Travaux de remise en état des écluses de Gambsheim

Voies navigables de France

Travaux de remise en état des écluses de Gambsheim comprenant la rénovation mécanique des portes et des vannes, le génie civil, ainsi que le système de mise à sec.
Les travaux sont répartis en 3 lots.
Chaque lot est décomposé en 2 tranches: une tranche ferme et une tranche optionnelle.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-07-22. L'appel d'offres a été publié le 2019-06-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Voies navigables de France

Qu'est-ce que c'est ?

• Pipelines › Canalisations d'eau
• Pièces de moteurs › Joints d'étanchéité
• Produits structurels et pièces structurelles, à l'exception des bâtiments préfabriqués › Palplanches
• Structures et pièces › Pièces structurelles › Portes d'écluse
• Structures et pièces › Pièces structurelles › Vannes
• Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil › Ouvrages d'art et de génie civil
• Travaux de fouille et de terrassement › Travaux de terrassement
• Vannes définies selon leur fonction › Soupapes de détente, de régulation, de retenue ou de sûreté › Clapets de non-retour

Où ?

• Alsace › Bas-Rhin

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-06-12	Avis de marché
2021-12-16	Avis d'attribution de marché
2026-01-20	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-06-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages d'art et de génie civil
Numéro de référence: 2019-trx-ecl-gambs
Brève description:

Travaux de remise en état des écluses de Gambsheim comprenant la rénovation mécanique des portes et des vannes, le génie civil, ainsi que le système de mise à sec. Les travaux sont répartis en 3 lots. Chaque lot est décomposé en 2 tranches: une tranche ferme et une tranche optionnelle.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Code CPV supplémentaire: Portes d'écluse 📦
Joints d'étanchéité 📦
Canalisations d'eau 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bas-Rhin 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Voies navigables de France
Adresse postale: Direction territoriale de Strasbourg, 4 quai de Paris, CS 30367
Code postal: 67010
Commune postale: Strasbourg Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.vnf.fr 🌏
Courrier électronique: moa-1.stve.dt-strasbourg.vnf@vnf.fr 📧
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=433853&orgAcronyme=d4t 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-06-12 📅
Date limite de soumission: 2019-07-22 📅
Date de publication: 2019-06-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 114-278824
Se réfère à l'avis: 2019/S 066-153441
Numéro JO-S: 114
Informations complémentaires

Cet avis d'appel public à la concurrence fait suite à une déclaration sans suite d'une première consultation publiée dans un avis JOUE 2019/s 066-153441 et un l'avis BOAMP nº 19-51672. Le présent avis de marché concerne l'appel de candidatures pour les travaux de remise en état des écluses de Gambsheim. Le dossier de consultation des entreprises sera communiqué dans une seconde phase aux candidats sélectionnés. Le dossier d'appel de candidature est disponible gratuitement sur la plate-forme de dématérialisation (http://www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence publique: 2019-trx-ecl-gambs; La procédure se déroule en 2 étapes distinctes: 1) Sélection des candidatures; 2) Remise des offres des candidats sélectionnés — les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française, ainsi que tous les documents associés. Si les candidatures sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français. Cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis, — le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation, — prestations divisées en 3 lots, — unité monétaire utilisée: l'euro, — à titre indicatif, les travaux commenceront vers le mois de février 2021.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de remise en état des écluses de Gambsheim comprenant la rénovation mécanique des portes et des vannes, le génie civil, ainsi que le système de mise à sec.

Les travaux sont répartis en 3 lots.

Chaque lot est décomposé en 2 tranches: une tranche ferme et une tranche optionnelle.

Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 3
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Mécanique
Numéro du lot: 1
Brève description:

Rénovation mécanique incluant:

— les installations de chantier communes,

— les portes amont et aval y compris remise en peinture,

— les poutres pare-chocs,

— les vannes de vidange et de remplissage,

— les vannettes et la tringlerie du système de mise à sec, ainsi que les pompes et leur tuyauterie.

Durée de l'accord: 87 mois
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de modifier le marché confié au titulaire, afin de remettre en eau et en exploitation de façon anticipée le sas de l'écluse en travaux, en cas de défaillance majeure sur le sas en exploitation.

Intitulé du lot: Génie civil
Numéro du lot: 2
Brève description:

Travaux de génie civil comprenant:

— la réparation complète des étanchéité des bajoyers, des aqueducs et du radier,

— la remise en état de rideaux de palplanches des garages amont,

— le traitement d'une cavité.

Intitulé du lot: Rénovation des conduites de mise à sec et pose de clapets
Numéro du lot: 3
Brève description:

Travaux incluant:

— le chemisage des conduite de mise à sec par le principe de réversion et de polymérisation de la gaine à la vapeur ou équivalent,

— la mise en place de clapets pour les drains de rive.

Durée de l'accord: 72 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Écluses de Gambsheim (67).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les documents à remettre figurent dans le Règlement d'appel à candidatures (RAC).

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:

Les documents techniques du candidat individuel ou de l'ensemble des membres du groupement seront jugés sur 100 points avec la répartition suivante:

— DT1: les ressources humaines sur 20 pts l'indication des titres d'études et professionnels des cadres du candidat ou du membre du groupement, et notamment des responsables de prestations de même nature que celle du marché sur 20 pts,

— DT2: références professionnelles sur 50 Pts dont l'outillage, le matériel et l'équipement technique: sur 10 pts les références professionnelles sur 40 Pts,

— Dt3: qualifications et/ou certifications en matière de sécurité, qualité, environnement sur 30 Pts dont:

—— sécurité: certification MASE ou équivalent de chaque candidat individuel ou d'un membre du groupement,

—— qualité: certification qualité ISO 9001 de chaque candidat individuel ou d'un membre du groupement,

—— environnement: certification ISO 14001, charte ou label en matière de gestion de l'environnement de chaque candidat individuel ou d'un membre du Groupement.

— DT2: références professionnelles sur 50 pts dont l'outillage, le matériel et l'équipement technique: sur 10 pts les références professionnelles sur 40 pts,

— DT3: qualifications et/ou certifications en matière de sécurité, qualité, environnement sur 30 pts dont:

—— environnement: certification ISO 14001, charte ou label en matière de gestion de l'environnement de chaque candidat individuel ou d'un membre du groupement.

Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 13001779100059
Contact
Point de contact: Service technique de la voie d'eau maîtrise d'ouvrage 1
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=433853&orgAcronyme=d4t 🌏

Référence
Informations complémentaires

Cet avis d'appel public à la concurrence fait suite à une déclaration sans suite d'une première consultation publiée dans un avis JOUE 2019/s 066-153441 et un l'avis BOAMP nº 19-51672.

Le présent avis de marché concerne l'appel de candidatures pour les travaux de remise en état des écluses de Gambsheim.

Le dossier de consultation des entreprises sera communiqué dans une seconde phase aux candidats sélectionnés.

Le dossier d'appel de candidature est disponible gratuitement sur la plate-forme de dématérialisation (http://www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence publique: 2019-trx-ecl-gambs;

La procédure se déroule en 2 étapes distinctes:

1) Sélection des candidatures;

2) Remise des offres des candidats sélectionnés

— les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française, ainsi que tous les documents associés. Si les candidatures sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français. Cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis,

— le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation,

— prestations divisées en 3 lots,

— unité monétaire utilisée: l'euro,

— à titre indicatif, les travaux commenceront vers le mois de février 2021.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix, BP 51038
Commune postale: Strasbourg Cedex
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 88212323 📞
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 📧
Fax: +33 88264466 📠
Adresse Internet: http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé précontractuel: depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article L. 551-1 du code de justice administrative),

— référé contractuel: 31 jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution du marché (article L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-1 à R. 551-9 du code de justice administrative),

— recours de plein contentieux: dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché. le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.com

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancy
Adresse postale: 1 rue du Préfet Claude Érignac
Commune postale: Nancy
Code postal: 54038
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 114-278824 (2019-06-12)

Avis d'attribution de marché (2021-12-16)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 1971I014
Brève description:

travaux de remise en état des écluses de Gambsheim comprenant la rénovation mécanique des portes et des vannes, le génie civil, ainsi que le système de mise à sec. Les travaux sont répartis en 3 lots. Chaque lot est décomposé en 2 tranches : une tranche ferme et une tranche optionnelle

Valeur totale du marché: 25320584.40 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: voies navigables de France
Adresse postale: dimoa - unité opérationnelle de Strasbourg 4 quai de Paris CS 30367, F - 67010 Strasbourg cedex
Commune postale: Strasbourg
Contact
Courrier électronique: thibault.piloix@vnf.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-12-16 📅
Date de publication: 2021-12-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 247-652117
Se réfère à l'avis: 2019/S 114-278824
Numéro JO-S: 247
Informations complémentaires

ce lot est composé en deux tranches Tranche ferme : Préparation et travaux sur le sas 1to1 : Tranche optionnelle : Préparation et travaux sur le sas 2, remplacement des pompes de mise à sec

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: mécanique
Brève description:

rénovation mécanique incluant :- les installations de chantier communes ;- les portes amont et aval y compris remise en peinture ;- les poutres pare-chocs;- les vannes de vidange et de remplissage ;- les vannettes et la tringlerie du système de mise à sec, ainsi que les pompes et leur tuyauterie

Description des options:

le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de modifier le marché confié au titulaire, afin de remettre en eau et en exploitation de façon anticipée le sas de l'écluse en travaux, en cas de défaillance majeure sur le sas en exploitation.Ce lot est décomposé en deux tranches suivant les indications figurant dans : informations complémentaires

Informations complémentaires:

ce lot est composé en deux tranches Tranche ferme : Préparation et travaux sur le sas 1to1 : Tranche optionnelle : Préparation et travaux sur le sas 2, remplacement des pompes de mise à sec

Intitulé du lot: génie civil
Brève description:

travaux de génie civil comprenant :- la réparation complète des étanchéité des bajoyers, des aqueducs et du radier ;- la remise en état de rideaux de palplanches des garages amont ;- le traitement d'une cavité

Description des options:

Informations complémentaires:

ce lot est composé en deux tranches:- tranche ferme :Préparation et travaux sur le sas 1to1 Tranche optionnelle : Préparation et travaux sur le sas 2, traitement du fontis

Intitulé du lot: rénovation des conduites de mise à sec et pose de clapets
Brève description:

travaux incluant :- le chemisage des conduite de mise à sec par le principe de réversion et de polymérisation de la gaine à la vapeurou équivalent ;- la mise en place de clapets pour les drains de rive

Informations complémentaires:

ce lot est composé en deux tranches:-tranche ferme :Préparation et travaux liés au sas 1to1 Tranche optionnelle : Préparation et travaux liés au sas 2

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

écluses de Gambsheim (67)

ecluses de Gambsheim (67)

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-11-30 📅
Nom: endel
Adresse postale: 165 boulevard de Valmy
Commune postale: Colombes
Code postal: 92707
Pays: France 🇫🇷
Hauts-de-Seine 🏙️
Adresse Internet: https://www.endel-engie.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 20 530 280 EUR 💰
Nom: demathieu bard constrution
Adresse postale: 19 rue de Picardie
Commune postale: Metz
Code postal: 57078
Pays: Moselle 🏙️
Adresse Internet: https://www.demathieu-bard.fr/ 🌏
Nom: etandex
Adresse postale: 23 rue Ampère
Commune postale: Hoerdt
Code postal: 67720
Pays: Bas-Rhin 🏙️
Adresse Internet: https://www.etandex.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 4790304.40 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix
Commune postale: Strasbourg
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 📧
Informations sur les délais d'introduction des recours:

- référé précontractuel: depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article L.551-1 du code de justice administrative),- référé contractuel: 31 jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution du marché (article L.551-13 à L. 551-23 et R. 551-1 à R. 551-9 du code de justice administrative),- recours de plein contentieux: dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures depublicité concernant l'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecourscitoyens accessible par le site www.telerecours.com

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancy
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 247-652117 (2021-12-16)

Avis d'attribution de marché (2026-01-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de remise en état des écluses de Gambsheim comprenant la rénovation mécanique des portes et des vannes, le génie civil, ainsi que le système de mise à sec. - lot 2 Génie civil
Numéro de référence: 1971I014B
Brève description:

Travaux de remise en état des écluses de Gambsheim comprenant la rénovation mécanique des portes et des vannes, le génie civil, ainsi que le système de mise à sec. - lot 2 Génie civil

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅

1️⃣
Identifiant interne: 1971I014A
Titre: Travaux de remise en état des écluses de Gambsheim comprenant la rénovation mécanique des portes et des vannes, le génie civil, ainsi que le système de mise à sec. - lot 1 Mécanique
Description du marché:

Travaux de remise en état des écluses de Gambsheim comprenant la rénovation mécanique des portes et des vannes, le génie civil, ainsi que le système de mise à sec. - lot 1 Mécanique

Adresse postale: Ecluse de Gambsheim
Code postal: 67760
Ville: Gambsheim
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Bas-Rhin 🏙️
Durée de l'accord: 87 mois
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 1971I014B
Titre: Travaux de remise en état des écluses de Gambsheim comprenant la rénovation mécanique des portes et des vannes, le génie civil, ainsi que le système de mise à sec. - lot 2 Génie Civil
Description du marché:

Travaux de remise en état des écluses de Gambsheim comprenant la rénovation mécanique des portes et des vannes, le génie civil, ainsi que le système de mise à sec. - lot 2 Génie Civil

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

Procédure
Type de procédure
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Conditions de passation du marché
Forme juridique soumissionnaire ✅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Attribution du marché

1️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Numéro de contrat: 1971I014A
Date de conclusion du contrat: 2021-11-30 📅
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 20 530 280 EUR 💰
L’offre a été classée
Rang de classement du candidat/lauréat: 1
Identifiant de l’offre: 1971I014A
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Nom et adresse du contractant
Nom: Endel
Numéro d'enregistrement national: 438 277 030 00591
Adresse postale: 165 boulevarde de Valmy
Code postal: 97200
Commune postale: Colombes
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 4790304.40 EUR 💰
Identifiant de l’offre: 1971I014B
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Nom et adresse du contractant
Nom: Demathieu Bard constrution
Numéro d'enregistrement national: 790 843 411 00253
Adresse postale: 19 rue de Picardie
Code postal: 57000
Commune postale: Metz
Région: Moselle 🏙️

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Voies Navigables de France
Numéro d'enregistrement national: 130 017 791 01362
Département: Direction territoriale de Strasbourg
Adresse postale: 4 quai de Paris
Code postal: 67000
Commune postale: Strasbourg
Région: Bas-Rhin 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Pole commande publique
Courrier électronique: mp.sg.dts@vnf.fr 📧
Téléphone: +33367079215 📞
Fax: +33367079215 📠
URL: www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Numéro d'enregistrement national: 176 700 052 00010
Adresse postale: 31 rue de la Paix
Code postal: 67000
Région: Bas-Rhin 🏙️
Point de contact: Greffe du Tribunal
Téléphone: +33 88364466 📞
Fax: +33 88212323 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:

— référé contractuel: 31 jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution du marché (article L.551-13 à L. 551-23 et R. 551-1 à R. 551-9 du code de justice administrative), — recours de plein contentieux: dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures depublicité concernant l'attribution du marché. le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecourscitoyens accessible par le site www.telerecours.com

Changements
Autres informations complémentaires

Lot n°1 : Avenant 1 : Tranche ferme : Augmentation de 279 195,50 € HT / Tranche optionnelle : Diminution de 57 183,50 € HT - Corrections d’erreurs de calculs et d’incohérences dans les DQE, BPU et AE ; - Correction d’une erreur matérielle (prix n°500.01) ; - Intégration de prix nouveaux ; - Ajout d’une clause permettant les échanges par voie dématérialisée. Avenant 2 : sans incidence financière - Modification des dispositions du marché relatives aux délais partiels TF-DP3, TF-DP4, TO-DP9 et TO-DP10 afin de mener en parallèle les travaux sur les portes amont et aval. - Précision des modalités d’application des primes et pénalités relatives aux délais modifiés. Avenant 3 : Tranche ferme : Augmentation de 446 895,00 € HT - Intégration de prix nouveaux. Avenant 4 : Tranche ferme : Augmentation de 222 901,90 € HT - Intégration de prix nouveaux Avenant 5 : Tranche ferme : augmentation de 199 308.75 € HT - arrêter les quantités définitives de certains prix dans le cadre de la fin des travaux du sas 1 ; - intégrer au marché les neuf (9) prix nouveaux et d’augmenter en conséquence le montant du marché. Lot n° 2 : Avenant 1 : sans incidence financière - Modification de l’adresse et du numéro de SIRET du cotraitant ETANDEX Avenant 2 : Tranche ferme : augmentation de 233 835,86 € HT/Tranche optionnelle : diminution de 38 260,93 € HT. - corriger une erreur matérielle des documents concernant la répartition entre tranche ferme et tranche optionnelle de certains prix - D’augmenter et arrêter les quantités définitives de certains prix ; - D’intégrer au marché seize (16) prix nouveaux et d’augmenter en conséquence le montant du marché. - Ajout d’une clause permettant les échanges par voie dématérialisée. Avenant 3 : augmentation de 585 387.76 € HT - D’intégrer au marché dix (10) prix nouveaux et d’augmenter en conséquence le montant du marché. - De préciser les conditions de réception des travaux d’injection des joints d’aqueducs

Autres informations complémentaires

Lot n°1 :
Avenant 1 : Tranche ferme : Augmentation de 279 195,50 € HT / Tranche optionnelle : Diminution de 57 183,50 € HT
- Corrections d’erreurs de calculs et d’incohérences dans les DQE, BPU et AE ;
- Correction d’une erreur matérielle (prix n°500.01) ;
- Intégration de prix nouveaux ;
- Ajout d’une clause permettant les échanges par voie dématérialisée.
Avenant 2 : sans incidence financière
- Modification des dispositions du marché relatives aux délais partiels TF-DP3, TF-DP4, TO-DP9 et TO-DP10 afin de mener en parallèle les travaux sur les portes amont et aval.
- Précision des modalités d’application des primes et pénalités relatives aux délais modifiés.
Avenant 3 : Tranche ferme : Augmentation de 446 895,00 € HT
- Intégration de prix nouveaux.
Avenant 4 : Tranche ferme : Augmentation de 222 901,90 € HT
- Intégration de prix nouveaux
Avenant 5 : Tranche ferme : augmentation de 199 308.75 € HT
- arrêter les quantités définitives de certains prix dans le cadre de la fin des travaux du sas 1 ;
- intégrer au marché les neuf (9) prix nouveaux et d’augmenter en conséquence le montant du marché.

Lot n° 2 :

Avenant 1 : sans incidence financière
- Modification de l’adresse et du numéro de SIRET du cotraitant ETANDEX

Avenant 2 : Tranche ferme : augmentation de 233 835,86 € HT/Tranche optionnelle : diminution de 38 260,93 € HT.
- corriger une erreur matérielle des documents concernant la répartition entre tranche ferme et tranche optionnelle de certains prix
- D’augmenter et arrêter les quantités définitives de certains prix ;
- D’intégrer au marché seize (16) prix nouveaux et d’augmenter en conséquence le montant du marché.
- Ajout d’une clause permettant les échanges par voie dématérialisée.

Avenant 3 : augmentation de 585 387.76 € HT
- D’intégrer au marché dix (10) prix nouveaux et d’augmenter en conséquence le montant du marché.
- De préciser les conditions de réception des travaux d’injection des joints d’aqueducs

Principale raison du changement: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Nouvelle valeur
Texte:

La rubrique V2.4 de l'avis d'attribution " Informations sur le montant du marché/du lot" pour le lot n°1, le montant total du marché est porté à 21 621 397.65 € HT au lieu de 20 530 280 € HT. La rubrique V2.4 de l'avis d'attribution " Informations sur le montant du marché/du lot" pour le lot n°2, le montant total du marché est porté à 5 571 267.09 € HT au lieu de 4 790 304.40 € HT.

Source: OJS 2026/S 014-045363 (2026-01-20)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)