Travaux de construction du pôle universitaire de santé. 2 consultation.
Les lots 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, et 15 sont attribués. Seuls les lots 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16 et 17 font l'objet de la présente consultation. L'appel d'offres initial ayant été déclaré infructueux en ce qui concerne ces lots.
— lot nº 5: charpente — couverture,
— Lot nº 6: vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol,
— lot nº 7: plafonds — doublage — cloisons,
— lot nº 8: menuiseries intérieures bois,
— lot nº 9: carrelages — faïences — sols souples,
— lot nº 14: serrurerie,
— Lot nº 16: panneaux photovoltaïques,
— lot nº 17: paysage.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-09-26.
L'appel d'offres a été publié le 2019-07-31.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de construction du pôle universitaire de santé
CONSTRUCTION PUS-14-06-bis”
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“Travaux de construction du pôle universitaire de santé. 2 consultation.
Les lots 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, et 15 sont attribués. Seuls les lots 5, 6, 7,...”
Brève description
Travaux de construction du pôle universitaire de santé. 2 consultation.
Les lots 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, et 15 sont attribués. Seuls les lots 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16 et 17 font l'objet de la présente consultation. L'appel d'offres initial ayant été déclaré infructueux en ce qui concerne ces lots.
— lot nº 5: charpente — couverture,
— Lot nº 6: vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol,
— lot nº 7: plafonds — doublage — cloisons,
— lot nº 8: menuiseries intérieures bois,
— lot nº 9: carrelages — faïences — sols souples,
— lot nº 14: serrurerie,
— Lot nº 16: panneaux photovoltaïques,
— lot nº 17: paysage.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Charpente — couverture
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes📦
Lieu d'exécution: Martinique 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Quartier La Meynard, 97200 Fort-de-France.
Description du marché:
“Travaux de charpente métallique, couverture par bacs isolés double peau en aluminium, habillage métallique des sous toiture.” Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 607 457 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 22
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne: Mesure 5.3 du po feder Martinique
Description
Informations complémentaires:
“— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots est fixé à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),
— délai d'exécution du lot 5:...”
Informations complémentaires
— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots est fixé à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),
— délai d'exécution du lot 5: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 3 mois.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture de bâtiments📦
Produits/services supplémentaires: DA13
📦
Site principal ou lieu d'exécution: Quartier La Meynard 97200 Fort-de-France.
Description du marché:
“— vêture extérieur par plaques ciment isolées ou non,
— plafonds en plaques de ciment assorties à la vêture,
— bardage aluminium en cassettes en façade ou...”
Description du marché
— vêture extérieur par plaques ciment isolées ou non,
— plafonds en plaques de ciment assorties à la vêture,
— bardage aluminium en cassettes en façade ou profils ondulés sur les sheds,
— peintures extérieures sous dalles,
— murets,
— peintures intérieures des murs et plafonds,
— boiseries,
— peinture de sol,
— nettoyage de pré livraison et de livraison,
— accessoires.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 028 393 💰
Description
Informations complémentaires:
“— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),
— délai d'exécution du lot 6:...”
Informations complémentaires
— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),
— délai d'exécution du lot 6: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 5 mois.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plafonds — doublage — cloisons
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Mise en place de plafonds suspendus📦
Produits/services supplémentaires: Installation de cloisons📦
Description du marché:
“— travaux d'isolation projetée,
— plafonds plein en plaques de plâtre adaptés selon les locaux,
— plafonds décoratifs en plaques de plâtre perforées,
— faux...”
Description du marché
— travaux d'isolation projetée,
— plafonds plein en plaques de plâtre adaptés selon les locaux,
— plafonds décoratifs en plaques de plâtre perforées,
— faux plafonds en dalles minérales démontables,
— faux plafonds en dalles de fibres de bois démontables,
— doublages thermiques et acoustiques,
— cloisonnement et gaines techniques en ossature métallique et plaques de plâtre,
— habillages d'ouvrages sanitaires,
— traitement de l'acoustique par baffle acoustiques suspendues,
— ouvrages divers (trappes, pose des huisseries).
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 582 329 💰
Description
Informations complémentaires:
“— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),
— délai d'exécution du lot 7:...”
Informations complémentaires
— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),
— délai d'exécution du lot 7: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 5,5 mois.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries intérieures bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Produits/services supplémentaires: DA12
📦
Description du marché:
“— blocs portes pour la protection au feu, blocs portes acoustiques, bloc portes courants à âme pleine,
— cylindres,
— châssis vitrés,
— cloisons mobiles...”
Description du marché
— blocs portes pour la protection au feu, blocs portes acoustiques, bloc portes courants à âme pleine,
— cylindres,
— châssis vitrés,
— cloisons mobiles mono-directionnelle par panneaux suspendus,
— cloisons vitrées et ossature aluminium,
— façades de gaines techniques,
— bardage bois à claire voie,
— cloisons séparatives en panneaux minces,
— estrade bois à plusieurs niveaux,
— platelage extérieur de coursives ou terrasses,
— travaux de finitions divers.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 588 152 💰
Description
Informations complémentaires:
“— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),
— délai d'exécution du lot 8:...”
Informations complémentaires
— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),
— délai d'exécution du lot 8: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 5,5 mois.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Carrelages — faïences — sols souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Revêtement de sols et de murs📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples📦
Description du marché:
“— sous couche mince d'insonorisation,
— système d'étanchéité liquide dans les locaux humides,
— revêtement de sol en grès cérame anti-glissant et plinthes...”
Description du marché
— sous couche mince d'insonorisation,
— système d'étanchéité liquide dans les locaux humides,
— revêtement de sol en grès cérame anti-glissant et plinthes assorties,
— revêtement mural en faïence,
— ouvrages divers (socles carrelés, siphons, miroirs, cimaises),
— préparation des supports par ragréage,
— pose de sol souple en PVC acoustique,
— seuils.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 372 691 💰
Description
Informations complémentaires:
“— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),
— délai d'exécution du lot 9:...”
Informations complémentaires
— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),
— délai d'exécution du lot 9: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 6 mois.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres📦
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché:
“— blocs portes métalliques extérieurs,
— mains courantes,
— gardes corps aluminium à lisses horizontales ou verticales, partiellement vitré,
— grilles pour...”
Description du marché
— blocs portes métalliques extérieurs,
— mains courantes,
— gardes corps aluminium à lisses horizontales ou verticales, partiellement vitré,
— grilles pour ventilation ou rejet d'équipements techniques,
— escaliers extérieurs,
— clôture en panneaux rigides ou barreaudage vertical,
— signalétique extérieure.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 326 104 💰
Description
Informations complémentaires:
“— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),
— délai d'exécution du lot...”
Informations complémentaires
— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),
— délai d'exécution du lot 14: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 4 mois.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Panneaux photovoltaïques
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture de panneaux solaires📦
Produits/services supplémentaires: Modules solaires photovoltaïques📦
Description du marché:
“Panneaux photovoltaïques en toiture sur la rue centrale, travaux divers de raccordement.” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 291 164 💰
Description
Informations complémentaires:
“— durée globale d'exécution ds travaux (ensemble ds lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),
— délai d'exécution du lot 16:...”
Informations complémentaires
— durée globale d'exécution ds travaux (ensemble ds lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),
— délai d'exécution du lot 16: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 3 mois.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Paysage
Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Description du marché:
“— travaux drainage extérieur,
— dallage extérieur,
— impluvium,
— cheminement par pas japonais,
— éveil à la vigilance,
— assise en bois,
— escaliers en...”
Description du marché
— travaux drainage extérieur,
— dallage extérieur,
— impluvium,
— cheminement par pas japonais,
— éveil à la vigilance,
— assise en bois,
— escaliers en béton,
— plantations d'arbres de hautes tiges, engazonnement,
— plantations de jardinières,
— travaux de finition.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 506 626 💰
Description
Informations complémentaires:
“— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),
— délai d'exécution du lot...”
Informations complémentaires
— durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse),
— délai d'exécution du lot 17: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 1 mois.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 113-256373
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-09-26
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-09-26
12:00 📅
“Type de procédure: ouverte conformément aux articles R. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.
Avance: une avance pourra être...”
Type de procédure: ouverte conformément aux articles R. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.
Avance: une avance pourra être accordée en cas d'acceptation du candidat titulaire du marché en application des articles 5.3 du CCAP et R. 2191-3 du code de la commande publique.
Variante: les éléments figurent dans le règlement de la consultation.
Décomposition en tranches: il n'est pas prévu de tranches.
Modalités essentielles de financement: fonds propres de la Collectivité territoriale de Martinique, fonds État et éventuellement FEDER.
Paiement: virement administratif — délai global de paiement: 30 jours — règlement effectué sous forme d'acomptes mensuels — avance de 5 % prévue
Variation des prix: prix révisables.
Mode de dévolution: ces éléments figurent dans le règlement de la consultation.
Délai laissé au soumissionnaire attributaire pour produire les certificats et attestations prévus aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique: 8 jours calendaires.
Critères de jugement des offres: ces éléments figurent dans le règlement de la consultation.
Publication antérieure: 2018/s 113-256373 du 15.6.2018.
Avis rectificatif: 2018/s 137-312329 du 19.7.2018.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Martinique
Adresse postale: 12 rue Citronnier
Commune postale: Schoelcher
Code postal: 97233
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 596716667📞
Fax: +33 596631008 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Le Greffe du tribunal administratif de Martinique
Adresse postale: 12 rue Citronnier
Commune postale: Schoelcher
Code postal: 97233
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 596716667📞
Fax: +33 596631008 📠
Source: OJS 2019/S 149-366123 (2019-07-31)
Informations complémentaires (2019-09-24) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: DGA Infrastructures et Équipement — avenue Gaston Deferre, CS 30137
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Travaux de construction du pôle universitaire de santé. 2 consultation. Les lots 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, et 15 sont attribués. Seuls les lots 5, 6, 7,...”
Brève description
Travaux de construction du pôle universitaire de santé. 2 consultation. Les lots 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, et 15 sont attribués. Seuls les lots 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16 et 17 font l'objet de la présente consultation, l'appel d'offres initial ayant été déclaré infructueux en ce qui concerne ces lots:
— lot nº 5: charpente — couverture,
— lot nº 6: vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol,
— lot nº 7: plafonds — doublage — cloisons,
— lot nº 8: menuiseries intérieures bois,
— lot nº 9: carrelages — faïences — sols souples,
— lot nº 14: serrurerie,
— lot nº 16: panneaux photovoltaïques,
— lot nº 17: paysage.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2019/S 149-366123
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2019-09-26 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2019-10-24 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2019/S 187-453672 (2019-09-24)
Informations complémentaires (2019-09-27) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Personne de contact:
“M. le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique”
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de construction du pôle universitaire de santé
Construction PUS-14-06-Ter”
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.1.1)
Emplacement du texte à modifier: Intitulé
Ancienne valeur
Texte: Construction PUS-14-06-Bis
Nouvelle valeur
Texte: Construction PUS-14-06-Ter
Source: OJS 2019/S 190-461328 (2019-09-27)
Informations complémentaires (2019-10-15)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2019-10-24 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2019-11-25 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2019/S 201-487748 (2019-10-15)
Avis d'attribution de marché (2020-09-25) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: DGA infrastructures et équipement — avenue Gaston Deferre, CS 30137
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de construction du pôle universitaire de santé — 2 consultation
CONSTRUCTION PUS-14-06-bis”
Brève description:
“— lot 5: charpente-couverture;
— lot 6: vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol;
— lot 7: plafonds — doublage — cloisons;
— lot...”
Brève description
— lot 5: charpente-couverture;
— lot 6: vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol;
— lot 7: plafonds — doublage — cloisons;
— lot 8: menuiseries intérieures bois;
— lot 9: carrelages — faïences — sols souples;
— lot 14: serrurerie;
— lot 16: panneaux photovoltaïques;
— lot 17: paysage.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 3881522.13 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Site principal ou lieu d'exécution: quartier La Meynard — 97200 Fort-de-France.
Critères d'attribution
Prix
Description
Informations complémentaires:
“Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixé à 22 mois (hors préparation de chantier, visa et synthèse).
Délai d'exécution du lot 5:...”
Informations complémentaires
Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixé à 22 mois (hors préparation de chantier, visa et synthèse).
Délai d'exécution du lot 5: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de trois mois.
Afficher plus
Description du marché:
“Vêture extérieure par plaques ciment isolées ou non, plafonds en plaques de ciment assorties à la vêture, bardage aluminium en cassettes en façade ou...”
Description du marché
Vêture extérieure par plaques ciment isolées ou non, plafonds en plaques de ciment assorties à la vêture, bardage aluminium en cassettes en façade ou profils ondulés sur les sheds, peintures extérieures sous dalles, murets..., peintures intérieures des murs et plafonds, boiseries, peinture de sol, nettoyage de pré-livraison et de livraison, accessoires.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“La durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse).
Délai d'exécution du lot 6:...”
Informations complémentaires
La durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse).
Délai d'exécution du lot 6: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec un délai maximal de cinq mois.
Afficher plus
Description du marché:
“Travaux d'isolation projetée, plafonds plein en plaques de plâtre adaptés selon les locaux, plafonds décoratifs en plaques de plâtre perforées, faux...”
Description du marché
Travaux d'isolation projetée, plafonds plein en plaques de plâtre adaptés selon les locaux, plafonds décoratifs en plaques de plâtre perforées, faux plafonds en dalles minérales démontables, faux plafonds en dalles de fibres de bois démontables, doublages thermiques et acoustiques, cloisonnement et gaines techniques en ossature métallique et plaques de plâtre, habillages d'ouvrages sanitaires, traitement de l'acoustique par baffle acoustiques suspendues, ouvrages divers (trappes, pose des huisseries).
Afficher plus
Informations complémentaires:
“La durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse).
Délai d'exécution du lot 7:...”
Informations complémentaires
La durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse).
Délai d'exécution du lot 7: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 5,5 mois.
Afficher plus
Site principal ou lieu d'exécution: Quartier La Meynard — 97200 Fort-de-France.
Description du marché:
“Blocs portes pour la protection au feu, blocs portes acoustiques, bloc portes courants à âme pleine, cylindres, châssis vitrés, cloisons mobiles mono...”
Description du marché
Blocs portes pour la protection au feu, blocs portes acoustiques, bloc portes courants à âme pleine, cylindres, châssis vitrés, cloisons mobiles mono directionnelle par panneaux suspendus, cloisons vitrées et ossature aluminium, façades de gaines techniques, bardage bois à claire voie, cloisons séparatives en panneaux minces, estrade bois à plusieurs niveaux, platelage extérieur de coursives ou terrasses, travaux de finitions divers.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“La durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse).
Délai d'exécution du lot 8:...”
Informations complémentaires
La durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse).
Délai d'exécution du lot 8: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de 5,5 mois.
Afficher plus
Description du marché:
“Sous couche mince d'insonorisation, système d'étanchéité liquide dans les locaux humides, revêtement de sol en grés cérame anti-glissant et plinthes...”
Description du marché
Sous couche mince d'insonorisation, système d'étanchéité liquide dans les locaux humides, revêtement de sol en grés cérame anti-glissant et plinthes assorties, revêtement mural en faïence, ouvrages divers (socles carrelés, siphons, miroirs, cimaises), préparation des supports par ragréage, pose de sol souple en PVC acoustique, seuils.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“La durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse).
Délai d'exécution du lot 9:...”
Informations complémentaires
La durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse).
Délai d'exécution du lot 9: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de six mois.
Afficher plus
Description du marché:
“Blocs portes métalliques extérieurs, mains courantes, gardes corps aluminium à lisses horizontales ou verticales, partiellement vitré, grilles pour...”
Description du marché
Blocs portes métalliques extérieurs, mains courantes, gardes corps aluminium à lisses horizontales ou verticales, partiellement vitré, grilles pour ventilation ou rejet d'équipements techniques, escaliers extérieurs, clôture en panneaux rigides ou barreaudage vertical, signalétique extérieure.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“La durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse).
Délai d'exécution du lot 14:...”
Informations complémentaires
La durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse).
Délai d'exécution du lot 14: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal de quatre mois.
Afficher plus
Informations complémentaires: Mesure 5.3 du PO FEDER Martinique.
Description du marché:
“Travaux drainage extérieur, dallage extérieur, impluvium, cheminement par pas japonais, éveil à la vigilance, assise en bois, escaliers en béton,...”
Description du marché
Travaux drainage extérieur, dallage extérieur, impluvium, cheminement par pas japonais, éveil à la vigilance, assise en bois, escaliers en béton, plantations d'arbres de hautes tiges, engazonnement, plantations de jardinières, travaux de finitions.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“La durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse).
Délai d'exécution du lot 16:...”
Informations complémentaires
La durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 22 mois (hors préparation chantier, visa et synthèse).
Délai d'exécution du lot 16: le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat avec cependant un délai maximal d'un mois.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 149-366123
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2020MFT000092
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Charpente-couverture
Date de conclusion du contrat: 2020-09-06 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: Sermci
Adresse postale: 4 rue Jean Charcot — ZA Pôle Sud
Commune postale: Basse-Goulaine
Code postal: 44115
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 972548131📞
Courrier électronique: sermci@orange.fr📧
Fax: +33 240383445 📠
Région: Martinique 🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 728995.26 💰
2️⃣
Numéro de contrat: 2020MFT0000093
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: Plafonds — doublage — cloisons
Date de conclusion du contrat: 2020-08-17 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Groupement HJB (mandataire)/Sonac
Adresse postale: BP 35 — 80 allée des Hibiscus, Lotissement Ramedace Gondeau
Commune postale: Saint-Joseph
Code postal: 97212
Téléphone: +33 696333033📞
Courrier électronique: hjb@batinoo.com📧
Nom: Sonac
Adresse postale: Bâtiment F4, ZAC de Rivière Roche
Commune postale: Fort-de-France
Code postal: 97200
Téléphone: +33 596507572📞
Courrier électronique: sonac596@gmail.com📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 955056.86 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 2020MFT0000094
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: Menuiseries intérieures bois
Nom et adresse du contractant
Nom: Caa
Adresse postale: 580, chemin des Digues — Habitation Génipa
Commune postale: Ducos
Code postal: 97224
Téléphone: +33 596516891📞
Courrier électronique: caa.martinique@caa-agencement.fr📧
Fax: +33 596514817 📠 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1093973.67 💰
4️⃣
Numéro de contrat: 2020MFT0000095
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: Carrelages — faïences — sols souples
Date de conclusion du contrat: 2020-08-19 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Ambroise Construction
Adresse postale: 17 rue Eucharis, Immeuble Dillon 3000, lotissement Dillon Stade
Téléphone: +33 596427070📞
Courrier électronique: ambroise_construction@yahoo.fr📧
Fax: +33 596503050 📠 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 561791.14 💰
5️⃣
Numéro de contrat: 2020MFT0000096
Numéro d'identification du lot: 17
Titre: Paysage
Date de conclusion du contrat: 2020-08-31 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Scvd
Adresse postale: 12 impasse du Lotissement Berthé, route de Didier
Téléphone: +33 596772192📞
Courrier électronique: contact@scvd.fr📧
Fax: +33 596772388 📠
Région: France🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 541705.20 💰
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: Vêture — peinture extérieure — peinture intérieure — peinture de sol
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 14
Titre: Serrurerie
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 16
Titre: Panneaux photovoltaïques
“Type de procédure: ouverte en application des articles R. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.
Critère d'attribution: l'offre la...”
Type de procédure: ouverte en application des articles R. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.
Critère d'attribution: l'offre la plus économiquement avantageuse sera appréciée en tenant compte des trois critères suivants:
— la valeur technique de l'offre est appréciée notamment à partir des mémoires techniques, SOPAQ et SOPAE requis au B de l'article 3.3 du règlement de consultation — pondération — 50 % de la note. Elle se décline selon les sous-critères suivants (voir tableau joint en annexe);
— le prix des prestations — pondération — 40 %;
— le délai d'exécution proposé — pondération — 10 %.
Références avis rectificatif:
— référence JOUE n 2019/S 187-453672 du 27.9.2019;
— référence JOUE n 2019/S 190-461328 du 2.10.2019;
— référence JOUE n 2019/S 201-487748 du 17.10.2019.
Afficher plus Organe de révision
Commune postale: Schœlcher
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Le greffe du tribunal administratif de Martinique
Commune postale: Schœlcher
Source: OJS 2020/S 190-457910 (2020-09-25)