La présente consultation a pour objet des travaux de réhabilitation et de mises aux normes de la patinoire de La Garde. Elle concerne uniquement la relance du 13 «ascenseur — élévateur» et le lancement du lot 14 «installations de production froid». La dernière procédure lancée pour le lot 13 a été déclarée sans suite pour motif d'intérêt général pour cause de nécessité de redéfinition des besoins. Le bâtiment est classé en ERP 1 catégorie de type X avec activités de type N, L et R. Les spécifications techniques sont indiquées dans les CCTP lot 0 «clauses communes» et propres à chaque lot et leurs annexes éventuelles. La procédure retenue est une procédure adaptée, passée en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-5 du décret nº 2018-1075 du code de la commande publique. Elle est lancée en vue de l'attribution de marchés de travaux.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-11-21.
L'appel d'offres a été publié le 2019-10-23.
Avis de marché (2019-10-23) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Ville de La Garde
Numéro d'enregistrement national: 31554918800011
Adresse postale: Mairie de La Garde
Commune postale: La Garde
Code postal: 83957
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494089846📞
Courrier électronique: apasqual@ville-lagarde.fr📧
Fax: +33 494089810 📠
Région: Var🏙️
URL: http://www.ville-lagarde.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ville-lagarde.fr🌏 Communication
URL des documents: http://www.ville-lagarde.fr🌏 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom:
“Syndicat intercommunal pour le maintien de la pratique des sports de glace: Audrey Pasqual”
Adresse postale: Hôtel de Ville, rue Jean-Baptiste Lavène
Commune postale: La Garde
Code postal: 83130
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494089846📞
Courrier électronique: apasqual@ville-lagarde.fr📧
Région: Var🏙️
URL: http://www.ville-lagarde.fr🌏
URL de l'acheteur: http://www.ville-lagarde.fr🌏 Communication
URL de participation: http://www.ville-lagarde.fr🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de réhabilitation et de mises aux normes de la patinoire de la garde — lots 13 «ascenseurs — élévateurs» et 14 «installations de froid»
Pat-Lots13-14”
Produits/services: Travaux de construction de patinoires📦
Brève description:
“La présente consultation a pour objet des travaux de réhabilitation et de mises aux normes de la patinoire de La Garde. Elle concerne uniquement la relance...”
Brève description
La présente consultation a pour objet des travaux de réhabilitation et de mises aux normes de la patinoire de La Garde. Elle concerne uniquement la relance du 13 «ascenseur — élévateur» et le lancement du lot 14 «installations de production froid». La dernière procédure lancée pour le lot 13 a été déclarée sans suite pour motif d'intérêt général pour cause de nécessité de redéfinition des besoins. Le bâtiment est classé en ERP 1 catégorie de type X avec activités de type N, L et R. Les spécifications techniques sont indiquées dans les CCTP lot 0 «clauses communes» et propres à chaque lot et leurs annexes éventuelles. La procédure retenue est une procédure adaptée, passée en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-5 du décret nº 2018-1075 du code de la commande publique. Elle est lancée en vue de l'attribution de marchés de travaux.
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseur — élévateur
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de refroidissement📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de réfrigération📦
Lieu d'exécution: Var🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Patinoire — 382 avenue Abel Gance, 83130 — La Garde.
Description du marché:
“Fourniture et pose d'un ascenseur ou élévateur maximum 900 kg avec triple accès les caractéristiques techniques sont précisées dans le CCTP propre au lot 13.” Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 7
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Il est prévu, pour les 2 lots, une prestation supplémentaire éventuelle à laquelle les candidats sont obligés de répondre et dont l'objet est: «maintenance...”
Description des options
Il est prévu, pour les 2 lots, une prestation supplémentaire éventuelle à laquelle les candidats sont obligés de répondre et dont l'objet est: «maintenance préventive et corrective des installations sur une durée triennale».
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“PSE: «maintenance préventive et corrective des installations sur une durée triennale».”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Installations de production froid
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché:
“Travaux de remise en service de la production de froid «industriel» de la piste dans le cadre de la rénovation de la patinoire les caractéristiques...”
Description du marché
Travaux de remise en service de la production de froid «industriel» de la piste dans le cadre de la rénovation de la patinoire les caractéristiques techniques sont précisées dans le CCTP propre au lot 14.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“«Maintenance préventive et corrective des installations sur une durée triennale».”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire...”
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
— l'attestation d'assurance civile professionnelle,
— déclaration indiquant...”
Liste et brève description des critères de sélection
— document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
— l'attestation d'assurance civile professionnelle,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les prestataires de création récente communiqueront les éléments globaux de capacités financières, techniques et professionnelles, depuis leur création. La justification aux capacités professionnelles, techniques et financières peut être apportée par tout moyen de preuve équivalent ou tout document propre au candidat considéré comme équivalent par l'acheteur public.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Les personnes publiques sont soumises à l'application du décret nº 2013-269 en date du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les...”
Conditions d'exécution du contrat
Les personnes publiques sont soumises à l'application du décret nº 2013-269 en date du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le délai global de paiement est de 30 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Les prestations seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique, après «service fait». Le paiement se fera par virement au moyen d'un mandat administratif. Chaque acompte fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 %. La retenue de garantie peut être remplacée, au gré des titulaires, par une garantie à première demande. Il ne sera accepté aucune caution personnelle et solidaire. Le marché et est ouvert au versement d'une avance. Les prix sont révisables.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-11-21
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-11-21
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.ville-lagarde.fr — Les candidats doivent télécharger le dossier de consultation sur le profil acheteur http//:www.marches-publics.info et sur le site de la Ville de La Garde: http//:www.ville-lagarde.fr — rubriques: Ma Mairie > Marchés publics. Il ne sera pas remis de dossier de consultation papier, ni sur support CD. La transmission des plis (candidature et offre) se fait uniquement par voie électronique sur le profil acheteur: http://www.marchespublics.info — Aucun autre mode de transmission n'est autorisé. L'annexe 1 au règlement de la consultation présente les conditions générales du dépôt d'un pli dématérialisé. Les critères relatifs à la candidature sont les garanties et capacités techniques professionnelles et financières. Critères de jugements des offres: l'ensemble des lots seront jugés selon 2 critères:
— la «valeur technique», notée du 55 points, évaluée compte tenu du mémoire technique établi par le candidat. Ce critère est scindé en sous-critères comme indiqué à l'article 14.2 du règlement de consultation,
— le «prix» est noté sur 45 points.
Les prestations, objet du présent marché pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R. 2122-7 du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant sur la partie réglementaire du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire du marché initial.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr📧
Fax: +33 494427989 📠
URL: http://www.ta-toulon.juradm.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr📧
Fax: +33 494427989 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,
— recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat),
— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Le tribunal administratif peut-être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible sur le site internet www.telerecours.fr — Vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif de Toulon dans un délai de 2 mois à compter de sa réception, par courrier ou en utilisant l'application «Télérecours citoyens» accessible sur le site internet — www.telerecours.fr
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 208-506461 (2019-10-23)
Avis d'attribution de marché (2019-12-10) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Syndicat intercommunal pour le maintien de la pratique des sports de glace
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de réhabilitation et de mises aux normes de la patinoire de La Garde — lots 13 «ascenseurs-élévateurs» et 14 «installations de froid»
Pat-Lots13-14”
Brève description:
“La présente consultation a pour objet des travaux de réhabilitation et de mises aux normes de la patinoire de La Garde. Elle concerne uniquement la relance...”
Brève description
La présente consultation a pour objet des travaux de réhabilitation et de mises aux normes de la patinoire de La Garde. Elle concerne uniquement la relance du 13 «ascenseur — élévateur» et le lancement du lot 14 «installations de production froid».La dernière procédure lancée pour le lot 13 a été déclarée sans suite pour motif d'intérêt général pour cause de nécessité de redéfinition des besoins.
Le bâtiment est classé en ERP 1º catégorie de type X avec activités de type N, L et R.
Les spécifications techniques sont indiquées dans les CCTP lot 0 «clauses communes» et propres à chaque lot et leurs annexes éventuelles.
La procédure retenue est une procédure adaptée, passée en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-5 du décret 2018-1075 du code de la commande publique.
Elle est lancée en vue de l'attribution de marchés de travaux.
Afficher plus Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché:
“Travaux de remise en service de la production de froid «industriel» de la piste dans le cadre de la rénovation de la patinoire.
Les caractéristiques...”
Description du marché
Travaux de remise en service de la production de froid «industriel» de la piste dans le cadre de la rénovation de la patinoire.
Les caractéristiques techniques sont précisées dans le CCTP propre au lot 14.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de coût (nom):
“Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.”
Critère de coût (pondération): 1
Informations sur les options
Description des options:
“Il est prévu, pour les 2 lots, une prestation supplémentaire éventuelle à laquelle les candidats sont obligés de répondre et dont l'objet est: «Maintenance...”
Description des options
Il est prévu, pour les 2 lots, une prestation supplémentaire éventuelle à laquelle les candidats sont obligés de répondre et dont l'objet est: «Maintenance préventive et corrective des installations sur une durée triennale».
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 208-506461
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Installations de production froid
Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
“L'acheteur public a décidé de déclarer le lot 14 «installations de froid», sans suite pour motif d'intérêt général en application de l'article R. 2185-1 du...”
L'acheteur public a décidé de déclarer le lot 14 «installations de froid», sans suite pour motif d'intérêt général en application de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique, pour cause de nécessité de redéfinition des besoins.
Afficher plus Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,
— référé contractuel prévu aux articles L .551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,
— recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat),
— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Le tribunal administratif peut-être saisi par l'application informatique «télérecours citoyens» accessible sur le site internet: www.telerecours.fr
Vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif de Toulon dans un délai de 2 mois à compter de sa réception, par courrier ou en utilisant l'application «télérecours citoyens» accessible sur le site internet: www.telerecours.fr
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 241-590622 (2019-12-10)