Restructuration de locaux pour l'ESAT du Thérain. Le présent marché est un marché de maîtrise d'œuvre soumis au livre IV — dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d'ouvrage publique et à la maîtrise d'œuvre privée de l'ordonnance nº 2018-1074 du 26.11.2018 portant sur la partie législative du code de la commande publique et au livre IV du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant sur sa partie réglementaire (ex loi MOP), et à l'arrêté du 21.12.1993 sur les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-11-08.
L'appel d'offres a été publié le 2019-10-07.
Objet Champ d'application du marché
Titre: Restructuration de locaux pour l'ESAT du Thérain
Produits/services: Services de conseil en architecture📦
Brève description:
“Restructuration de locaux pour l'ESAT du Thérain. Le présent marché est un marché de maîtrise d'œuvre soumis au livre IV — dispositions propres aux marchés...”
Brève description
Restructuration de locaux pour l'ESAT du Thérain. Le présent marché est un marché de maîtrise d'œuvre soumis au livre IV — dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d'ouvrage publique et à la maîtrise d'œuvre privée de l'ordonnance nº 2018-1074 du 26.11.2018 portant sur la partie législative du code de la commande publique et au livre IV du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 portant sur sa partie réglementaire (ex loi MOP), et à l'arrêté du 21.12.1993 sur les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 440 000 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services de conseil en architecture📦
Lieu d'exécution: Oise🏙️
Description du marché:
“L'Unapei de l'Oise a récemment acheté les anciens locaux de la Mgen 60 pour étendre l'ESAT du Therain. Une première étude a permis d'identifier précisément...”
Description du marché
L'Unapei de l'Oise a récemment acheté les anciens locaux de la Mgen 60 pour étendre l'ESAT du Therain. Une première étude a permis d'identifier précisément la nouvelle organisation souhaitée de ce bâtiment qui était initialement occupé par des bureaux. L'objectif est de restructurer le bâtiment pour lui permettre d'accueillir ses nouvelles fonctions, avec un travail sur sa structure (création d'ouvertures), son parachèvement (reprise des sols, murs, etc), et aménagement de locaux particuliers comme des chambres froides et une salle grise.
Afficher plus Critères d'attribution
Prix
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 440 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 13
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Un ou plusieurs architectes, inscrits au tableau de l'ordre des architectes pour les architectes français ou possédant un diplôme reconnu au titre de la...”
Liste et brève description des conditions
Un ou plusieurs architectes, inscrits au tableau de l'ordre des architectes pour les architectes français ou possédant un diplôme reconnu au titre de la directive nº 85/384/CEE du 10.6.1985, dont l'un sera mandataire du groupement.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Le lieu d'exécution des prestations est le suivant: Beauvais 8.2. Ordres de service dans le cadre de l'élément de mission. Direction de l'exécution des...”
Conditions d'exécution du contrat
Le lieu d'exécution des prestations est le suivant: Beauvais 8.2. Ordres de service dans le cadre de l'élément de mission. Direction de l'exécution des travaux (DET), le maître d'œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination du titulaire. Les Ordres de service (OS) doivent être écrits, signés, datés et numérotés et adressés à l'opérateur économique concerné dans un délai de 5 jours à compter de l'événement appelant l'émission de cet OS dans les conditions précisées à l'article 3.8 du CCAG. Travaux applicable aux marchés de travaux. En cas de retard, le maître d'œuvre encours sur ses créances une pénalité dont le montant est de 200 EUR HT par jour calendaire de retard.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-11-08
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180
Conditions d'ouverture des offres: 2019-12-02
10:00 📅
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal administratif Amiens
Adresse postale: 14 rue Lemerchier
Commune postale: Amiens
Code postal: 80000
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif Amiens
Adresse postale: 14 rue Lemerchier
Commune postale: Amiens
Code postal: 80000
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 196-476323 (2019-10-07)