Relance des travaux de démolition, extension, restructuration et valorisation du collège Emile Maupas à Vire Normandie

Département du Calvados

Relance des travaux de démolition, extension, restructuration et valorisation du collège Emile Maupas à Vire Normandie du fait de la déclaration sans suite en date du 21.11.2019.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-01-30. L'appel d'offres a été publié le 2019-12-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Département du Calvados

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Basse-Normandie › Calvados

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-12-12	Avis de marché
2020-07-02	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-12-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:

Relance des travaux de démolition, extension, restructuration et valorisation du collège Emile Maupas à Vire Normandie du fait de la déclaration sans suite en date du 21.11.2019.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Réalisation et entretien d'espaces verts 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de couverture métallique 📦
Poses de portes et de fenêtres 📦
Travaux d'isolation thermique 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Mise en place de plafonds suspendus 📦
Carrelages 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux de plomberie 📦
Équipement de cuisine 📦
Paillasses de laboratoire 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Calvados 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Département du Calvados
Adresse postale: 23/25 bd Bertrand
Code postal: 14035
Commune postale: Caen Cedex 1
Contact
Adresse Internet: https://www.calvados.fr 🌏
Courrier électronique: veronique.vion@calvados.fr 📧
Téléphone: +33 231571236 📞
Fax: +33 231571249 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-12-12 📅
Date limite de soumission: 2020-01-30 📅
Date de publication: 2019-12-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 241-590518
Se réfère à l'avis: 2019/S 182-442164
Numéro JO-S: 241
Informations complémentaires

La valeur technique sera jugée sur le contenu de la note méthodologique qui comprendra les dispositions prises pour prendre en compte: — les moyens humains développés phase par phase (10 %), — les moyens matériels développés phase par phase (10 %). Proposition de remploi de produits de construction dans le cadre du présent marché. Identification et quantification des éventuels produits réemployés. Exposés des éventuelles filières de récupération des matériaux déposés par le présent lot. Le présent lot devra répondre en base sur les prestations prévues au DCE, — la méthodologie d'intervention en milieu occupé. Réduction des nuisances pour les élèves et les personnels éducatifs (10 %) les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation. Durée du marché: de la notification de celui-ci jusqu'à la réception définitive. Délai d'exécution des travaux: 33 mois, période de préparation de chantier de 1 mois non comprise. Ce délai part à compter de la date indiquée par ordre de service. Condition de remise des offres ou des candidatures: seule la transmission des plis par voie électronique est autorisée. Elle se fera exclusivement à l'adresse suivante: https//www.marches-securises.fr — En application des dispositions des articles L. 2112-2 et L. 2112-4 du nouveau code de la commande publique applicable au 1.4.2019 relatives aux marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause sociale d'insertion obligatoire.

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 20
Intitulé du lot: Désamiantage, déplombage
Numéro du lot: 1
Brève description: Désamiantage, déplombage.
Durée de l'accord: 34 mois
Intitulé du lot: VRD, espaces verts, clôtures
Numéro du lot: 2
Brève description: VRD, espaces verts, clôtures.
Description des options:

Les variantes imposées sont décrites au cahier des clauses techniques particulières et sont à chiffrer.

Intitulé du lot: Gros œuvre, curage, démolition
Numéro du lot: 3
Brève description: Gros œuvre, curage, démolition.
Intitulé du lot: Charpente, mur ossature bois
Numéro du lot: 4
Brève description: Charpente, mur ossature bois.
Intitulé du lot: Bardage, couverture zinc
Numéro du lot: 5
Brève description: Bardage, couverture zinc.
Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 6
Brève description: Étanchéité.
Intitulé du lot: Charpente métallique, serrurerie, métallerie
Numéro du lot: 7
Brève description: Charpente métallique, serrurerie, métallerie.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures alu et PVC
Numéro du lot: 8
Brève description: Menuiseries extérieures alu et PVC.
Intitulé du lot: Traitement de façades
Numéro du lot: 9
Brève description: Traitement de façades.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 10
Brève description: Menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Plâtrerie sèche
Numéro du lot: 11
Brève description: Plâtrerie sèche.
Intitulé du lot: Plafonds suspendus
Numéro du lot: 12
Brève description: Plafonds suspendus.
Intitulé du lot: Carrelage, faïence
Numéro du lot: 13
Brève description: Carrelage, faïence.
Intitulé du lot: Revêtements de sols et muraux souples
Numéro du lot: 14
Brève description: Revêtements de sols et muraux souples.
Intitulé du lot: Peintures, revêtements muraux
Numéro du lot: 15
Brève description: Peintures, revêtements muraux.
Intitulé du lot: Plomberie, chauffage, ventilation
Numéro du lot: 16
Brève description: Plomberie, chauffage, ventilation.
Intitulé du lot: Équipements de cuisine
Numéro du lot: 17
Brève description: Équipements de cuisine.
Intitulé du lot: Équipements salles de sciences
Numéro du lot: 18
Brève description: Équipements salles de sciences.
Intitulé du lot: Cloisons frigorifiques
Numéro du lot: 19
Brève description: Cloisons frigorifiques.
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 20
Brève description: Électricité.
Intitulé du lot: Ascenseur, monte-charge
Numéro du lot: 21
Brève description: Ascenseur, monte-charge.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Pour le lot 1 Niveaux spécifiques minimaux exigés: 1552 «Traitement de l'amiante».

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-01-31 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale
Contact
Point de contact: Vion Véronique
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Service travaux
Pays: Calvados 🏙️
Adresse Internet: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

La valeur technique sera jugée sur le contenu de la note méthodologique qui comprendra les dispositions prises pour prendre en compte:

— les moyens humains développés phase par phase (10 %),

— les moyens matériels développés phase par phase (10 %). Proposition de remploi de produits de construction dans le cadre du présent marché. Identification et quantification des éventuels produits réemployés. Exposés des éventuelles filières de récupération des matériaux déposés par le présent lot. Le présent lot devra répondre en base sur les prestations prévues au DCE,

— la méthodologie d'intervention en milieu occupé. Réduction des nuisances pour les élèves et les personnels éducatifs (10 %) les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation. Durée du marché: de la notification de celui-ci jusqu'à la réception définitive. Délai d'exécution des travaux: 33 mois, période de préparation de chantier de 1 mois non comprise. Ce délai part à compter de la date indiquée par ordre de service.

Condition de remise des offres ou des candidatures: seule la transmission des plis par voie électronique est autorisée. Elle se fera exclusivement à l'adresse suivante: https//www.marches-securises.fr — En application des dispositions des articles L. 2112-2 et L. 2112-4 du nouveau code de la commande publique applicable au 1.4.2019 relatives aux marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause sociale d'insertion obligatoire.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272 📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://caen.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2019/S 241-590518 (2019-12-12)

Avis d'attribution de marché (2020-07-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Relance des travaux de démolition, extension, restructuration et valorisation du collège Emile Maupas à vire Normandie du fait de la déclaration sans suite en date du 21.11.2019.

Valeur totale du marché: 8 334 953 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 23/25 boulevard Bertrand

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-07-02 📅
Date de publication: 2020-07-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 128-312483
Se réfère à l'avis: 2019/S 241-590518
Numéro JO-S: 128
Informations complémentaires

— la valeur technique sera jugée sur le contenu de la note méthodologique qui comprendra les dispositions prises pour prendre en compte: —— les moyens humains développés phase par phase (10 %); —— les moyens matériels développés phase par phase (10 %); — proposition de remploi de produits de construction dans le cadre du présent marché; — identification et quantification des éventuels produits réemployés; — exposés des éventuelles filières de récupération des matériaux déposés par le présent lot; — le présent lot devra répondre en base sur les prestations prévues au DCE; — la méthodologie d'intervention en milieu occupé; — réduction des nuisances pour les élèves et les personnels éducatifs (10 %) les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation; — durée du marché: de la notification de celui-ci jusqu'à la réception définitive; — délai d'exécution des travaux: 33 mois, période de préparation de chantier d'un mois non comprise. Ce délai part à compter de la date indiquée par ordre de service; — condition de remise des offres ou des candidatures: seule la transmission des plis par voie électronique est autorisée. Elle se fera exclusivement à l'adresse suivante: https//www.marches-securises.fr — en application des dispositions des articles L. 2112-2 et L. 2112-4 du nouveau code de la commande publique applicable au 1.4.2019 relatives aux marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause sociale d'insertion obligatoire.

Informations complémentaires

— la valeur technique sera jugée sur le contenu de la note méthodologique qui comprendra les dispositions prises pour prendre en compte:

—— les moyens humains développés phase par phase (10 %);

—— les moyens matériels développés phase par phase (10 %);

— proposition de remploi de produits de construction dans le cadre du présent marché;

— identification et quantification des éventuels produits réemployés;

— exposés des éventuelles filières de récupération des matériaux déposés par le présent lot; — le présent lot devra répondre en base sur les prestations prévues au DCE;

— la méthodologie d'intervention en milieu occupé;

— réduction des nuisances pour les élèves et les personnels éducatifs (10 %) les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation;

— durée du marché: de la notification de celui-ci jusqu'à la réception définitive;

— délai d'exécution des travaux: 33 mois, période de préparation de chantier d'un mois non comprise. Ce délai part à compter de la date indiquée par ordre de service;

— condition de remise des offres ou des candidatures: seule la transmission des plis par voie électronique est autorisée. Elle se fera exclusivement à l'adresse suivante: https//www.marches-securises.fr

— en application des dispositions des articles L. 2112-2 et L. 2112-4 du nouveau code de la commande publique applicable au 1.4.2019 relatives aux marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause sociale d'insertion obligatoire.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Désamiantage, déplombage
Intitulé du lot: Vrd, espaces verts, clôtures
Brève description: Vrd, espaces verts, clôtures
Description des options:

Les variantes imposées sont décrites au Cahier des Clauses Techniques Particulières et sont à chiffrer

Brève description:

Gros œuvre, curage, démolition

Charpente, mur ossature bois

Bardage, couverture zinc

Intitulé du lot: Etanchéité
Brève description:

Etanchéité

Charpente métallique, serrurerie, métallerie

Menuiseries extérieures alu et PVC

Traitement de façades

Menuiseries intérieures

Plâtrerie sèche

Plafonds suspendus

Carrelage, faïence

Revêtements de sols et muraux souples

Peintures, revêtements muraux

Plomberie, chauffage, ventilation

Intitulé du lot: Equipements de cuisine
Brève description: Equipements de cuisine
Intitulé du lot: Equipements salles de sciences
Brève description:

Equipements salles de sciences

Cloisons frigorifiques

Intitulé du lot: Electricité
Brève description:

Electricité

Ascenseur, monte-charge

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-05-27 📅
Nom: sarl aralia
Adresse postale: 2 Rue des Thomasseries
Commune postale: Beaucouze
Code postal: 49070
Pays: France 🇫🇷
Centre — Val de Loire 🏙️
Valeur totale du marché: 294 960 EUR 💰
Nom: sarl ouest terrassement
Adresse postale: grinville
Commune postale: St Hilaire Petitville
Code postal: 50500
Pays: Normandie 🏙️
Valeur totale du marché: 468 436 EUR 💰
Nom: ramery batiment Agence ZANELLO
Adresse postale: rue de l'ancienne Gare
Commune postale: Tressy Bocage
Code postal: 50420
Valeur totale du marché: 2 220 972 EUR 💰
Nom: sas chanu hd
Adresse postale: za La Papillonnière
Commune postale: Vire Normandie
Code postal: 14500
Valeur totale du marché: 178 369 EUR 💰
Nom: société DROULLON
Adresse postale: 21 Rue de l'ancien Lavoir Truttemer-Le-Grand
Valeur totale du marché: 310 609 EUR 💰
Nom: l.renault etancheite
Adresse postale: 10, rue Victor Grignard ZI de la Fossette
Commune postale: Douvres-la-Delivrande
Code postal: 14440
Valeur totale du marché: 126 734 EUR 💰
Nom: sarl afm mondeville
Adresse postale: za de Cardonville Voie des Alliés
Commune postale: Bretteville L'Orgueilleuse
Code postal: 14740
Valeur totale du marché: 126 765 EUR 💰
Nom: mpo fenetres sas
Adresse postale: parc d'activités du Londeau BP 309
Commune postale: Alencon
Code postal: 61009
Valeur totale du marché: 221 494 EUR 💰
Nom: sas morin
Adresse postale: 290, rue Alberto Santos Dumont PA le Long Buisson
Commune postale: Guichainville
Code postal: 27930
Valeur totale du marché: 381 855 EUR 💰
Nom: sas hubert Menuiserie
Adresse postale: 20. Les Médicinales
Commune postale: La Lande Patry
Code postal: 61100
Valeur totale du marché: 310 096 EUR 💰
516 842 EUR 💰
Nom: sarl amenagement 14
Adresse postale: 18 Avenue de la voie au coq
Commune postale: Bretteville-sur-Odon
Code postal: 14760
Valeur totale du marché: 179 649 EUR 💰
Nom: sarl lisieux carrelage
Adresse postale: 178, chemin de la thillaye
Commune postale: Lisieux
Code postal: 14100
Valeur totale du marché: 264 353 EUR 💰
Nom: sas lc sols
Adresse postale: ferme de la Folie Chemin des placamps
Commune postale: Ranchy
Code postal: 14400
Valeur totale du marché: 250 611 EUR 💰
Nom: sas guerin peintures
Adresse postale: 34, rue des frères lumières
Commune postale: Mondeville
Code postal: 14120
Valeur totale du marché: 287 236 EUR 💰
Nom: sas ozenne
Adresse postale: 23, route de Caen
Commune postale: Vire-en-Normandie
Valeur totale du marché: 1 240 325 EUR 💰
Nom: soviclim-sovimef
Adresse postale: 2068, route de Périers
Commune postale: Agneaux
Code postal: 50180
Valeur totale du marché: 233 981 EUR 💰
Nom: sas delagrave emsm
Adresse postale: 350, rue Blingue
Commune postale: Romilly-sur-Andelle
Code postal: 27610
Valeur totale du marché: 37 809 EUR 💰
Nom: sarl ygloo isolation
Adresse postale: 75, rue Etienne Lenoir
Commune postale: Saint-Lo
Code postal: 50000
Valeur totale du marché: 133 909 EUR 💰
Nom: sarl vigourt electricite
Adresse postale: 4 Avenue de la Stèle BRETTEVILLE L'Orgueilleuse
Commune postale: Thue-et-Mue
Valeur totale du marché: 450 643 EUR 💰
Nom: nsa Nouvelle Société d'ascenseurs
Adresse postale: ze du grand large 6 Rue de la goëlette
Commune postale: Saint-Benoit
Code postal: 86280
Pays: Pays de la Loire 🏙️
Valeur totale du marché: 99 298 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8
5
4
2
3
1
7

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Véronique Vion

Référence
Informations complémentaires

— la valeur technique sera jugée sur le contenu de la note méthodologique qui comprendra les dispositions prises pour prendre en compte:

—— les moyens humains développés phase par phase (10 %);

—— les moyens matériels développés phase par phase (10 %);

— proposition de remploi de produits de construction dans le cadre du présent marché;

— identification et quantification des éventuels produits réemployés;

— exposés des éventuelles filières de récupération des matériaux déposés par le présent lot; — le présent lot devra répondre en base sur les prestations prévues au DCE;

— la méthodologie d'intervention en milieu occupé;

— réduction des nuisances pour les élèves et les personnels éducatifs (10 %) les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation;

— durée du marché: de la notification de celui-ci jusqu'à la réception définitive;

— délai d'exécution des travaux: 33 mois, période de préparation de chantier d'un mois non comprise. Ce délai part à compter de la date indiquée par ordre de service;

— condition de remise des offres ou des candidatures: seule la transmission des plis par voie électronique est autorisée. Elle se fera exclusivement à l'adresse suivante: https//www.marches-securises.fr

— en application des dispositions des articles L. 2112-2 et L. 2112-4 du nouveau code de la commande publique applicable au 1.4.2019 relatives aux marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause sociale d'insertion obligatoire.

Source: OJS 2020/S 128-312483 (2020-07-02)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)