La présente consultation concerne des travaux de confortement de la digue entre le canal de Roubaix et l'Espierre de l'ouvrage RFF à la passerelle Sainte-Marguerite.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-06-17.
L'appel d'offres a été publié le 2019-05-07.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de confortement de la digue entre le canal de Roubaix et l'Espierre de l'ouvrage RFF à la passerelle Sainte-Marguerite
2019DEA057”
Produits/services: Travaux d'assainissement📦
Brève description:
“La présente consultation concerne des travaux de confortement de la digue entre le canal de Roubaix et l'Espierre de l'ouvrage RFF à la passerelle Sainte-Marguerite.”
Brève description
La présente consultation concerne des travaux de confortement de la digue entre le canal de Roubaix et l'Espierre de l'ouvrage RFF à la passerelle Sainte-Marguerite.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 700 000 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'assainissement📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Canal de Roubaix et l'Espierre.
Description du marché:
“La présente consultation concerne des travaux de confortement de la digue entre le canal de Roubaix et l'Espierre de l'ouvrage RFF à la passerelle Sainte-Marguerite.”
Description du marché
La présente consultation concerne des travaux de confortement de la digue entre le canal de Roubaix et l'Espierre de l'ouvrage RFF à la passerelle Sainte-Marguerite.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique, appréciée au regard du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 700 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 10
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— formulaire MPS rempli et complété à l'aide du numéro SIRET,
— lettre de candidature ou DC1 — déclaration sur l'honneur visée à l'article R. 2143-3 du code...”
Liste et brève description des conditions
— formulaire MPS rempli et complété à l'aide du numéro SIRET,
— lettre de candidature ou DC1 — déclaration sur l'honneur visée à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Liste de travaux représentatifs exécutés au cours des 5 dernières années.
Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Parmi cette liste, il est demandé au moins 3 chantiers de travaux fluviaux d'un montant supérieur à 500 000 EUR HT chacun; cette liste de travaux est...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Parmi cette liste, il est demandé au moins 3 chantiers de travaux fluviaux d'un montant supérieur à 500 000 EUR HT chacun; cette liste de travaux est assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-06-17
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-06-17
13:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Bâtiment de la Metropole européenne de Lille.
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture): Représentant du pouvoir adjudicateur et les services gestionnaires du marché.
“Le marché est conclu pour une durée de 10 mois à compter de la notification du marché. Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois à compter de l'ordre...”
Le marché est conclu pour une durée de 10 mois à compter de la notification du marché. Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des prestations. La période de préparation d'une durée de 2 mois est incluse dans le délai d'exécution des travaux. Dépôt par voie électronique sur le profil d'acheteur par l'outil MPS; toutefois, seules les entreprises dotées d'un SIRET peuvent déposer un pli MPS; soit, sur le profil d'acheteur, par un dépôt classique d'offre électronique. Dans un cas comme dans l'autre, il n'est pas exigé de signature électronique à la remise des offres. Seul le candidat retenu sera tenu de signer le marché sur un document rematérialisé au format papier ou, avec son certificat de signature électronique si la MEL le lui propose. Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec un groupement dont la forme n'est pas imposée. Le marché public est conclu à prix unitaires. Les variantes sont interdites. En application de l'article L. 2193-3 du code de la commande publique, les prestations suivantes doivent être effectuées directement par le titulaire: la mise en œuvre des palplanches (série de prix 400 au DE et BPU). Afin de prendre connaissance des contraintes relatives à l'exécution des travaux, une visite obligatoire du site est organisée le jeudi 23 mai (14:00). Le rendez-vous est fixé rue Henri Deschamps à Wattrelos (passerelle Sainte-Marguerite). Les noms des représentants de chaque candidat sont communiqués à la Métropole européenne de Lille par courriel à l'adresse hlasjaunias@lillemetropole.fr au plus tard la veille de la visite. La valeur technique, appréciée au regard du mémoire technique 30 % est décomposée en:
— pertinence des moyens humains et matériels mis en œuvre et méthodologie de chantier: 10 points,
— pertinence de l'organisation du chantier: 20 points.
Possibilité d'une avance de 5%. Une retenue de garantie de 5 % est prélevée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 320631347 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— avant la conclusion du marché, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative,
—...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— avant la conclusion du marché, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative,
— après la conclusion du marché, référé contractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 320631347 📠
Source: OJS 2019/S 089-212404 (2019-05-07)
Informations complémentaires (2019-06-12)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2019/S 089-212404
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de reception des offres
Ancienne valeur
Date: 2019-06-17 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2019-06-24 📅
L'heure: 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d'ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2019-06-17 📅
L'heure: 13:00
Nouvelle valeur
Date: 2019-06-24 📅
L'heure: 13:00
Source: OJS 2019/S 113-276534 (2019-06-12)