Travaux de requalification énergétique du bâtiment 110 avenue de Verdun dans le cadre du projet ECO Bati — site économique 06
CMAR PACA
Le marché a pour objet la réalisation de travaux de requalification énergétique sur un des bâtiments de la CMAR PACA, situé au 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du projet européen ECO Bati. Ces travaux devront valoriser l'utilisation et la mise en œuvre de matériaux écologiques/durables/bio-sourcés.
Le début des travaux est prévu pour fin octobre 2019. Il s'agit de la relance de lots déclarés sans suite lors d'une précédente consultation.
Le délai de réception des offres était de 2019-10-11. L'appel d'offres a été publié le 2019-09-20.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Isolants et pièces isolantes › Matériaux d'isolation thermique
- • Matériaux de bâtiment › Peintures et revêtements muraux
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Travaux d'installation de menuiseries non métalliques › Installation de cloisons
- • Travaux d'isolation › Travaux d'isolation thermique
- • Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux d'installations électriques
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2019-09-20 | Avis de marché |
| 2019-11-05 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2019-09-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'isolation thermique
Numéro de référence: 2019 MAPA 71 AM
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'isolation thermique 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'isolation thermique 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Matériaux d'isolation thermique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Alpes-Maritimes 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Cmar paca
Adresse postale: 5 boulevard Pèbre — CS 40011
Code postal: 13295
Commune postale: Marseille Cedex 8
Contact
Adresse Internet: https://www.cmar-paca.fr/ 🌏
Courrier électronique: a.galopin@cmar-paca.fr 📧
Téléphone: +33 491321400 📞
URL des documents: http://reseaucma.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://reseaucma.e-marchespublics.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-09-20 📅
Date limite de soumission: 2019-10-11 📅
Date de publication: 2019-09-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 184-446928
Numéro JO-S: 184
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: Cloison — revêtement mural — menuiserie intérieure
Numéro du lot: 1
Brève description:
Durée de l'accord: 4 mois
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Projet eco bati - programme interreg alcotra 2014 - 2020 va italie france
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 2
Brève description:
Numéro du lot: 3
Brève description:
Site principal ou lieu d'exécution: 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-10-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 13002087800240
Autre type de pouvoir adjudicateur: Chambre consulaire
Contact
Point de contact: Alexia Galopin
Adresse du profil d'acheteur: http://reseaucma.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://reseaucma.e-marchespublics.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22, 24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional règlement amiable des différends et litiges
Adresse postale: boulevard Paul Peytral
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 184-446928 (2019-09-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'isolation thermique
Numéro de référence: 2019 MAPA 71 AM
Brève description:
Le marché a pour objet la réalisation de travaux de requalification énergétique sur un des bâtiments de la CMAR PACA, situé au 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du projet européen ECO Bati. Ces travaux devront valoriser l'utilisation et la mise en œuvre de matériaux écologiques/durables/bio-sourcés.
Le début des travaux est prévu pour fin octobre 2019. Il s'agit de la relance de lots déclarés sans suite lors d'une précédente consultation.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'isolation thermique 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'isolation thermique 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Matériaux d'isolation thermique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Alpes-Maritimes 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Cmar paca
Adresse postale: 5 boulevard Pèbre — CS 40011
Code postal: 13295
Commune postale: Marseille Cedex 8
Contact
Adresse Internet: https://www.cmar-paca.fr/ 🌏
Courrier électronique: a.galopin@cmar-paca.fr 📧
Téléphone: +33 491321400 📞
URL des documents: http://reseaucma.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://reseaucma.e-marchespublics.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-09-20 📅
Date limite de soumission: 2019-10-11 📅
Date de publication: 2019-09-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 184-446928
Numéro JO-S: 184
Informations complémentaires
Le marché est passé selon la procédure adaptée définie aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à R. 2123-5 du code de la commande publique.
Précisions sur les critères de jugement des offres:
— valeur technique 60 % (Note sur 10 coeff 0.6) décomposée:
—— qualité des matériaux et équipements proposés au regard des fiches techniques et de la documentation fournies: 30 %,
—— méthodologie de mise œuvre appréciée au regard du cadre de réponses (méthodologie des travaux, installation de chantier, moyens humains et matériels affectés à l'opération, gestion des risques et des contraintes, gestion des nuisances et interface avec les occupants et le chantier ouvert, stockage gestion et évacuation des déchets): 20 %,
—— délai d'exécution de l'opération au regard du planning de réalisation (intégrant notamment les moyens humains mis en œuvre) et de la gestion de l'approvisionnement des matériaux et équipements: 10 %,
— prix: 40 % (Note sur 10 coeff 0.4).
Formule de calcul: points maxi à attribuer × (prix de l'offre la moins disante /Prix de l'offre analysée) une visite sur site est obligatoire (art 3 du RC): contacts pour la réalisation des visites:
— Mme Allyson Barbaud: a.barbaud@cmar-paca.fr — tel: +33 492125301, ou
— M. Guillaume Trisse: g.trisse@cmar-paca.fr — +33 493142449.
Les entreprises devront prendre rendez-vous avec l'interlocuteur et effectuer leurs visites jusqu'au mardi 8.10.2019 inclus. Au-delà de cette date toute demande et visite sera refusée. À l'issue de ces visites les candidats se verront remettre une attestation de visite datée et signée, document à remettre obligatoirement dans la réponse à la consultation. Toute offre non accompagnée d'une attestation de visite dûment remplie et signée sera jugée irrégulière.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le marché a pour objet la réalisation de travaux de requalification énergétique sur un des bâtiments de la CMAR PACA, situé au 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du projet européen ECO Bati. Ces travaux devront valoriser l'utilisation et la mise en œuvre de matériaux écologiques/durables/bio-sourcés.
Afficher plus
Le début des travaux est prévu pour fin octobre 2019. Il s'agit de la relance de lots déclarés sans suite lors d'une précédente consultation.
Numéro du lot: 1
Brève description:
Ce lot concerne des travaux de fourniture et mise en œuvre de parement durable et d'isolation durable. Il concerne également des travaux de menuiserie intérieure, pose de cloison.
Le descriptif technique des travaux est précisé au CCTP.
Les spécificités techniques des parements et isolants durables sont précisés au CCTP.
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Projet eco bati - programme interreg alcotra 2014 - 2020 va italie france
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 2
Brève description:
Ce lot concerne des travaux d'électricité dans le cadre de travaux de rénovation.
Intitulé du lot: Films solaires
Numéro du lot: 3
Brève description:
Ce lot concerne des travaux de fourniture et pose de films solaires sur l'ensemble des vitres du 3
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— une déclaration de candidature (formulaire DC1 ou équivalent),
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141 - 11 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés,
Afficher plus
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
— une déclaration sur le chiffre d'affaires global au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
— présentation de la société,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature,
— liste des travaux de même nature exécutés au cours des 3 dernières années.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-10-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 13002087800240
Autre type de pouvoir adjudicateur: Chambre consulaire
Contact
Point de contact: Alexia Galopin
Adresse du profil d'acheteur: http://reseaucma.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://reseaucma.e-marchespublics.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
Le marché est passé selon la procédure adaptée définie aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à R. 2123-5 du code de la commande publique.
Précisions sur les critères de jugement des offres:
— valeur technique 60 % (Note sur 10 coeff 0.6) décomposée:
—— qualité des matériaux et équipements proposés au regard des fiches techniques et de la documentation fournies: 30 %,
—— méthodologie de mise œuvre appréciée au regard du cadre de réponses (méthodologie des travaux, installation de chantier, moyens humains et matériels affectés à l'opération, gestion des risques et des contraintes, gestion des nuisances et interface avec les occupants et le chantier ouvert, stockage gestion et évacuation des déchets): 20 %,
Afficher plus
—— délai d'exécution de l'opération au regard du planning de réalisation (intégrant notamment les moyens humains mis en œuvre) et de la gestion de l'approvisionnement des matériaux et équipements: 10 %,
— prix: 40 % (Note sur 10 coeff 0.4).
Formule de calcul: points maxi à attribuer × (prix de l'offre la moins disante /Prix de l'offre analysée) une visite sur site est obligatoire (art 3 du RC): contacts pour la réalisation des visites:
— Mme Allyson Barbaud: a.barbaud@cmar-paca.fr — tel: +33 492125301, ou
— M. Guillaume Trisse: g.trisse@cmar-paca.fr — +33 493142449.
Les entreprises devront prendre rendez-vous avec l'interlocuteur et effectuer leurs visites jusqu'au mardi 8.10.2019 inclus. Au-delà de cette date toute demande et visite sera refusée. À l'issue de ces visites les candidats se verront remettre une attestation de visite datée et signée, document à remettre obligatoirement dans la réponse à la consultation. Toute offre non accompagnée d'une attestation de visite dûment remplie et signée sera jugée irrégulière.
Afficher plus
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22, 24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Voies et délais des recours dont dispose le candidat:
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,
— recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées.
Nom: Comité consultatif interrégional règlement amiable des différends et litiges
Adresse postale: boulevard Paul Peytral
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 184-446928 (2019-09-20)
Avis d'attribution de marché (2019-11-05)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Valeur totale du marché: 27 503 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-11-05 📅
Date de publication: 2019-11-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 216-529143
Se réfère à l'avis: 2019/S 184-446928
Numéro JO-S: 216
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: Electricité
Brève description:
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-10-24 📅
Nom: Silence confort SARL
Adresse postale: Parc d'activités logistiques St-Isidores
Commune postale: Nice
Code postal: 06284
Pays: France 🇫🇷
Alpes-Maritimes 🏙️
Valeur totale du marché: 21 273 EUR 💰
Nom: RG fermetures
Adresse postale: 2b rue Mortier
Commune postale: Belleville
Code postal: 69220
Pays: Rhône-Alpes 🏙️
Valeur totale du marché: 6 230 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
3
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours: Tribunal administratif de Marseille
Source: OJS 2019/S 216-529143 (2019-11-05)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le marché a pour objet la réalisation de travaux de requalification énergétique sur 1 des bâtiments de la CMAR PACA, situé au 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du projet européen ECO BATI.
Ces travaux devront valoriser l'utilisation et la mise en œuvre de matériaux écologiques/durables/bio-sourcés.
Le début des travaux est prévu pour fin octobre 2019.
Il s'agit de la relance de lots déclarés sans suite lors d'une précédente consultation.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-11-05 📅
Date de publication: 2019-11-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 216-529143
Se réfère à l'avis: 2019/S 184-446928
Numéro JO-S: 216
Informations complémentaires
Le marché est passé selon la procédure adaptée définie aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à R. 2123-5 du code de la commande publique.
Précisions sur les critères de jugement des offres:
valeur technique 60 % décomposée:
— qualité des matériaux et équipements proposés au regard des fiches techniques et de la documentation fournies: 30 %,
— méthodologie de mise œuvre appréciée au regard du cadre de réponses (méthodologie des travaux, installation de chantier, moyens humains et matériels affectés à l'opération, gestion des risques et des contraintes, gestion des nuisances et interface avec les occupants et le chantier ouvert.
Stockage gestion et évacuation des déchets: 20 %:
— délai d'exécution de l'opération au regard du planning de réalisation (intégrant notamment les moyens humains mis en œuvre) et de la gestion de l'approvisionnement des matériaux et équipements: 10 %.
Prix: 40 %. Formule paramétrique.
Le lot 2 est déclaré sans suite pour cause d'infructuosité.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le marché a pour objet la réalisation de travaux de requalification énergétique sur 1 des bâtiments de la CMAR PACA, situé au 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du projet européen ECO BATI.
Ces travaux devront valoriser l'utilisation et la mise en œuvre de matériaux écologiques/durables/bio-sourcés.
Le début des travaux est prévu pour fin octobre 2019.
Il s'agit de la relance de lots déclarés sans suite lors d'une précédente consultation.
Ce lot concerne des travaux de fourniture et mise en œuvre de parement durable et d'isolation durable. Il concerne également des travaux de menuiserie intérieure, pose de cloison. Le descriptif technique des travaux est précisé au CCTP. Les spécificités techniques des parements et isolants durables sont précisés au CCTP.
Afficher plus
Brève description:
Ce lot concerne des travaux d'électricité dans le cadre de travaux de rénovation. Le descriptif technique des travaux est précisé au CCTP.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-10-24 📅
Nom: Silence confort SARL
Adresse postale: Parc d'activités logistiques St-Isidores
Commune postale: Nice
Code postal: 06284
Pays: France 🇫🇷
Alpes-Maritimes 🏙️
Valeur totale du marché: 21 273 EUR 💰
Nom: RG fermetures
Adresse postale: 2b rue Mortier
Commune postale: Belleville
Code postal: 69220
Pays: Rhône-Alpes 🏙️
Valeur totale du marché: 6 230 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
3
Référence
Informations complémentaires
valeur technique 60 % décomposée:
— qualité des matériaux et équipements proposés au regard des fiches techniques et de la documentation fournies: 30 %,
— méthodologie de mise œuvre appréciée au regard du cadre de réponses (méthodologie des travaux, installation de chantier, moyens humains et matériels affectés à l'opération, gestion des risques et des contraintes, gestion des nuisances et interface avec les occupants et le chantier ouvert.
Afficher plus
Stockage gestion et évacuation des déchets: 20 %:
— délai d'exécution de l'opération au regard du planning de réalisation (intégrant notamment les moyens humains mis en œuvre) et de la gestion de l'approvisionnement des matériaux et équipements: 10 %.
Prix: 40 %. Formule paramétrique.
Le lot 2 est déclaré sans suite pour cause d'infructuosité.
Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours: Tribunal administratif de Marseille
Source: OJS 2019/S 216-529143 (2019-11-05)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)