Objet Champ d'application du marché
Titre: Tourcoing — rue de la Marlière
2019-DEA052
Produits/services: Travaux d'assainissement📦
Brève description:
“La présente consultation concerne des travaux d'assainissement à Tourcoing, rue de la Marlière.”
Valeur estimée hors TVA: EUR 132806.90 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'assainissement📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Description du marché:
“La présente consultation concerne des travaux d'assainissement à Tourcoing, rue de la Marlière.” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): La valeur technique, appréciée au regard du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 2
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— formulaire MPS rempli et complété à l'aide du numéro SIRET,
— lettre de candidature ou DC1,
— déclaration sur l'honneur visée à l'article 48-I du décret...”
Liste et brève description des conditions
— formulaire MPS rempli et complété à l'aide du numéro SIRET,
— lettre de candidature ou DC1,
— déclaration sur l'honneur visée à l'article 48-I du décret relatif aux marchés publics.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années.
Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Parmi cette liste, il est demandé au moins 3 chantiers de pose de collecteurs d'un montant supérieur à 100 000 EUR HT chacun.”
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-05-06
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 3
Conditions d'ouverture des offres: 2019-05-06
13:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Bâtiment de la Métropole européenne de Lille.
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture): Représentant du pouvoir adjudicateur et les services gestionnaires du marché.
“Le marché est conclu pour une durée de 4 mois à compter de la notification du marché. Le délai d'exécution des travaux est de 2 mois. Il comprend:
— une...”
Le marché est conclu pour une durée de 4 mois à compter de la notification du marché. Le délai d'exécution des travaux est de 2 mois. Il comprend:
— une période de préparation d'une durée de 7 jours. Un ordre de service vient préciser la date à partir de laquelle démarre la période de préparation,
— une période d'exécution des travaux de 2 mois (moins 7 jours). Un ordre de service vient préciser la date à partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux.
Dépôt par voie électronique sur le profil d'acheteur par l'outil MPS; toutefois, seules les entreprises dotées d'un SIRET peuvent déposer un pli MPS; — soit, sur le profil d'acheteur, par un dépôt classique d'offre électronique.
Dans un cas comme dans l'autre, il n'est pas exigé de signature électronique à la remise des offres. Seul le candidat retenu sera tenu de signer le marché sur un document rematérialisé au format papier ou, avec son certificat de signature électronique si la MEL le lui propose. Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec un groupement dont la forme n'est pas imposée. Le marché public est conclu à prix unitaires. Possibilité d'une avance de 5 %. Une retenue de garantie de 5 % est prélevée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. La valeur technique, appréciée au regard du mémoire technique 30 % est décomposée en:
— méthodologie de chantier sur 18 points,
— démarche d'assurance de la qualité de chantier et présentation du plan d'autocontrôle sur 6 points,
— démarche environnementale sur 6 points, budget annexe assainissement.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 320631347 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 320631347 📠
Source: OJS 2019/S 066-153342 (2019-03-29)