Restauration de la couverture et de l'étanchéité, des charpentes, planchers et plafonds de l'église Saint-Joseph et du presbytère — 126 rue Paradis et 29 rue Stanislas Torrents — 13006 Marseille (3 lots) — relance du lot nº 1: échafaudage — installation de chantier.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-11-22.
L'appel d'offres a été publié le 2019-10-16.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Restauration de l'église Saint-Joseph et du presbytère — 13006 Marseille — relance nº 1: échafaudage — installation de chantier
2019_50001_0077”
Produits/services: Restauration📦
Brève description:
“Restauration de la couverture et de l'étanchéité, des charpentes, planchers et plafonds de l'église Saint-Joseph et du presbytère — 126 rue Paradis et 29...”
Brève description
Restauration de la couverture et de l'étanchéité, des charpentes, planchers et plafonds de l'église Saint-Joseph et du presbytère — 126 rue Paradis et 29 rue Stanislas Torrents — 13006 Marseille (3 lots) — relance du lot nº 1: échafaudage — installation de chantier.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'échafaudages📦
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône🏙️
Description du marché:
“Restauration de la couverture et de l'étanchéité, des charpentes, planchers et plafonds de l'église Saint-Joseph et du presbytère — 126 rue Paradis et 29...”
Description du marché
Restauration de la couverture et de l'étanchéité, des charpentes, planchers et plafonds de l'église Saint-Joseph et du presbytère — 126 rue Paradis et 29 rue Stanislas Torrents — 13006 Marseille — (3 lots) — relance du lot 1: échafaudage — installation de chantier une consultation nº 2019_50001_0056 a été publiée, «Restauration de la couverture et de l'étanchéité, des charpentes, planchers et plafonds de l'église Saint-Joseph et du presbytère — 126 rue Paradis et 29 rue Stanislas Torrents — 13006 Marseille (3 lots)», selon la forme d'un marché à procédure adaptée. La date limite de remise des offres de cette consultation était fixée au 30 .9.2019.
Les lots nº 2 et 3 sont en cours d'analyse pour attribution. À l'issue de cette procédure: le lot 1 «échafaudage — installation de chantier» a été déclaré infructueux. La présente consultation porte uniquement sur la relance de la procédure du lot 1.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 10
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner...”
Liste et brève description des conditions
Lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à 11 du code de la commande publique. Le cas échéant, en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global faisant l'objet du marché, réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles. Les entreprises...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global faisant l'objet du marché, réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles. Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des 3 dernières années devront fournir:
— pour vérifier la date de création de l'entreprise: une copie certifiée du récépissé de dépôt du Centre de formalités des entreprises,
— pour justifier de leurs capacités économiques et financières: le montant de leur capital social.
“Capacité minimum exigée: la capacité du candidat à réaliser le marché sera appréciée de la manière suivante: pour le lot 1: la moyenne des chiffres...”
Capacité minimum exigée: la capacité du candidat à réaliser le marché sera appréciée de la manière suivante: pour le lot 1: la moyenne des chiffres d'affaires des 3 derniers exercices disponibles devra être supérieure ou égale à 600 000 EUR HT.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Certificats de qualifications professionnelles des entreprises pour justifier du niveau de qualification défini ci-après: lot 1: échafaudage — installation...”
Liste et brève description des critères de sélection
Certificats de qualifications professionnelles des entreprises pour justifier du niveau de qualification défini ci-après: lot 1: échafaudage — installation de chantier qualibat 1413 — échafaudages (technicité supérieure) ou références équivalentes la preuve de la qualification de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate; les références opérationnelles en rapport avec l'objet de la consultation seront particulièrement appréciées. Ces références pourront indiquer le montant des travaux, la date, le destinataire public ou privé et le domaine d'intervention. Le candidat fournit le référentiel décrivant les critères d'obtention de ce certificat.
Précisions techniques sur la nature des références équivalentes demandées pour chaque lot, les références demandées devront être attestées par un maître d'œuvre spécialisé: un architecte en chef des monuments historiques ou un architecte du patrimoine.
lot 1: échafaudage — installation de chantier — 5 références de moins de 5 ans comprenant des prestations de montage et démontage d'échafaudages de grande hauteur (plus de 24 m), et d'échafaudages intérieurs dans des bâtiments protégés ou classés au titre des monuments historiques.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-11-22
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2019-11-26
14:00 📅
“La période de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement, d'une durée de 12 mois,...”
La période de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement, d'une durée de 12 mois, ou jusqu'à la fin de sa prorogation éventuelle. La durée globale d'exécution de tous les lots est de 10 mois décomposée en: 2 mois de période de préparation + 8 mois de travaux (+12 mois de garantie de parfait achèvement). une visite de site est obligatoire, les modalités sont détaillées à l'article 4.3 du règlement de consultation. Vous devez contacter: Mme Nadine Daura — collaboratrice de chefs de projets — courriel: ndaura@marseille.fr — Téléphone: +33 491551836, M. Gérard Chinchilla: téléphone: +33 491551608 courriel: gchinchilla@marseille.fr — pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr — mode de transmission des candidatures et offres: remise obligatoirement dématérialisée sur le profil acheteur ci-dessus, aucun autre mode de transmission accepté. Le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants:
1) valeur technique de l'offre 60 %. Chaque sous-critère sera étudié au regard de sa pertinence, son adéquation et sa cohérence avec le projet. La valeur technique, notée sur 20 points:
— sous-critère nº 1: organisation spécifiquement prévue pour le présent chantier — noté sur 2 points — organisation générale du chantier (organisation interne de l'entreprise pour l'opération, le cas échéant: interfaces avec les sous-traitants ou cotraitants),
— sous-critère nº 2: méthodologie d'intervention spécifiquement conçue pour le présent chantier — noté sur 9 points — perception et compréhension des enjeux de l'intervention — méthodologie des mises en œuvre — respect des délais, planification des opérations, découpage en équipes simultanées — prévention et réduction des nuisances — méthode d'approvisionnement et de réalisation des installations extérieures prévues par rapport à l'environnement urbain contraint,
— sous-critère nº 3: personnel et moyens humains spécifiquement dédiés au présent chantier — noté sur 5 points — expériences du conducteur de travaux, du chef de chantier et des ouvriers — pré-étude de définition des effectifs de l'entreprise affectés à l'opération, nombre d'équipes,
— sous-critère nº 4: mesures prises pour la gestion des matériaux déposés et le stockage spécifiquement dédiées au présent chantier — noté sur 4 points;
2) prix de l'offre 40 %. La note maximum est de 20 points.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +33 491811387 📠
URL: http://marseille.tribunaladministratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: Introduction du recours.
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +33 491811387 📠
URL: http://marseille.tribunaladministratif.fr🌏
Source: OJS 2019/S 203-493266 (2019-10-16)