Restructuration du stade Youri Gagarine — tranche 1.2: Bâtiment (ballon rond) — lots 1-5-7-8
Ville du Havre
— cette consultation fait suite à une relance,
— la consultation donnera lieu à un marché ordinaire, par lot, à prix forfaitaire,
— la présente consultation porte sur les lots de la tranche. Travaux 1.2: bâtiment et uniquement sur les lots 1-5-7-8,
— détails des travaux de la tranche 1.2 Bâtiment (ballon rond), la tranche 1-2 est consacrée au bâtiment du pôle ballon rond.
Les travaux (réalisés en site occupé et concomitants avec le chantier des aménagements extérieurs de la tranche 1.1) concernent la construction d'un bâtiment à 2 niveaux avec 12 vestiaires Football/Hockey, club house, salle de gym et salle de musculation/cardiotraining, tribune de 696 places assises + 16 PMR. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP).
Le délai de réception des offres était de 2019-06-21. L'appel d'offres a été publié le 2019-05-21.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Dufour
- • Eiffage energie systemes
- • Fanello
- • GNC
- • Isaac
- • LAMY Lecomte
- • Legendre Génie Civil
- • Normel
- • OTIS
- • Carrelages › Carrelage de sols
- • Carrelages › Carrelage mural
- • Travaux d'équipement électrique › Travaux de câblage et d'installations électriques
- • Travaux de bétonnage › Travaux de mise en œuvre de béton armé › Travaux de gros œuvre en béton
- • Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes › Travaux de charpente
- • Travaux de fondation et forage de puits de captage › Travaux de fondation
- • Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
- • Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation › Travaux d'installation d'appareils sanitaires
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2019-05-21 | Avis de marché |
| 2019-05-28 | Informations complémentaires |
| 2021-07-21 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2019-05-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de fondation
Numéro de référence: 19ft-Vdh-0329-K
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de fondation 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre en béton 📦
Carrelage de sols 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-Maritime 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville du Havre
Adresse postale: mairie du Havre, 1517 place de l'Hôtel de Ville, CS 40 051
Code postal: 76084
Commune postale: Le Havre
Contact
Adresse Internet: https://www.lehavre.fr/ 🌏
Courrier électronique: secretariatcao@codah.fr 📧
URL des documents: https://www.mpe76.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://www.mpe76.fr/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-05-21 📅
Date limite de soumission: 2019-06-21 📅
Date de publication: 2019-05-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 100-241217
Numéro JO-S: 100
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 4
Intitulé du lot: Gros-œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description: Gros-œuvre.
Durée de l'accord: 16 mois
Intitulé du lot: Carrelage
Numéro du lot: 5
Brève description: Carrelage.
Intitulé du lot: Chauffage-ventilation-plomberie
Numéro du lot: 7
Brève description: Chauffage-ventilation-plomberie.
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 8
Brève description: Électricité.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Capacité technique et professionnelle:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-06-24 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21760351300011
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.mpe76.fr/ 🌏
URL des documents: https://www.mpe76.fr/ 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 235583500 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Fax: +33 235583503 📠
Source: OJS 2019/S 100-241217 (2019-05-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de fondation
Numéro de référence: 19ft-Vdh-0329-K
Brève description:
— cette consultation fait suite à une relance,
— la consultation donnera lieu à un marché ordinaire, par lot, à prix forfaitaire,
— la présente consultation porte sur les lots de la tranche. Travaux 1.2: bâtiment et uniquement sur les lots 1-5-7-8,
— détails des travaux de la tranche 1.2 Bâtiment (ballon rond), la tranche 1-2 est consacrée au bâtiment du pôle ballon rond.
Les travaux (réalisés en site occupé et concomitants avec le chantier des aménagements extérieurs de la tranche 1.1) concernent la construction d'un bâtiment à 2 niveaux avec 12 vestiaires Football/Hockey, club house, salle de gym et salle de musculation/cardiotraining, tribune de 696 places assises + 16 PMR. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP).
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de fondation 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre en béton 📦
Carrelage de sols 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-Maritime 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville du Havre
Adresse postale: mairie du Havre, 1517 place de l'Hôtel de Ville, CS 40 051
Code postal: 76084
Commune postale: Le Havre
Contact
Adresse Internet: https://www.lehavre.fr/ 🌏
Courrier électronique: secretariatcao@codah.fr 📧
URL des documents: https://www.mpe76.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://www.mpe76.fr/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-05-21 📅
Date limite de soumission: 2019-06-21 📅
Date de publication: 2019-05-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 100-241217
Numéro JO-S: 100
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr/ — Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante: https://www.mpe76.fr — Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plate-forme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier. Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur (cf. article 3-2 du règlement d'appel public à la candidature). Durée du marché — délais d'exécution: le délai global d'exécution du marché est de 16 mois, il comprend la période de préparation de chantier (2 mois). La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire; l'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la même durée. À titre indicatif, il est prévu les délais suivants: période de préparation: décembre 2019 début d'exécution des travaux: février 2020. Les marchés débutent à compter de leur date de notification et prennent fin au terme de la garantie de parfait achèvement (1 an) si toutes les obligations du titulaire ont été remplies, à défaut cette durée est prolongée par le maître d'ouvrage dans l'attente de la réalisation des obligations non remplies. Critères de sélection des candidats (cf. article 8 du règlement d'appel public à la candidature): le candidat qui est interdit de soumissionner à un marché public sera éliminé. Un candidat qui n'a pas la qualité pour présenter une offre ou dont les niveaux de capacités demandés sont insuffisants sera également éliminé. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander aux soumissionnaires dont la candidature est incomplète de fournir les justificatifs manquants dans un délai qui ne saura être inférieur à 8 jours calendaires. Nombre de candidatures retenues (cf. article 3-2 du règlement d'appel public à la candidature). Le nombre de candidats qui seront admis à soumissionner est fixé à 4.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
— cette consultation fait suite à une relance,
— la consultation donnera lieu à un marché ordinaire, par lot, à prix forfaitaire,
— la présente consultation porte sur les lots de la tranche. Travaux 1.2: bâtiment et uniquement sur les lots 1-5-7-8,
— détails des travaux de la tranche 1.2 Bâtiment (ballon rond), la tranche 1-2 est consacrée au bâtiment du pôle ballon rond.
Les travaux (réalisés en site occupé et concomitants avec le chantier des aménagements extérieurs de la tranche 1.1) concernent la construction d'un bâtiment à 2 niveaux avec 12 vestiaires Football/Hockey, club house, salle de gym et salle de musculation/cardiotraining, tribune de 696 places assises + 16 PMR. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP).
Afficher plus
Intitulé du lot: Gros-œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description: Gros-œuvre.
Durée de l'accord: 16 mois
Intitulé du lot: Carrelage
Numéro du lot: 5
Brève description: Carrelage.
Intitulé du lot: Chauffage-ventilation-plomberie
Numéro du lot: 7
Brève description: Chauffage-ventilation-plomberie.
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 8
Brève description: Électricité.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— formulaire DC1, lettre de candidature_habilitation du mandataire par ses cotraitants. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),
— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
— lot 1: gros œuvre:
—— qualibat 1311 — terrassements — fouilles ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,
—— qualibat 2212 — béton armé et béton précontraint (technicité confirmée) ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans.
— lot 5: carrelage: qualibat 6311 — carrelages — revêtements (technicité courante) ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,
— lot 7 — chauffage-ventilation-plomberie:
—— qualibat 5112 — plomberie ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,
—— qualibat 5412 — installation de conduit de fumée et tubage en habitat collectif et tertiaire ou ex-qualibat 5212 — fumisterie ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,
—— qualibat 5213 — installation de chauffage avec chaudière gaz/fuel en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1 000 m
—— qualibat 5253 — installation de réseaux à haute pression ou à haute température ou ex-qualibat 5322 — tuyauteries d'installations thermiques ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,
—— qualibat 5511 — installation de systèmes de Gestion technique du bâtiment (GTB) ou ex-qualibat 5342 — régulation ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,
—— qualibat 5312 — installation de VMC en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1 000 m
—— qualibat 5223 — installation de chauffage avec chaudière bois en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1 000 m
— lot 8 — électricité: qualifelec installations électriques moyen — gros tertiaire — industrie ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans. À défaut de présenter l'ensemble des qualifications professionnelles exigées ci-dessus, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation. En l'absence de références le candidat peut justifier par tout moyen, sa capacité à réaliser ces prestations.
Afficher plus
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-06-24 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21760351300011
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.mpe76.fr/ 🌏
URL des documents: https://www.mpe76.fr/ 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 235583500 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Fax: +33 235583503 📠
Source: OJS 2019/S 100-241217 (2019-05-21)
Informations complémentaires (2019-05-28)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de charpente 📦
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-05-28 📅
Date limite de soumission: 2019-06-24 📅
Date de publication: 2019-05-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 104-251198
Se réfère à l'avis: 2019/S 100-241217
Numéro JO-S: 104
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Source: OJS 2019/S 104-251198 (2019-05-28)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
— cette consultation fait suite à une relance,
— la consultation donnera lieu à un marché ordinaire, par lot, à prix forfaitaire,
— la présente consultation porte sur les lots de la tranche travaux 1.2: Bâtiment et uniquement sur les lots 1-5-7-8,
— détails des travaux de la tranche 1.2 Bâtiment (ballon rond) la tranche 1-2 est consacrée au bâtiment du pôle ballon rond. Les travaux (réalisés en site occupé et concomitants avec le chantier des aménagements extérieurs de la tranche 1.1) concernent la construction d'un bâtiment à 2 niveaux avec 12 vestiaires Football/Hockey, club house, salle de gym et salle de musculation/cardiotraining, tribune de 696 places assises + 16 PMR. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP).
Afficher plus
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de charpente 📦
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-05-28 📅
Date limite de soumission: 2019-06-24 📅
Date de publication: 2019-05-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 104-251198
Se réfère à l'avis: 2019/S 100-241217
Numéro JO-S: 104
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
— la présente consultation porte sur les lots de la tranche travaux 1.2: Bâtiment et uniquement sur les lots 1-5-7-8,
— détails des travaux de la tranche 1.2 Bâtiment (ballon rond) la tranche 1-2 est consacrée au bâtiment du pôle ballon rond. Les travaux (réalisés en site occupé et concomitants avec le chantier des aménagements extérieurs de la tranche 1.1) concernent la construction d'un bâtiment à 2 niveaux avec 12 vestiaires Football/Hockey, club house, salle de gym et salle de musculation/cardiotraining, tribune de 696 places assises + 16 PMR. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP).
Afficher plus
Avis d'attribution de marché (2021-07-21)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 21ft-Vdh-955730
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de couverture métallique 📦
Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Mobilier 📦
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Mairie du Havre, 1517 place de l'Hôtel de Ville, CS 40 051
Contact
Courrier électronique: secretariatcao@lehavremetro.fr 📧
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-21 📅
Date de publication: 2021-07-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 142-377017
Numéro JO-S: 142
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Gros œuvre
Brève description: Gros œuvre.
Intitulé du lot: Couverture — étanchéité
Numéro du lot: 2
Brève description: Couverture — étanchéité.
Intitulé du lot: Menuiserie extérieure — métallerie
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiserie extérieure — métallerie.
Intitulé du lot: Menuiserie intérieure — cloisons — faux plafonds
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiserie intérieure — cloisons — faux plafonds.
Intitulé du lot: Peinture — sols souples
Numéro du lot: 6
Brève description: Peinture — sols souples.
Intitulé du lot: Chauffage — ventilation — plomberie
Brève description: Chauffage — ventilation — plomberie.
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 9
Brève description: Ascenseur.
Intitulé du lot: Mobiliers
Numéro du lot: 10
Brève description: Mobiliers.
Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
Critère de coût (pondération): 1
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-01-17 📅
Nom: Legendre Genie Civil
Adresse postale: 2 avenue Foch
Commune postale: Le Havre
Code postal: 76600
Pays: France 🇫🇷
Seine-Maritime 🏙️
Valeur totale du marché: 1610404.65 EUR 💰
Nom: Dufour
Adresse postale: 118 rue Marceau
Code postal: 76051
Valeur totale du marché: 246621.02 EUR 💰
Nom: Isaac
Adresse postale: Parc de l'Estuaire — avenue du Camp Dolent
Commune postale: Harfleur
Code postal: 76700
Valeur totale du marché: 170223.96 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-10-08 📅
Nom: Gnc
Adresse postale: 4 allée de la Plaine
Commune postale: Gonfreville-l'Orcher
Valeur totale du marché: 140060.82 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2020-01-20 📅
Nom: Fanello
Adresse postale: 67 avenue André Morizet
Commune postale: Boulogne-Billancourt
Code postal: 92100
Pays: Hauts-de-Seine 🏙️
Valeur totale du marché: 106202.54 EUR 💰
Nom: Lamy Lecomte
Adresse postale: 141 rue Gustave Couturier
Commune postale: Fécamp
Code postal: 76400
Valeur totale du marché: 52291.18 EUR 💰
Nom: Eiffage Energie Systemes
Adresse postale: avenue du Cantipou — ZAC du Camp Dlent
Valeur totale du marché: 471 100 EUR 💰
Nom: Normel
Adresse postale: 15 rue Georges Cuvier — BP 1086
Commune postale: Rouen
Code postal: 76173
Valeur totale du marché: 213 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2020-10-08 📅
Nom: Otis
Adresse postale: 23-27 rue Delarivière Lefoullon
Commune postale: Saint-Étienne-du-Rouvray
Code postal: 76800
Valeur totale du marché: 21 200 EUR 💰
29367.35 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
1
2
4
Référence
Informations complémentaires
Source: OJS 2021/S 142-377017 (2021-07-21)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 21ft-Vdh-955730
Brève description:
Travaux tranche 1.2: bâtiment (Pôle ballon rond) en vue de la restructuration du stade Youri Gagarine au Havre.
Valeur totale du marché: 3 060 571 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de couverture métallique 📦
Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Mobilier 📦
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Mairie du Havre, 1517 place de l'Hôtel de Ville, CS 40 051
Contact
Courrier électronique: secretariatcao@lehavremetro.fr 📧
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-21 📅
Date de publication: 2021-07-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 142-377017
Numéro JO-S: 142
Informations complémentaires
— les lots nº 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 ont été relancé en procédures avec négociations le 21.5.2019;
— dans le respect des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et de la pratique décisionnelle de la commission d'accès aux documents administratifs, le marché est consultable sur demande écrite dans les locaux de la direction des affaires juridiques et marchés, secrétariat de la CAO, 19 rue Georges Braque, 76085 Le Havre, entre 9h00 et 16h00. Un rendez-vous sera fixé dans les 15 jours suivant la date de réception de cette demande.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Gros œuvre
Brève description: Gros œuvre.
Intitulé du lot: Couverture — étanchéité
Numéro du lot: 2
Brève description: Couverture — étanchéité.
Intitulé du lot: Menuiserie extérieure — métallerie
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiserie extérieure — métallerie.
Intitulé du lot: Menuiserie intérieure — cloisons — faux plafonds
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiserie intérieure — cloisons — faux plafonds.
Intitulé du lot: Peinture — sols souples
Numéro du lot: 6
Brève description: Peinture — sols souples.
Intitulé du lot: Chauffage — ventilation — plomberie
Brève description: Chauffage — ventilation — plomberie.
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 9
Brève description: Ascenseur.
Intitulé du lot: Mobiliers
Numéro du lot: 10
Brève description: Mobiliers.
Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
Critère de coût (pondération): 1
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-01-17 📅
Nom: Legendre Genie Civil
Adresse postale: 2 avenue Foch
Commune postale: Le Havre
Code postal: 76600
Pays: France 🇫🇷
Seine-Maritime 🏙️
Valeur totale du marché: 1610404.65 EUR 💰
Nom: Dufour
Adresse postale: 118 rue Marceau
Code postal: 76051
Valeur totale du marché: 246621.02 EUR 💰
Nom: Isaac
Adresse postale: Parc de l'Estuaire — avenue du Camp Dolent
Commune postale: Harfleur
Code postal: 76700
Valeur totale du marché: 170223.96 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-10-08 📅
Nom: Gnc
Adresse postale: 4 allée de la Plaine
Commune postale: Gonfreville-l'Orcher
Valeur totale du marché: 140060.82 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2020-01-20 📅
Nom: Fanello
Adresse postale: 67 avenue André Morizet
Commune postale: Boulogne-Billancourt
Code postal: 92100
Pays: Hauts-de-Seine 🏙️
Valeur totale du marché: 106202.54 EUR 💰
Nom: Lamy Lecomte
Adresse postale: 141 rue Gustave Couturier
Commune postale: Fécamp
Code postal: 76400
Valeur totale du marché: 52291.18 EUR 💰
Nom: Eiffage Energie Systemes
Adresse postale: avenue du Cantipou — ZAC du Camp Dlent
Valeur totale du marché: 471 100 EUR 💰
Nom: Normel
Adresse postale: 15 rue Georges Cuvier — BP 1086
Commune postale: Rouen
Code postal: 76173
Valeur totale du marché: 213 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2020-10-08 📅
Nom: Otis
Adresse postale: 23-27 rue Delarivière Lefoullon
Commune postale: Saint-Étienne-du-Rouvray
Code postal: 76800
Valeur totale du marché: 21 200 EUR 💰
29367.35 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
1
2
4
Référence
Informations complémentaires
— les lots nº 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 ont été relancé en procédures avec négociations le 21.5.2019;
— dans le respect des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et de la pratique décisionnelle de la commission d'accès aux documents administratifs, le marché est consultable sur demande écrite dans les locaux de la direction des affaires juridiques et marchés, secrétariat de la CAO, 19 rue Georges Braque, 76085 Le Havre, entre 9h00 et 16h00. Un rendez-vous sera fixé dans les 15 jours suivant la date de réception de cette demande.
Afficher plus
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕