Travaux de construction du pôle universitaire de santé

Collectivité territoriale Martinique

Travaux de construction du pôle universitaire de santé. 2 consultation.
Les lots 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, et 15 sont attribués. Seuls les lots 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16 et 17 font l'objet de la présente consultation. L'appel d'offres initial ayant été déclaré infructueux en ce qui concerne ces lots.
— lot nº 5: charpente — couverture,
— Lot nº 6: vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol,
— lot nº 7: plafonds — doublage — cloisons,
— lot nº 8: menuiseries intérieures bois,
— lot nº 9: carrelages — faïences — sols souples,
— lot nº 14: serrurerie,
— Lot nº 16: panneaux photovoltaïques,
— lot nº 17: paysage.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-09-26. L'appel d'offres a été publié le 2019-07-31.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Collectivité territoriale Martinique

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Martinique › Martinique

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-07-31	Avis de marché
2019-09-24	Informations complémentaires
2019-09-27	Informations complémentaires
2019-10-15	Informations complémentaires
2020-09-25	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-07-31)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Numéro de référence: CONSTRUCTION PUS-14-06-bis
Brève description:

Travaux de construction du pôle universitaire de santé. 2 Les lots 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, et 15 sont attribués. Seuls les lots 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16 et 17 font l'objet de la présente consultation. L'appel d'offres initial ayant été déclaré infructueux en ce qui concerne ces lots. — lot nº 5: charpente — couverture, — Lot nº 6: vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol, — lot nº 7: plafonds — doublage — cloisons, — lot nº 8: menuiseries intérieures bois, — lot nº 9: carrelages — faïences — sols souples, — lot nº 14: serrurerie, — Lot nº 16: panneaux photovoltaïques, — lot nº 17: paysage.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Travaux de peinture de bâtiments 📦
Mise en place de plafonds suspendus 📦
Travaux de menuiserie 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres 📦
Travaux de couverture de panneaux solaires 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Martinique 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale Martinique
Adresse postale: DGA Infrastructures et Équipement — avenue Gaston Deferre — CS 30137
Code postal: 97201
Commune postale: Fort-de-France
Contact
Adresse Internet: http://www.collectivitedemartinique.mq 🌏
Courrier électronique: courrier@collectivitedemartinique.mq 📧
Téléphone: +33 596596300 📞
Fax: +33 596726810 📠
URL des documents: http://www.collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-07-31 📅
Date limite de soumission: 2019-09-26 📅
Date de publication: 2019-08-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 149-366123
Se réfère à l'avis: 2018/S 113-256373
Numéro JO-S: 149
Informations complémentaires

— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots est fixé à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse), — délai d'exécution du lot 5: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 3 mois.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de construction du pôle universitaire de santé. 2

Les lots 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, et 15 sont attribués. Seuls les lots 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16 et 17 font l'objet de la présente consultation. L'appel d'offres initial ayant été déclaré infructueux en ce qui concerne ces lots.

— lot nº 5: charpente — couverture,

— Lot nº 6: vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol,

— lot nº 7: plafonds — doublage — cloisons,

— lot nº 8: menuiseries intérieures bois,

— lot nº 9: carrelages — faïences — sols souples,

— lot nº 14: serrurerie,

— Lot nº 16: panneaux photovoltaïques,

— lot nº 17: paysage.

Intitulé du lot: Charpente — couverture
Numéro du lot: 5
Brève description:

Travaux de charpente métallique, couverture par bacs isolés double peau en aluminium, habillage métallique des sous toiture.

Valeur estimée hors TVA: 607 457 EUR 💰
Durée de l'accord: 22 mois
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Mesure 5.3 du po feder Martinique
Informations complémentaires:

— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots est fixé à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),

— délai d'exécution du lot 5: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 3 mois.

Intitulé du lot: Vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol
Numéro du lot: 6
Brève description:

— vêture extérieur par plaques ciment isolées ou non,

— plafonds en plaques de ciment assorties à la vêture,

— bardage aluminium en cassettes en façade ou profils ondulés sur les sheds,

— peintures extérieures sous dalles,

— murets,

— peintures intérieures des murs et plafonds,

— boiseries,

— peinture de sol,

— nettoyage de pré livraison et de livraison,

— accessoires.

Valeur estimée hors TVA: 1 028 393 EUR 💰
Informations complémentaires:

— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),

— délai d'exécution du lot 6: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 5 mois.

Intitulé du lot: Plafonds — doublage — cloisons
Numéro du lot: 7
Brève description:

— travaux d'isolation projetée,

— plafonds plein en plaques de plâtre adaptés selon les locaux,

— plafonds décoratifs en plaques de plâtre perforées,

— faux plafonds en dalles minérales démontables,

— faux plafonds en dalles de fibres de bois démontables,

— doublages thermiques et acoustiques,

— cloisonnement et gaines techniques en ossature métallique et plaques de plâtre,

— habillages d'ouvrages sanitaires,

— traitement de l'acoustique par baffle acoustiques suspendues,

— ouvrages divers (trappes, pose des huisseries).

Valeur estimée hors TVA: 582 329 EUR 💰
Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 7: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 5,5 mois.

Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 8
Brève description:

— blocs portes pour la protection au feu, blocs portes acoustiques, bloc portes courants à âme pleine,

— cylindres,

— châssis vitrés,

— cloisons mobiles mono-directionnelle par panneaux suspendus,

— cloisons vitrées et ossature aluminium,

— façades de gaines techniques,

— bardage bois à claire voie,

— cloisons séparatives en panneaux minces,

— estrade bois à plusieurs niveaux,

— platelage extérieur de coursives ou terrasses,

— travaux de finitions divers.

Valeur estimée hors TVA: 588 152 EUR 💰
Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 8: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 5,5 mois.

Intitulé du lot: Carrelages — faïences — sols souples
Numéro du lot: 9
Brève description:

— sous couche mince d'insonorisation,

— système d'étanchéité liquide dans les locaux humides,

— revêtement de sol en grès cérame anti-glissant et plinthes assorties,

— revêtement mural en faïence,

— ouvrages divers (socles carrelés, siphons, miroirs, cimaises),

— préparation des supports par ragréage,

— pose de sol souple en PVC acoustique,

— seuils.

Valeur estimée hors TVA: 372 691 EUR 💰
Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 9: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 6 mois.

Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 14
Brève description:

— blocs portes métalliques extérieurs,

— mains courantes,

— gardes corps aluminium à lisses horizontales ou verticales, partiellement vitré,

— grilles pour ventilation ou rejet d'équipements techniques,

— escaliers extérieurs,

— clôture en panneaux rigides ou barreaudage vertical,

— signalétique extérieure.

Valeur estimée hors TVA: 326 104 EUR 💰
Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 14: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 4 mois.

Intitulé du lot: Panneaux photovoltaïques
Numéro du lot: 16
Brève description:

Panneaux photovoltaïques en toiture sur la rue centrale, travaux divers de raccordement.

Valeur estimée hors TVA: 291 164 EUR 💰
Informations complémentaires:

— durée globale d'exécution ds travaux (ensemble ds lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),

— délai d'exécution du lot 16: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 3 mois.

Intitulé du lot: Paysage
Numéro du lot: 17
Brève description:

— travaux drainage extérieur,

— dallage extérieur,

— impluvium,

— cheminement par pas japonais,

— éveil à la vigilance,

— assise en bois,

— escaliers en béton,

— plantations d'arbres de hautes tiges, engazonnement,

— plantations de jardinières,

— travaux de finition.

Valeur estimée hors TVA: 506 626 EUR 💰
Informations complémentaires:

— délai d'exécution du lot 17: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 1 mois.

Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: DA13
DA12
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Quartier La Meynard, 97200 Fort-de-France.

Quartier La Meynard 97200 Fort-de-France.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-09-26 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique
Adresse du profil d'acheteur: https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
URL des documents: http://www.collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
Adresse Internet: https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Type de procédure: ouverte conformément aux articles R. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.

Avance: une avance pourra être accordée en cas d'acceptation du candidat titulaire du marché en application des articles 5.3 du CCAP et R. 2191-3 du code de la commande publique.

Variante: les éléments figurent dans le règlement de la consultation.

Décomposition en tranches: il n'est pas prévu de tranches.

Modalités essentielles de financement: fonds propres de la Collectivité territoriale de Martinique, fonds État et éventuellement FEDER.

Paiement: virement administratif — délai global de paiement: 30 jours — règlement effectué sous forme d'acomptes mensuels — avance de 5 % prévue

Variation des prix: prix révisables.

Mode de dévolution: ces éléments figurent dans le règlement de la consultation.

Délai laissé au soumissionnaire attributaire pour produire les certificats et attestations prévus aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique: 8 jours calendaires.

Critères de jugement des offres: ces éléments figurent dans le règlement de la consultation.

Publication antérieure: 2018/s 113-256373 du 15.6.2018.

Avis rectificatif: 2018/s 137-312329 du 19.7.2018.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Martinique
Adresse postale: 12 rue Citronnier
Commune postale: Schoelcher
Code postal: 97233
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 596716667 📞
Fax: +33 596631008 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Le Greffe du tribunal administratif de Martinique
Source: OJS 2019/S 149-366123 (2019-07-31)

Informations complémentaires (2019-09-24)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de construction du pôle universitaire de santé. 2 — lot nº 5: charpente — couverture, — lot nº 6: vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol, — lot nº 7: plafonds — doublage — cloisons, — lot nº 8: menuiseries intérieures bois, — lot nº 9: carrelages — faïences — sols souples, — lot nº 14: serrurerie, — lot nº 16: panneaux photovoltaïques, — lot nº 17: paysage.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: DGA Infrastructures et Équipement — avenue Gaston Deferre, CS 30137

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-09-24 📅
Date limite de soumission: 2019-10-24 📅
Date de publication: 2019-09-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 187-453672
Se réfère à l'avis: 2019/S 149-366123
Numéro JO-S: 187

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— lot nº 6: vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol,

— lot nº 16: panneaux photovoltaïques,

Source: OJS 2019/S 187-453672 (2019-09-24)

Informations complémentaires (2019-09-27)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: Construction PUS-14-06-Ter

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-09-27 📅
Date de publication: 2019-10-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 190-461328
Numéro JO-S: 190

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique
Source: OJS 2019/S 190-461328 (2019-09-27)

Informations complémentaires (2019-10-15)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-10-15 📅
Date limite de soumission: 2019-11-25 📅
Date de publication: 2019-10-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 201-487748
Numéro JO-S: 201
Source: OJS 2019/S 201-487748 (2019-10-15)

Avis d'attribution de marché (2020-09-25)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— lot 5: charpente-couverture; — lot 6: vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol; — lot 7: plafonds — doublage — cloisons; — lot 8: menuiseries intérieures bois; — lot 9: carrelages — faïences — sols souples; — lot 14: serrurerie; — lot 16: panneaux photovoltaïques; — lot 17: paysage.

Valeur totale du marché: 3881522.13 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: DGA infrastructures et équipement — avenue Gaston Deferre, CS 30137

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-09-25 📅
Date de publication: 2020-09-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 190-457910
Informations complémentaires

Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixé à 22 mois (hors préparation de chantier, visa et synthèse). Délai d'exécution du lot 5: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de trois mois.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— lot 5: charpente-couverture;

— lot 6: vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol;

— lot 7: plafonds — doublage — cloisons;

— lot 8: menuiseries intérieures bois;

— lot 9: carrelages — faïences — sols souples;

— lot 14: serrurerie;

— lot 16: panneaux photovoltaïques;

— lot 17: paysage.

Informations complémentaires:

Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixé à 22 mois (hors préparation de chantier, visa et synthèse).

Délai d'exécution du lot 5: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de trois mois.

Brève description:

Vêture extérieure par plaques ciment isolées ou non, plafonds en plaques de ciment assorties à la vêture, bardage aluminium en cassettes en façade ou profils ondulés sur les sheds, peintures extérieures sous dalles, murets..., peintures intérieures des murs et plafonds, boiseries, peinture de sol, nettoyage de pré-livraison et de livraison, accessoires.

Informations complémentaires:

La durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse).

Délai d'exécution du lot 6: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec un délai maximal de cinq mois.

Brève description:

Travaux d'isolation projetée, plafonds plein en plaques de plâtre adaptés selon les locaux, plafonds décoratifs en plaques de plâtre perforées, faux plafonds en dalles minérales démontables, faux plafonds en dalles de fibres de bois démontables, doublages thermiques et acoustiques, cloisonnement et gaines techniques en ossature métallique et plaques de plâtre, habillages d'ouvrages sanitaires, traitement de l'acoustique par baffle acoustiques suspendues, ouvrages divers (trappes, pose des huisseries).

Informations complémentaires:

Délai d'exécution du lot 7: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 5,5 mois.

Brève description:

Blocs portes pour la protection au feu, blocs portes acoustiques, bloc portes courants à âme pleine, cylindres, châssis vitrés, cloisons mobiles mono directionnelle par panneaux suspendus, cloisons vitrées et ossature aluminium, façades de gaines techniques, bardage bois à claire voie, cloisons séparatives en panneaux minces, estrade bois à plusieurs niveaux, platelage extérieur de coursives ou terrasses, travaux de finitions divers.

Informations complémentaires:

Délai d'exécution du lot 8: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 5,5 mois.

Brève description:

Sous couche mince d'insonorisation, système d'étanchéité liquide dans les locaux humides, revêtement de sol en grés cérame anti-glissant et plinthes assorties, revêtement mural en faïence, ouvrages divers (socles carrelés, siphons, miroirs, cimaises), préparation des supports par ragréage, pose de sol souple en PVC acoustique, seuils.

Informations complémentaires:

Délai d'exécution du lot 9: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de six mois.

Brève description:

Blocs portes métalliques extérieurs, mains courantes, gardes corps aluminium à lisses horizontales ou verticales, partiellement vitré, grilles pour ventilation ou rejet d'équipements techniques, escaliers extérieurs, clôture en panneaux rigides ou barreaudage vertical, signalétique extérieure.

Informations complémentaires:

Délai d'exécution du lot 14: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de quatre mois.

Mesure 5.3 du PO FEDER Martinique.

Brève description:

Travaux drainage extérieur, dallage extérieur, impluvium, cheminement par pas japonais, éveil à la vigilance, assise en bois, escaliers en béton, plantations d'arbres de hautes tiges, engazonnement, plantations de jardinières, travaux de finitions.

Informations complémentaires:

Délai d'exécution du lot 16: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal d'un mois.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

quartier La Meynard — 97200 Fort-de-France.

Quartier La Meynard — 97200 Fort-de-France.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-09-06 📅
Nom: Sermci
Adresse postale: 4 rue Jean Charcot — ZA Pôle Sud
Commune postale: Basse-Goulaine
Code postal: 44115
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 972548131 📞
Courrier électronique: sermci@orange.fr 📧
Pays: Martinique 🏙️
Valeur totale du marché: 728995.26 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2020-08-17 📅
Nom: Groupement HJB (mandataire)/Sonac
Adresse postale: BP 35 — 80 allée des Hibiscus, Lotissement Ramedace Gondeau
Commune postale: Saint-Joseph
Code postal: 97212
Téléphone: +33 696333033 📞
Courrier électronique: hjb@batinoo.com 📧
Nom: Sonac
Adresse postale: Bâtiment F4, ZAC de Rivière Roche
Commune postale: Fort-de-France
Code postal: 97200
Téléphone: +33 596507572 📞
Courrier électronique: sonac596@gmail.com 📧
Valeur totale du marché: 955056.86 EUR 💰
Nom: Caa
Adresse postale: 580, chemin des Digues — Habitation Génipa
Commune postale: Ducos
Code postal: 97224
Téléphone: +33 596516891 📞
Courrier électronique: caa.martinique@caa-agencement.fr 📧
Valeur totale du marché: 1093973.67 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2020-08-19 📅
Nom: Ambroise Construction
Adresse postale: 17 rue Eucharis, Immeuble Dillon 3000, lotissement Dillon Stade
Téléphone: +33 596427070 📞
Courrier électronique: ambroise_construction@yahoo.fr 📧
Valeur totale du marché: 561791.14 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2020-08-31 📅
Nom: Scvd
Adresse postale: 12 impasse du Lotissement Berthé, route de Didier
Téléphone: +33 596772192 📞
Courrier électronique: contact@scvd.fr 📧
Valeur totale du marché: 541705.20 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
2

Référence
Informations complémentaires

Type de procédure: ouverte en application des articles R. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.

Critère d'attribution: l'offre la plus économiquement avantageuse sera appréciée en tenant compte des trois critères suivants:

— la valeur technique de l'offre est appréciée notamment à partir des mémoires techniques, SOPAQ et SOPAE requis au B de l'article 3.3 du règlement de consultation — pondération — 50 % de la note. Elle se décline selon les sous-critères suivants (voir tableau joint en annexe);

— le prix des prestations — pondération — 40 %;

— le délai d'exécution proposé — pondération — 10 %.

Références avis rectificatif:

— référence JOUE n

Informations complémentaires
Organe de révision
Commune postale: Schœlcher
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Le greffe du tribunal administratif de Martinique
Source: OJS 2020/S 190-457910 (2020-09-25)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)