Travaux d'aménagement des locaux d'archives municipales d'Aix-les-Bains

Ville d'Aix-les-Bains

Travaux d'aménagement des locaux d'archives municipales d'Aix-les-Bains.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-10-10. L'appel d'offres a été publié le 2019-09-12.

Qui ?

• Ville d'Aix-les-Bains

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône-Alpes › Savoie

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-09-12	Avis de marché

Avis de marché (2019-09-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Numéro de référence: ST19042L00
Brève description: Travaux d'aménagement des locaux d'archives municipales d'Aix-les-Bains.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de désamiantage 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Savoie 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Aix-les-Bains
Adresse postale: place Maurice Mollard — BP 348
Code postal: 73100
Commune postale: Aix-les-Bains
Contact
Adresse Internet: http://www.aixlesbains.fr 🌏
Courrier électronique: c.dumas@aixlesbains.fr 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_R5tduxD8rt 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_R5tduxD8rt 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-09-12 📅
Date limite de soumission: 2019-10-10 📅
Date de publication: 2019-09-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 178-432580
Numéro JO-S: 178
Informations complémentaires

Le délai global prévisionnel d'exécution est décomposé comme suit: — la période de préparation est fixée à 8 semaines à compter de la notification du marché, — 13 semaines d'exécution à compter de l'ordre de service qui prescrira le commencement des travaux, — 2 semaines d'opérations préalables à réception, — une semaine de levée de réserves, — 52 semaines de garantie de parfait achèvement à compter de la réception des travaux. Le délai d'exécution inhérent à chaque lot est stipulé dans le planning prévisionnel joint au DCE. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Les conditions de visites sont les suivantes: il est vivement conseillé aux candidats de visiter le site avant de déposer leur offre. Pour ce faire, ils peuvent prendre rendez-vous avec Didier Pazem par courriel: d.pazem@aixlesbains.fr

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: VRD/gros œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description: VRD/gros œuvre.
Durée de l'accord: 18 mois
Description des options:

Une variante est imposée et à chiffrer: couche de forme polystyrène: mise en œuvre d'une nouvelle couche de forme par remblai polystyrène de type Nidaplast RA/Nidastyrène RA.

Numéro du lot: 2
Brève description: Désamiantage/charpente/couverture.
Description des options:

Une variante est imposée et à chiffrer: désamiantage par l'extérieur: la variante consiste en une dépose des bacs via la toiture avec installation d'échafaudage en façade sud et nord.

Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiseries aluminium/métallerie.
Numéro du lot: 4
Brève description: Plâtrerie/peinture/menuiseries intérieures.
Numéro du lot: 5
Brève description: Electricité CFA/CFO.
Description des options:

Une variante est imposée et à chiffrer: installation panneau photovoltaïque: fourniture et installation d'un champ photovoltaïque câblé en toiture, d'une puissance de 9 kWc (50 m

Numéro du lot: 6
Brève description: Plomberie.
Numéro du lot: 7
Brève description: Élévateur.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.

Situation économique et financière:

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin),

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 2020-02-07 📅
Date d'ouverture des offres: 2019-10-14 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique apprécié à partir du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21730008600014
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_R5tduxD8rt 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le délai global prévisionnel d'exécution est décomposé comme suit:

— la période de préparation est fixée à 8 semaines à compter de la notification du marché,

— 13 semaines d'exécution à compter de l'ordre de service qui prescrira le commencement des travaux,

— 2 semaines d'opérations préalables à réception,

— une semaine de levée de réserves,

— 52 semaines de garantie de parfait achèvement à compter de la réception des travaux.

Le délai d'exécution inhérent à chaque lot est stipulé dans le planning prévisionnel joint au DCE. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Les conditions de visites sont les suivantes: il est vivement conseillé aux candidats de visiter le site avant de déposer leur offre. Pour ce faire, ils peuvent prendre rendez-vous avec Didier Pazem par courriel: d.pazem@aixlesbains.fr

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun, BP 1135
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Fax: +33 476422269 📠
Adresse Internet: http://Grenoble.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Source: OJS 2019/S 178-432580 (2019-09-12)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de restructuration (>20)

Travaux de réfection (13)