La présente consultation a pour objet des travaux de réhabilitation et de mises aux normes de la patinoire de La Garde.
Les spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des clauses techniques particulières lot 0 «clauses communes» et propres à chaque lot et leurs annexes éventuelles.
Les travaux sont répartis en 14 lots de consultation. Cette consultation concerne uniquement la relance des lots 5, 8 et 13.
La procédure initiale a été déclarée, pour le lot 5, sans suite pour motif d'intérêt général en application de l'article 98 du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Elle a été déclarée infructueuse pour les lots 8 et 13 au sens de l'article 59 dudit décret.
Le délai d'exécution maximum du marché est de 16 mois, période de préparation comprise, à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.
La période de préparation du chantier est de 2 mois.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-04-19.
L'appel d'offres a été publié le 2019-03-20.
Avis de marché (2019-03-20) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Ville de La Garde
Numéro d'enregistrement national: 31554918800011
Adresse postale: Mairie de La Garde
Commune postale: La Garde
Code postal: 83957
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494089846📞
Courrier électronique: apasqual@ville-lagarde.fr📧
Fax: +33 494089810 📠
Région: Var🏙️
URL: http://www.ville-lagarde.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ville-lagarde.fr🌏 Communication
URL des documents: http://www.ville-lagarde.fr🌏 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom:
“Syndicat intercommunal pour le maintien de la pratique des sports de glace: Audrey Pasqual”
Adresse postale: Hôtel de Ville, mairie de La Garde
Commune postale: La Garde
Code postal: 83957
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494089846📞
Courrier électronique: apasqual@ville-lagarde.fr📧
Région: Var🏙️
URL: http://www.ville-lagarde.fr🌏
URL de l'acheteur: http://www.ville-lagarde.fr🌏 Communication
URL de participation: http://www.ville-lagarde.fr🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de rehabilitation et de mises aux normes de la patinoire de la garde (en 14 lots) — relance des lots 5 — 8 et 13
Pat-Lots 5-8-13”
Produits/services: Travaux de construction de patinoires📦
Brève description:
“La présente consultation a pour objet des travaux de réhabilitation et de mises aux normes de la patinoire de La Garde.
Les spécifications techniques sont...”
Brève description
La présente consultation a pour objet des travaux de réhabilitation et de mises aux normes de la patinoire de La Garde.
Les spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des clauses techniques particulières lot 0 «clauses communes» et propres à chaque lot et leurs annexes éventuelles.
Les travaux sont répartis en 14 lots de consultation. Cette consultation concerne uniquement la relance des lots 5, 8 et 13.
La procédure initiale a été déclarée, pour le lot 5, sans suite pour motif d'intérêt général en application de l'article 98 du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Elle a été déclarée infructueuse pour les lots 8 et 13 au sens de l'article 59 dudit décret.
Le délai d'exécution maximum du marché est de 16 mois, période de préparation comprise, à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.
La période de préparation du chantier est de 2 mois.
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiserie extérieure
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Produits/services supplémentaires: Installation de structures en métal📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Lieu d'exécution: Var🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 382 avenue Abel Gance 83130 — La Garde.
Description du marché:
“Menuiseries aluminium extérieures y compris portes — porte sectionnelle pour accès piste.” Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 16
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie — ferronnerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Description du marché:
“Garde-corps — garde corps métallique existant — chasse roue — grilles de ventilation — escalier métallique — plancher technique — signalétique.”
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseur — élévateur
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Description du marché:
“— construction et aménagement des locaux de machineries, gaines, trémies et cuvettes,
— établissement des massifs, poutres et dalles supportant la...”
Description du marché
— construction et aménagement des locaux de machineries, gaines, trémies et cuvettes,
— établissement des massifs, poutres et dalles supportant la machinerie,
— établissement des points d'appui pour guide, amortisseurs et des éléments de charpente éventuellement nécessaire pour la fixation des guides,
— installation des canalisations d'amenées de courant (force et éclairage dans le local machinerie),
— éclairage des locaux machinerie,
— fourniture et montage de la source de courant ainsi que les appareils de signalisation d'alarme et leur canalisation depuis le local machinerie.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire...”
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique...”
Liste et brève description des critères de sélection
— document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Les personnes publiques sont soumises à l'application du décret nº 2013-269 en date du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les...”
Conditions d'exécution du contrat
Les personnes publiques sont soumises à l'application du décret nº 2013-269 en date du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Le délai global de paiement est de 30 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
Les prestations seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique, après «service fait».
Le paiement se fera par virement au moyen d'un mandat administratif. Chaque acompte fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions prévues à l'article 122 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
La retenue de garantie peut être remplacée, au gré des titulaires, par une garantie à première demande dans les conditions prévues à l'article 123 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il ne sera accepté aucune caution personnelle et solidaire.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-04-19
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-04-19
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.ville-lagarde.fr — les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
— le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis (candidature et offre) par voie électronique à l'adresse suivante: http://www.marchespublics.info. Aucun autre mode de transmission n'est autorisé. L'annexe 1 au règlement de la consultation présente les conditions générales du dépôt d'un pli dématérialisé,
— les candidats doivent télécharger le dossier de consultation sur le site http//:www.marches-publics.info et sur le site de la ville de la garde: http//:www.ville-lagarde.fr — rubriques: Ma Mairie > marchés publics. Il ne sera pas remis de dossier de consultation papier, ni sur support CD,
— afin de se rendre compte de l'étendue des travaux à réaliser et de la nature et des contraintes du site, les candidats peuvent procéder à une visite sur site avant de remettre leur offre. Cette visite n'a pas de valeur obligatoire. La visite se tiendra aux dates suivantes: la visite se tiendra aux dates suivantes: les lundi 1 avril de 9:30 à 11:00, vendredi 5 avril de 9:00 à 11:00 et mercredi 17 avril de 9:00 à 11:00. Elle sera effectuée en présence de M. Canna Pascal — conseiller technique du syndicat avec lequel vous devez prendre RDV: +33 624471982,
— les critères relatifs à la candidature sont les garanties et capacités techniques professionnelles et financières,
— critères de jugements des offres: l'ensemble des lots seront jugés selon 2 critères:
—— la «valeur technique», notée du 55 points, évaluée compte tenu du mémoire technique établi par le candidat. Ce critère est scindé en sous-critères comme indiqué à l'article 12.2 du règlement de consultation,
—— le «prix» noté sur 45 points.
En application des dispositions de l'article 30 I 7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, l'acheteur public se réserve la faculté de passer avec le titulaire un nouveau marché pour des prestations similaires à celles du premier marché.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr📧
Fax: +33 494427989 📠
URL: http://www.ta-toulon.juradm.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr📧
Fax: +33 494427989 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les délais d'introduction des recours sont conformes au dispositions du décret nº 2009-1456 du 27.11.2009 relatif aux procédures de recours applicables aux...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Les délais d'introduction des recours sont conformes au dispositions du décret nº 2009-1456 du 27.11.2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique le tribunal administratif peut être saisis par l'application informatique «Télérecours Citoyens» accessible sur le site internet www.telerecours.fr
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 059-135576 (2019-03-20)