— cette consultation fait suite à une relance,
— la consultation donnera lieu à un marché ordinaire, par lot, à prix forfaitaire,
— la présente consultation porte sur les lots de la tranche. Travaux 1.2: bâtiment et uniquement sur les lots 1-5-7-8,
— détails des travaux de la tranche 1.2 Bâtiment (ballon rond), la tranche 1-2 est consacrée au bâtiment du pôle ballon rond.
Les travaux (réalisés en site occupé et concomitants avec le chantier des aménagements extérieurs de la tranche 1.1) concernent la construction d'un bâtiment à 2 niveaux avec 12 vestiaires Football/Hockey, club house, salle de gym et salle de musculation/cardiotraining, tribune de 696 places assises + 16 PMR. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-06-21.
L'appel d'offres a été publié le 2019-05-21.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2019-05-21) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Ville du Havre
Numéro d'enregistrement national: 21760351300011
Adresse postale: mairie du Havre, 1517 place de l'Hôtel de Ville, CS 40 051
Commune postale: Le Havre
Code postal: 76084
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: secretariatcao@codah.fr📧
Région: Seine-Maritime🏙️
URL: https://www.lehavre.fr/🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.mpe76.fr/🌏 Communication
URL des documents: https://www.mpe76.fr/🌏
URL de participation: https://www.mpe76.fr/🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Restructuration du stade Youri Gagarine — tranche 1.2: Bâtiment (ballon rond) — lots 1-5-7-8
19ft-Vdh-0329-K”
Produits/services: Travaux de fondation📦
Brève description:
“— cette consultation fait suite à une relance,
— la consultation donnera lieu à un marché ordinaire, par lot, à prix forfaitaire,
— la présente consultation...”
Brève description
— cette consultation fait suite à une relance,
— la consultation donnera lieu à un marché ordinaire, par lot, à prix forfaitaire,
— la présente consultation porte sur les lots de la tranche. Travaux 1.2: bâtiment et uniquement sur les lots 1-5-7-8,
— détails des travaux de la tranche 1.2 Bâtiment (ballon rond), la tranche 1-2 est consacrée au bâtiment du pôle ballon rond.
Les travaux (réalisés en site occupé et concomitants avec le chantier des aménagements extérieurs de la tranche 1.1) concernent la construction d'un bâtiment à 2 niveaux avec 12 vestiaires Football/Hockey, club house, salle de gym et salle de musculation/cardiotraining, tribune de 696 places assises + 16 PMR. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP).
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 4
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gros-œuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre en béton📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'appareils sanitaires📦
Produits/services supplémentaires: Carrelage mural📦
Lieu d'exécution: Seine-Maritime🏙️
Description du marché: Gros-œuvre.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 16
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Carrelage
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Carrelage de sols📦
Description du marché: Carrelage.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Description du marché: Électricité.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— formulaire DC1, lettre de candidature_habilitation du mandataire par ses cotraitants. (disponible à l'adresse suivante:...”
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— lot 1: gros œuvre:
—— qualibat 1311 — terrassements — fouilles ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,
—— qualibat 2212 — béton armé et...”
Liste et brève description des critères de sélection
— lot 1: gros œuvre:
—— qualibat 1311 — terrassements — fouilles ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,
—— qualibat 2212 — béton armé et béton précontraint (technicité confirmée) ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans.
— lot 5: carrelage: qualibat 6311 — carrelages — revêtements (technicité courante) ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,
— lot 7 — chauffage-ventilation-plomberie:
—— qualibat 5112 — plomberie ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,
—— qualibat 5412 — installation de conduit de fumée et tubage en habitat collectif et tertiaire ou ex-qualibat 5212 — fumisterie ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,
—— qualibat 5213 — installation de chauffage avec chaudière gaz/fuel en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1 000 m ou ex-qualibat 5312 — installations thermiques ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,
—— qualibat 5253 — installation de réseaux à haute pression ou à haute température ou ex-qualibat 5322 — tuyauteries d'installations thermiques ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,
—— qualibat 5511 — installation de systèmes de Gestion technique du bâtiment (GTB) ou ex-qualibat 5342 — régulation ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,
—— qualibat 5312 — installation de VMC en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1 000 m ou ex-qualibat 5432 — conduits aérauliques ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,
—— qualibat 5223 — installation de chauffage avec chaudière bois en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1 000 m ou ex-qualibat 8412 — installations thermiques bois énergie (technicité confirmée) ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans.
— lot 8 — électricité: qualifelec installations électriques moyen — gros tertiaire — industrie ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans. À défaut de présenter l'ensemble des qualifications professionnelles exigées ci-dessus, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation. En l'absence de références le candidat peut justifier par tout moyen, sa capacité à réaliser ces prestations.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-06-21
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
Conditions d'ouverture des offres: 2019-06-24
09:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr/ — Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante: https://www.mpe76.fr — Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plate-forme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier. Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur (cf. article 3-2 du règlement d'appel public à la candidature). Durée du marché — délais d'exécution: le délai global d'exécution du marché est de 16 mois, il comprend la période de préparation de chantier (2 mois). La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire; l'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la même durée. À titre indicatif, il est prévu les délais suivants: période de préparation: décembre 2019 début d'exécution des travaux: février 2020. Les marchés débutent à compter de leur date de notification et prennent fin au terme de la garantie de parfait achèvement (1 an) si toutes les obligations du titulaire ont été remplies, à défaut cette durée est prolongée par le maître d'ouvrage dans l'attente de la réalisation des obligations non remplies. Critères de sélection des candidats (cf. article 8 du règlement d'appel public à la candidature): le candidat qui est interdit de soumissionner à un marché public sera éliminé. Un candidat qui n'a pas la qualité pour présenter une offre ou dont les niveaux de capacités demandés sont insuffisants sera également éliminé. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander aux soumissionnaires dont la candidature est incomplète de fournir les justificatifs manquants dans un délai qui ne saura être inférieur à 8 jours calendaires. Nombre de candidatures retenues (cf. article 3-2 du règlement d'appel public à la candidature). Le nombre de candidats qui seront admis à soumissionner est fixé à 4.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 235583500📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr📧
Fax: +33 235583503 📠
Source: OJS 2019/S 100-241217 (2019-05-21)
Informations complémentaires (2019-05-28) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“— cette consultation fait suite à une relance,
— la consultation donnera lieu à un marché ordinaire, par lot, à prix forfaitaire,
— la présente consultation...”
Brève description
— cette consultation fait suite à une relance,
— la consultation donnera lieu à un marché ordinaire, par lot, à prix forfaitaire,
— la présente consultation porte sur les lots de la tranche travaux 1.2: Bâtiment et uniquement sur les lots 1-5-7-8,
— détails des travaux de la tranche 1.2 Bâtiment (ballon rond) la tranche 1-2 est consacrée au bâtiment du pôle ballon rond. Les travaux (réalisés en site occupé et concomitants avec le chantier des aménagements extérieurs de la tranche 1.1) concernent la construction d'un bâtiment à 2 niveaux avec 12 vestiaires Football/Hockey, club house, salle de gym et salle de musculation/cardiotraining, tribune de 696 places assises + 16 PMR. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP).
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2019/S 100-241217
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2019-06-21 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2019-06-24 📅
L'heure: 16:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d’ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2019-06-24 📅
L'heure: 09:00
Nouvelle valeur
Date: 2019-06-25 📅
L'heure: 09:00
Source: OJS 2019/S 104-251198 (2019-05-28)
Avis d'attribution de marché (2021-07-21) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: Mairie du Havre, 1517 place de l'Hôtel de Ville, CS 40 051
Courrier électronique: secretariatcao@lehavremetro.fr📧
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux tranche 1.2: bâtiment (Pôle ballon rond) en vue de la restructuration du stade Youri Gagarine au Havre
21ft-Vdh-955730”
Brève description:
“Travaux tranche 1.2: bâtiment (Pôle ballon rond) en vue de la restructuration du stade Youri Gagarine au Havre.”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 3 060 571 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: Gros œuvre
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement📦
Description du marché: Gros œuvre.
Critères d'attribution
Critère de coût (nom):
“Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché”
Critère de coût (pondération): 1
Champ d'application du marché
Titre: Couverture — étanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture métallique📦
Description du marché: Couverture — étanchéité.
Champ d'application du marché
Titre: Menuiserie extérieure — métallerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires📦
Description du marché: Menuiserie extérieure — métallerie.
Champ d'application du marché
Titre: Menuiserie intérieure — cloisons — faux plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: Menuiserie intérieure — cloisons — faux plafonds.
5️⃣
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture — sols souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché: Peinture — sols souples.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chauffage — ventilation — plomberie
Description
Description du marché: Chauffage — ventilation — plomberie.
8️⃣
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseur
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché: Ascenseur.
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Mobiliers
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Mobilier📦
Description du marché: Mobiliers.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 100-241217
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Gros œuvre
Date de conclusion du contrat: 2020-01-17 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Legendre Genie Civil
Adresse postale: 2 avenue Foch
Commune postale: Le Havre
Code postal: 76600
Pays: France 🇫🇷
Région: Seine-Maritime🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1610404.65 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Couverture — étanchéité
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Dufour
Adresse postale: 118 rue Marceau
Code postal: 76051
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 246621.02 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Menuiserie extérieure — métallerie
Nom et adresse du contractant
Nom: Isaac
Adresse postale: Parc de l'Estuaire — avenue du Camp Dolent
Commune postale: Harfleur
Code postal: 76700
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 170223.96 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Menuiserie intérieure — cloisons — faux plafonds
Date de conclusion du contrat: 2019-10-08 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Gnc
Adresse postale: 4 allée de la Plaine
Commune postale: Gonfreville-l'Orcher
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 140060.82 💰
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Carrelage
Date de conclusion du contrat: 2020-01-20 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Fanello
Adresse postale: 67 avenue André Morizet
Commune postale: Boulogne-Billancourt
Code postal: 92100
Région: Hauts-de-Seine 🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 106202.54 💰
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: Peinture — sols souples
Nom et adresse du contractant
Nom: Lamy Lecomte
Adresse postale: 141 rue Gustave Couturier
Commune postale: Fécamp
Code postal: 76400
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 52291.18 💰
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: Chauffage — ventilation — plomberie
Nom et adresse du contractant
Nom: Eiffage Energie Systemes
Adresse postale: avenue du Cantipou — ZAC du Camp Dlent
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 471 100 💰
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: Électricité
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Normel
Adresse postale: 15 rue Georges Cuvier — BP 1086
Commune postale: Rouen
Code postal: 76173
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 213 000 💰
9️⃣
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: Ascenseur
Date de conclusion du contrat: 2020-10-08 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Otis
Adresse postale: 23-27 rue Delarivière Lefoullon
Commune postale: Saint-Étienne-du-Rouvray
Code postal: 76800
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 21 200 💰
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: Mobiliers
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 29367.35 💰
“— les lots nº 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 ont été relancé en procédures avec négociations le 21.5.2019;
— dans le respect des dispositions du code des relations...”
— les lots nº 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 ont été relancé en procédures avec négociations le 21.5.2019;
— dans le respect des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et de la pratique décisionnelle de la commission d'accès aux documents administratifs, le marché est consultable sur demande écrite dans les locaux de la direction des affaires juridiques et marchés, secrétariat de la CAO, 19 rue Georges Braque, 76085 Le Havre, entre 9h00 et 16h00. Un rendez-vous sera fixé dans les 15 jours suivant la date de réception de cette demande.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 142-377017 (2021-07-21)