Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux, défini ci-après. Le délai d'exécution des travaux est de 2 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. Caractéristiques: décapage de terre végétale 340 m, déblais 720 m, fourniture et reprise sur stocks des déblais pour mise en remblais 650 m, canalisation circulaire en PEHD diamètre 400 mm 30 m, regard courant 80 x 80 cm 2u, ouvrages en béton 3u, géotextile anti-poinçonnement et géomembrane étanche 1 560 m, béton C16/20 et C20/25 94 m, clôture double torsion h = 2 m 200 m, enrochement percolé en béton 35 m, enduit bi-couche pour piste d'accès au bassin de rétention 500 m.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-07-08.
L'appel d'offres a été publié le 2019-05-24.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2019-05-24) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Conseil général du Var
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Adresse postale: 390 avenue des Lices, CS 41303
Commune postale: Toulon
Code postal: 83076
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr📧
Région: Var🏙️
URL: http://var.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://var.fr🌏 Communication
URL des documents: http://var.fr🌏
URL de participation: http://var.fr🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“RD98 — PR 27+875 — Bormes les Mimosas — aménagement du carrefour de la Verrerie — construction d'un bassin de rétention
20171188”
Produits/services: Travaux routiers📦
Brève description:
“Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris...”
Brève description
Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux, défini ci-après. Le délai d'exécution des travaux est de 2 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. Caractéristiques: décapage de terre végétale 340 m, déblais 720 m, fourniture et reprise sur stocks des déblais pour mise en remblais 650 m, canalisation circulaire en PEHD diamètre 400 mm 30 m, regard courant 80 x 80 cm 2u, ouvrages en béton 3u, géotextile anti-poinçonnement et géomembrane étanche 1 560 m, béton C16/20 et C20/25 94 m, clôture double torsion h = 2 m 200 m, enrochement percolé en béton 35 m, enduit bi-couche pour piste d'accès au bassin de rétention 500 m.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques📦
Lieu d'exécution: Var🏙️
Description du marché:
“Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris...”
Description du marché
Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux, défini ci-après. Le délai d'exécution des travaux est de 2 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. Caractéristiques: décapage de terre végétale 340 m, déblais 720 m, fourniture et reprise sur stocks des déblais pour mise en remblais 650 m, canalisation circulaire en PEHD diamètre 400 mm 30 m, regard courant 80 x 80 cm 2u, ouvrages en béton 3u, géotextile anti-poinçonnement et géomembrane étanche 1 560 m, béton C16/20 et C20/25 94 m, clôture double torsion h = 2 m 200 m, enrochement percolé en béton 35 m, enduit bi-couche pour piste d'accès au bassin de rétention 500 m.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Nature des matériaux
Critère de qualité (pondération): 4
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 76
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 3
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Cf. RC et en résumé: le marché pourra être modifié, cf. au CCP:
— modalités de paiement et établissement factures,
— évolutions index de paiement ou...”
Description des options
Cf. RC et en résumé: le marché pourra être modifié, cf. au CCP:
— modalités de paiement et établissement factures,
— évolutions index de paiement ou réglementaires ou législatives,
— travaux sup,
— CHGT de coordonnateur,
— prix nouveaux,
— CHGT organisation ou dénomination des services du PA,
— 1 marché en procédure SS Pub ni mise en concurrence préalable pourra être passé pour des prestations similaires.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— lettre de candidature peut être remise au moyen du formulaire DC1 à compléter (ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses...”
Liste et brève description des conditions
— lettre de candidature peut être remise au moyen du formulaire DC1 à compléter (ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants,
— déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCP, notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles,
— dans le cadre du justificatif à produire mentionné ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ou équivalent.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, liée à l'objet du marché, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus...”
Liste et brève description des critères de sélection
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, liée à l'objet du marché, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent la nature, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance est prévue tel que défini au CCAP (10 %), le marché sera attribué à une...”
Conditions d'exécution du contrat
Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance est prévue tel que défini au CCAP (10 %), le marché sera attribué à une entreprise individuelle ou à un groupement momentané d'entreprises. En application de l'article R. 2142-21 du CCP, l'acheteur interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois: en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupement, en qualité de membres de plusieurs groupements. En cas de groupement d'entreprises, la composition du groupement et son mandataire devront être présentés lors de la remise de l'offre.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-07-08
17:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2019-07-10
08:30 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Toulon.
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://var.fr
Valeur technique: 20 %
— sous-critère 1 — mode d'exécution et gestion de la circulation (12 points) se décomposant comme suit:
—— sous-sous critère 1.a — installation de chantier (4 points),
—— sous-sous critère 1.b — gestion de la circulation (4 points),
—— sous-sous critère 1.c — signalisation temporaire (horizontale et verticale) sous circulation (4 points),
— sous-critère 2 — mesures prévues pour préserver la qualité environnementale des lieux (8 points) se décomposant comme suit:
—— sous-sous critère 2.a — gestion et traitement des déchets du chantier (4 points),
—— sous-sous critère 2.b — mesures de prévention et de réduction de pollutions diverses (4 points).
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr📧
Fax: +33 494427989 📠 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 102-246017 (2019-05-24)
Avis d'attribution de marché (2019-11-05) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: Direction des infrastructures et de la mobilité, 390 avenue des Lices, CS 41303
Téléphone: +33 483956891📞
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“RD98 — PR 27+875 — Bormes-les-Mimosas — aménagement du carrefour de la Verrerie — construction d'un bassin de rétention
20171188”
Brève description:
“Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris...”
Brève description
Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux, défini ci-après. Le délai d'exécution des travaux est de 2 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. Caractéristiques: décapage de terre végétale 340 m, déblais 720 m, fourniture et reprise sur stocks des déblais pour mise en remblais 650 m, canalisation circulaire en PEHD diamètre 400 mm 30 m, regard courant 80 × 80 cm 2U, ouvrages en béton 3U, géotextile anti-poinçonnement et géomembrane étanche 1 560 m, béton C16/20 et C20/25 94 m, clôture double torsion h=2m 200 m, enrochement percolé en béton 35 m, enduit bicouche pour piste d'accès au bassin de rétention 500 m.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 108 500 💰
Description
Description du marché:
“Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris...”
Description du marché
Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux, défini ci-après. Le délai d'exécution des travaux est de 2 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. Caractéristiques: décapage de terre végétale 340 m, déblais 720 m, fourniture et reprise sur stocks des déblais pour mise en remblais 650 m, canalisation circulaire en PEHD diamètre 400 mm 30m, regard courant 80 × 80 cm 2U, ouvrages en béton 3U, géotextile anti-poinçonnement et géomembrane étanche 1 560 m, béton C16/20 et C20/25 94 m, clôture double torsion h=2m 200 m, enrochement percolé en béton 35 m, enduit bicouche pour piste d'accès au bassin de rétention 500 m.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 102-246017
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2019-09-09 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Sottal TP VRD
Adresse postale: quartier Maravenne — BP 8
Commune postale: La Londe-les-Maures
Code postal: 83250
Pays: France 🇫🇷
Région: Var🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 108 500 💰
“Date de signature: 4.11.2019, délai d'exécution des travaux: 2 mois, le contrat est consultable conformément à l'arrêt Tarn-et-Garonne après RDV pris par...”
Date de signature: 4.11.2019, délai d'exécution des travaux: 2 mois, le contrat est consultable conformément à l'arrêt Tarn-et-Garonne après RDV pris par écrit (courrier/mail) auprès du service marchés de la DIM: DIM service des marchés — bâtiment Omega — 77 impasse Lavoisier — 83160 La Valette-du-Var — nserre@var.fr ou nlefevre@var.fr
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 215-526835 (2019-11-05)