoire (art. 3 du RC): contact pour la réalisation des visites:

— Mme Allyson Barbaud (jusqu'au 15.8.2019): a.barbaud@cmar-paca.fr — Tél.: +33 492125301 — M. Guillaume Trisse (du 19.8.2019 au 21.8.2019): g.trisse@cmar-paca.fr — +33 493142449. Les entreprises devront prendre rendez-vous avec l'interlocuteur et effectuer leurs visites jusqu'au mercredi 21.8.2019 inclus. Au-delà de cette date, toute demande et visite sera refusée. À l'issue de ces visites, les candidats se verront remettre une attestation de visite datée et signée, document à remettre obligatoirement dans la réponse à la consultation. Toute offre non accompagnée d'une attestation de visite dûment remplie et signée sera jugée irrégulière.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22, 24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Voies et délais des recours dont dispose le candidat:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,

— recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées.

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional règlement amiable des différends et litiges
Adresse postale: boulevard Paul Peytral
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 146-358780 (2019-07-26)

Avis d'attribution de marché (2019-09-16)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le marché a pour objet la réalisation de travaux de requalification énergétique sur un des bâtiments de la CMAR PACA, situé au 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du projet européen Éco bâti. Ces travaux devront valoriser l'utilisation et la mise en œuvre de matériaux écologiques/durables/bio-sourcés. Le début des travaux est prévu pour mi septembre 2019.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 5 boulevard Pèbre, CS 40011

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-09-16 📅
Date de publication: 2019-09-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 180-437641
Se réfère à l'avis: 2019/S 146-358780
Numéro JO-S: 180
Informations complémentaires

Le marché est passé selon la procédure adaptée définie aux articles R. 2123-1 à R. 2123-5 du code de la commande publique. Informations concernant la non attribution des lots: les lots 1 et 2 sont déclarés sans suite pour cause d'infructuosité. Le lot 3 est déclaré sans suite pour motif d'intérêt général en raison de la nécessité de redéfinir le besoin et les modalités d'exécution des travaux. Ces lots seront relancés prochainement dans le cadre d'une nouvelle procédure.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Informations sur les délais d'introduction des recours: Tribunal administratif de Marseille
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Boulevard Paul Peytral
Source: OJS 2019/S 180-437641 (2019-09-16)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux d'isolation (>20)