La consultation concerne travaux de remplacement des ascenseurs & monte-charges du bâtiment des services à Toulon. À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux objet de la présente consultation commenceront vers juillet 2019. La présente consultation concerne un marché à tranches à prix forfaitaires. La valeur estimée pour la tranche ferme: 460 000 EUR (HT). Valeur estimée pour la tranche optionnelle nº 1: 450 000 EUR (HT). Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental. Pour la tranche ferme, durée d'exécution des travaux est de 16 semaines, non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 3 mois. Pour la tranche optionnelle, durée d'exécution des travaux est de 15 semaines non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 3 mois. Chaque tranche débutera à compter d'un ordre de service. Dans le cas où une tranche serait affermie avec retard ou ne serait pas affermie, il n'est prévu ni indemnité de retard ni indemnité de dédit.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-03-04.
L'appel d'offres a été publié le 2019-01-29.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2019-01-29) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Conseil Général du Var
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Adresse postale: Direction des bâtiments et équipements publics, 390 avenue des Lices — CS 41303
Commune postale: Toulon
Code postal: 83000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr📧
Région: Var🏙️
URL: http://www.var.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.var.fr🌏 Communication
URL des documents: http://www.var.fr🌏
URL de participation: http://www.var.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de remplacement des ascenseurs et monte-charges du bâtiment des services à Toulon
Yp-20190003-2”
Produits/services: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Brève description:
“La consultation concerne travaux de remplacement des ascenseurs & monte-charges du bâtiment des services à Toulon. À titre indicatif, on peut prévoir que...”
Brève description
La consultation concerne travaux de remplacement des ascenseurs & monte-charges du bâtiment des services à Toulon. À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux objet de la présente consultation commenceront vers juillet 2019. La présente consultation concerne un marché à tranches à prix forfaitaires. La valeur estimée pour la tranche ferme: 460 000 EUR (HT). Valeur estimée pour la tranche optionnelle nº 1: 450 000 EUR (HT). Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental. Pour la tranche ferme, durée d'exécution des travaux est de 16 semaines, non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 3 mois. Pour la tranche optionnelle, durée d'exécution des travaux est de 15 semaines non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 3 mois. Chaque tranche débutera à compter d'un ordre de service. Dans le cas où une tranche serait affermie avec retard ou ne serait pas affermie, il n'est prévu ni indemnité de retard ni indemnité de dédit.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 910 000 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Lieu d'exécution: Var🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 390 avenue des Lices, 83076 Toulon Cedex.
Description du marché:
“La consultation concerne travaux de remplacement des ascenseurs & monte-charges du bâtiment des services à Toulon. À titre indicatif, on peut prévoir que...”
Description du marché
La consultation concerne travaux de remplacement des ascenseurs & monte-charges du bâtiment des services à Toulon. À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux objet de la présente consultation commenceront vers juillet 2019. La présente consultation concerne un marché à tranches à prix forfaitaires. La valeur estimée pour la tranche ferme: 460 000 EUR (HT). Valeur estimée pour la tranche optionnelle nº 1: 450 000 EUR (HT). Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental. Pour la tranche ferme, durée d'exécution des travaux est de 16 semaines, non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 3 mois. Pour la tranche optionnelle, durée d'exécution des travaux est de 15 semaines non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 3 mois. Chaque tranche débutera à compter d'un ordre de service. Dans le cas où une tranche serait affermie avec retard ou ne serait pas affermie, il n'est prévu ni indemnité de retard ni indemnité de dédit.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique des prestations
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de coût (nom): Prix des prestations
Critère de coût (pondération): 50
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 910 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 7
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Modification clause variation des prix si survenance événements pouvant altérer en cours d'exécution l'équilibre financier du contrat. Selon évolutions...”
Description des options
Modification clause variation des prix si survenance événements pouvant altérer en cours d'exécution l'équilibre financier du contrat. Selon évolutions réglementaires, modalités de paiement pourront être adaptées. Options: travaux supplémentaires qui deviendraient nécessaires. Décision de poursuivre. Une tranche optionnelle pourra être affermie. Prestations similaires cf. art. 30 I 7º dudit décret.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— lettre de candidature (imprimé DC1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du...”
Liste et brève description des conditions
— lettre de candidature (imprimé DC1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants,
— une déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015 et notamment qu'il est en règle au regard des articles 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— dans le cadre des justificatifs à produire, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 ou équivalent,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global...”
Liste et brève description des critères de sélection
— dans le cadre des justificatifs à produire, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 ou équivalent,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
—...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Les travaux seront réalisés en site occupé (employés) et devront perturber le moins possible le fonctionnement habituel de l'établissement.”
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-03-04
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2019-03-06
00:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.var.fr — La valeur technique sera notée sur 140 points ramené à 50 points. Elle sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par l'entreprise concernant chacune des tranches. Chaque question est notée au maximum sur 20 points auquel sera appliqué un coefficient. Question 1 (coef 1) —moyens matériels et humains spécifiquement mis en œuvre pour réaliser le chantier (nom, qualification et spécialité du personnel désigné, joindre les CV). Question 2 (coef 2) — mode opératoire mis en place pour réaliser les travaux en site occupé tout en limitant les nuisances auprès du personnel et en permettant la continuité de l'activité. Détaillez les mesures prises pour assurer la sécurité des travaux en site occupé: sécurité des personnes travaillant sur le chantier et des personnes occupant le site. Question 3 (coef 4) — détails techniques de la prestation et du matériel proposé. Le titulaire s'engage à effectuer pour le compte du département, responsable de traitement, les opérations de traitement de données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27.4.2016, dit règlement général sur la protection des données, à la loi nº 78-17 du 6.1.1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi nº 2018-493 du 20.6.2018 relative à la protection des données personnelles et de son décret d'application nº 2018-687 du 1.8.2018. Une visite des lieux est recommandée. Les entreprises se rendront sur place pour effectuer une visite afin d'effectuer une reconnaissance du lieu en présence du représentant de la maîtrise d'ouvrage et/ou du maître d'œuvre. Il conviendra de solliciter un rendez-vous auprès de la maîtrise d'ouvrage en contactant M. Rocca par téléphone au +33 777931999, en indiquant: l'objet: visite bâtiment des services Toulon; le nom de la société; le(s) nom(s) de(s) la personne(s) concernées; le(s) numéro(s) de téléphone et adresse(s) courriel(s) de ces personnes. Les visites ne pourront plus se faire au delà du 10 jour avant la date limite de remise des offres.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr📧
Fax: +33 494427989 📠 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: Mêmes coordonnées que ci-dessus
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: Mêmes coordonnées que ci-dessus
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 023-049230 (2019-01-29)
Avis d'attribution de marché (2019-06-14) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“La consultation concerne travaux de remplacement des ascenseurs & monte-charges du bâtiment des services à Toulon. À titre indicatif, on peut prévoir que...”
Brève description
La consultation concerne travaux de remplacement des ascenseurs & monte-charges du bâtiment des services à Toulon. À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux objet de la présente consultation commenceront vers juillet 2019. La présente consultation concerne un marché à tranches à prix forfaitaires. La valeur estimée pour la tranche ferme: 460 000 EUR HT. Valeur estimée pour la tranche optionnelle nº 1: 450 000 EUR HT. Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental. Pour la tranche ferme, durée d'exécution des travaux est de 16 semaines, non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 3 mois. Pour la tranche optionnelle, durée d'exécution des travaux est de 15 semaines non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 3 mois. Chaque tranche débutera à compter d'1 ordre de service. Dans le cas où une tranche serait affermie avec retard ou ne serait pas affermie, il n'est prévu ni indemnité de retard ni indemnité de dédit.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 795 000 💰
Description
Description du marché:
“La consultation concerne travaux de remplacement des ascenseurs & monte-charges du bâtiment des services à Toulon. À titre indicatif, on peut prévoir que...”
Description du marché
La consultation concerne travaux de remplacement des ascenseurs & monte-charges du bâtiment des services à Toulon. À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux objet de la présente consultation commenceront vers juillet 2019. La présente consultation concerne un marché à tranches à prix forfaitaires. La valeur estimée pour la tranche ferme: 460 000 EUR HT. Valeur estimée pour la tranche optionnelle nº 1: 450 000 EUR HT. Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental. Pour la tranche ferme, durée d'exécution des travaux est de 16 semaines, non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 3 mois. Pour la tranche optionnelle, durée d'exécution des travaux est de 15 semaines non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 3 mois. Chaque tranche débutera à compter d'1 ordre de service. Dans le cas où une tranche serait affermie avec retard ou ne serait pas affermie, il n'est prévu ni indemnité de retard ni indemnité de dédit.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 023-049230
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2019-04-08 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Otis
Adresse postale: 141 avenue du Prado
Commune postale: Marseille
Code postal: 13008
Pays: France 🇫🇷
Région: Bouches-du-Rhône🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 795 000 💰
“La date de conclusion du marché: 11.6.2019 tranche ferme: la durée d'exécution des travaux est de 16 semaines non compris la période de préparation des...”
La date de conclusion du marché: 11.6.2019 tranche ferme: la durée d'exécution des travaux est de 16 semaines non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 3 mois. Tranche optionnelle nº 1: la durée d'exécution des travaux est de 15 semaines non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 3 mois. Dans le cas où une tranche serait affermie avec retard ou ne serait pas affermie, il n'est prévu ni indemnité de retard ni indemnité de dédit. L'offre globale (TF + TO nº 1) est de 795 000 EUR HT soit 954 000 EUR TTC. Les modalités de consultation du contrat sur demande de RDV par l'intermédiaire de la rubrique «Contact» du site var.fr
Afficher plus Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 5 rue Racine
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 5 rue Racine
Source: OJS 2019/S 115-281484 (2019-06-14)