Le marché a pour objet la réalisation de travaux de requalification énergétique sur un des bâtiments de la CMAR PACA, situé au 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du projet européen ECO Bati. Ces travaux devront valoriser l'utilisation et la mise en œuvre de matériaux écologiques/durables/bio-sourcés.
Le début des travaux est prévu pour fin octobre 2019. Il s'agit de la relance de lots déclarés sans suite lors d'une précédente consultation.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-10-11.
L'appel d'offres a été publié le 2019-09-20.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de requalification énergétique du bâtiment 110 avenue de Verdun dans le cadre du projet ECO Bati — site économique 06
2019 MAPA 71 AM”
Produits/services: Travaux d'isolation thermique📦
Brève description:
“Le marché a pour objet la réalisation de travaux de requalification énergétique sur un des bâtiments de la CMAR PACA, situé au 110 avenue de Verdun, 06700...”
Brève description
Le marché a pour objet la réalisation de travaux de requalification énergétique sur un des bâtiments de la CMAR PACA, situé au 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du projet européen ECO Bati. Ces travaux devront valoriser l'utilisation et la mise en œuvre de matériaux écologiques/durables/bio-sourcés.
Le début des travaux est prévu pour fin octobre 2019. Il s'agit de la relance de lots déclarés sans suite lors d'une précédente consultation.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Cloison — revêtement mural — menuiserie intérieure
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation thermique📦
Produits/services supplémentaires: Installation de cloisons📦
Produits/services supplémentaires: Peintures et revêtements muraux📦
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var.
Description du marché:
“Ce lot concerne des travaux de fourniture et mise en œuvre de parement durable et d'isolation durable. Il concerne également des travaux de menuiserie...”
Description du marché
Ce lot concerne des travaux de fourniture et mise en œuvre de parement durable et d'isolation durable. Il concerne également des travaux de menuiserie intérieure, pose de cloison.
Le descriptif technique des travaux est précisé au CCTP.
Les spécificités techniques des parements et isolants durables sont précisés au CCTP.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 4
Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne: Projet eco bati - programme interreg alcotra 2014 - 2020 va italie france
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Description du marché:
“Ce lot concerne des travaux d'électricité dans le cadre de travaux de rénovation.
Le descriptif technique des travaux est précisé au CCTP.”
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Films solaires
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Matériaux d'isolation thermique📦
Description du marché:
“Ce lot concerne des travaux de fourniture et pose de films solaires sur l'ensemble des vitres du 3 étage.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— une déclaration de candidature (formulaire DC1 ou équivalent),
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas...”
Liste et brève description des conditions
— une déclaration de candidature (formulaire DC1 ou équivalent),
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141 - 11 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés,
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— une déclaration sur le chiffre d'affaires global au cours des 3 derniers exercices disponibles.” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— présentation de la société,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et...”
Liste et brève description des critères de sélection
— présentation de la société,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature,
— liste des travaux de même nature exécutés au cours des 3 dernières années.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-10-11
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2019-10-11
14:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Informations complémentaires
“Le marché est passé selon la procédure adaptée définie aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à R. 2123-5 du code de la commande publique.
Précisions sur les...”
Le marché est passé selon la procédure adaptée définie aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à R. 2123-5 du code de la commande publique.
Précisions sur les critères de jugement des offres:
— valeur technique 60 % (Note sur 10 coeff 0.6) décomposée:
—— qualité des matériaux et équipements proposés au regard des fiches techniques et de la documentation fournies: 30 %,
—— méthodologie de mise œuvre appréciée au regard du cadre de réponses (méthodologie des travaux, installation de chantier, moyens humains et matériels affectés à l'opération, gestion des risques et des contraintes, gestion des nuisances et interface avec les occupants et le chantier ouvert, stockage gestion et évacuation des déchets): 20 %,
—— délai d'exécution de l'opération au regard du planning de réalisation (intégrant notamment les moyens humains mis en œuvre) et de la gestion de l'approvisionnement des matériaux et équipements: 10 %,
— prix: 40 % (Note sur 10 coeff 0.4).
Formule de calcul: points maxi à attribuer × (prix de l'offre la moins disante /Prix de l'offre analysée) une visite sur site est obligatoire (art 3 du RC): contacts pour la réalisation des visites:
— Mme Allyson Barbaud: a.barbaud@cmar-paca.fr — tel: +33 492125301, ou
— M. Guillaume Trisse: g.trisse@cmar-paca.fr — +33 493142449.
Les entreprises devront prendre rendez-vous avec l'interlocuteur et effectuer leurs visites jusqu'au mardi 8.10.2019 inclus. Au-delà de cette date toute demande et visite sera refusée. À l'issue de ces visites les candidats se verront remettre une attestation de visite datée et signée, document à remettre obligatoirement dans la réponse à la consultation. Toute offre non accompagnée d'une attestation de visite dûment remplie et signée sera jugée irrégulière.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22, 24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional règlement amiable des différends et litiges
Adresse postale: boulevard Paul Peytral
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491156374📞 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Voies et délais des recours dont dispose le candidat:
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Voies et délais des recours dont dispose le candidat:
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,
— recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22, 24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Source: OJS 2019/S 184-446928 (2019-09-20)
Avis d'attribution de marché (2019-11-05) Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de requalification énergétique du bâtiment 110 avenue de Verdun dans le cadre du projet ECO BATI — site économique 06
2019 MAPA 71 AM”
Brève description:
“Le marché a pour objet la réalisation de travaux de requalification énergétique sur 1 des bâtiments de la CMAR PACA, situé au 110 avenue de Verdun, 06700...”
Brève description
Le marché a pour objet la réalisation de travaux de requalification énergétique sur 1 des bâtiments de la CMAR PACA, situé au 110 avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du projet européen ECO BATI.
Ces travaux devront valoriser l'utilisation et la mise en œuvre de matériaux écologiques/durables/bio-sourcés.
Le début des travaux est prévu pour fin octobre 2019.
Il s'agit de la relance de lots déclarés sans suite lors d'une précédente consultation.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 27 503 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché:
“Ce lot concerne des travaux de fourniture et mise en œuvre de parement durable et d'isolation durable. Il concerne également des travaux de menuiserie...”
Description du marché
Ce lot concerne des travaux de fourniture et mise en œuvre de parement durable et d'isolation durable. Il concerne également des travaux de menuiserie intérieure, pose de cloison. Le descriptif technique des travaux est précisé au CCTP. Les spécificités techniques des parements et isolants durables sont précisés au CCTP.
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: Electricité
Description
Description du marché:
“Ce lot concerne des travaux d'électricité dans le cadre de travaux de rénovation. Le descriptif technique des travaux est précisé au CCTP.”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 184-446928
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Cloison — revêtement mural — menuiserie intérieure
Date de conclusion du contrat: 2019-10-24 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Silence confort SARL
Adresse postale: Parc d'activités logistiques St-Isidores
Commune postale: Nice
Code postal: 06284
Pays: France 🇫🇷
Région: Alpes-Maritimes🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 21 273 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Electricité
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Films solaires
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: RG fermetures
Adresse postale: 2b rue Mortier
Commune postale: Belleville
Code postal: 69220
Région: Rhône-Alpes🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 6 230 💰
“Le marché est passé selon la procédure adaptée définie aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à R. 2123-5 du code de la commande publique.
Précisions sur les...”
Le marché est passé selon la procédure adaptée définie aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à R. 2123-5 du code de la commande publique.
Précisions sur les critères de jugement des offres:
valeur technique 60 % décomposée:
— qualité des matériaux et équipements proposés au regard des fiches techniques et de la documentation fournies: 30 %,
— méthodologie de mise œuvre appréciée au regard du cadre de réponses (méthodologie des travaux, installation de chantier, moyens humains et matériels affectés à l'opération, gestion des risques et des contraintes, gestion des nuisances et interface avec les occupants et le chantier ouvert.
Stockage gestion et évacuation des déchets: 20 %:
— délai d'exécution de l'opération au regard du planning de réalisation (intégrant notamment les moyens humains mis en œuvre) et de la gestion de l'approvisionnement des matériaux et équipements: 10 %.
Prix: 40 %. Formule paramétrique.
Le lot 2 est déclaré sans suite pour cause d'infructuosité.
Afficher plus Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: Tribunal administratif de Marseille
Source: OJS 2019/S 216-529143 (2019-11-05)