RD 39 — PR 17+370 au PR 17+630 — Gonfaron — réhabilitation des rues Républiques et Albert 1 — terrassement — aménagement — chaussée — réseaux

Conseil général du Var

Prestations = catégorie 2 mâchefers/matériaux recyclés autorisés les travaux commenceraient au 1 trimestre 2020
— rabotage chaussée sur épaisseur inférieure ou égale à 10 cm: 1 200 m,
— démolition des chaussées (routes, trottoirs et îlots): 480 m,
— terrassement de chaussée en terrain de toutes natures y/c évacuation: 1 100 m,
— fourniture et pose de bordures préfabriquées en béton de type P: 670 ml,
— fourniture et pose de bordures préfabriquées en béton de type T2 /T2 basse: 460 ml,
— fourniture et pose de caniveaux CS2 / CC1 préfabriqués en béton: 555 ml,
— fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/ 60 et 0/20 sous chaussée et sous trottoir: 740 m,
— fourniture et mise en oeuvre de grave bitume 0/14: 500 t,
— fourniture et mise en oeuvre d'enrobé 0/10: 400 t,
— fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé: 1 480 m,
— mise à niveau de tampon fonte, regard, chambre, bouche à clé,vanne…: 217 u,
— fourniture et pose de fonte ductile (variable): 6 395 kg,
— fourniture et pose de mobilier urbain (potelet): 54 u.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-09-16. L'appel d'offres a été publié le 2019-08-07.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Eiffage Route Méditerranée

Qui ?

• Conseil général du Var

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Var

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-08-07	Avis de marché
2020-01-29	Avis d'attribution de marché
2021-06-01	Modification d'un marché /d'une concession en cours
2021-10-05	Modification d'un marché /d'une concession en cours

Avis de marché (2019-08-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: 20191109
Brève description:

Prestations = catégorie 2 mâchefers/matériaux recyclés autorisés les travaux commenceraient au 1 — rabotage chaussée sur épaisseur inférieure ou égale à 10 cm: 1 200 m — démolition des chaussées (routes, trottoirs et îlots): 480 m — terrassement de chaussée en terrain de toutes natures y/c évacuation: 1 100 m — fourniture et pose de bordures préfabriquées en béton de type P: 670 ml, — fourniture et pose de bordures préfabriquées en béton de type T2 /T2 basse: 460 ml, — fourniture et pose de caniveaux CS2 / CC1 préfabriqués en béton: 555 ml, — fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/ 60 et 0/20 sous chaussée et sous trottoir: 740 m — fourniture et mise en oeuvre de grave bitume 0/14: 500 t, — fourniture et mise en oeuvre d'enrobé 0/10: 400 t, — fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé: 1 480 m — mise à niveau de tampon fonte, regard, chambre, bouche à clé,vanne…: 217 u, — fourniture et pose de fonte ductile (variable): 6 395 kg, — fourniture et pose de mobilier urbain (potelet): 54 u.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Installation de panneaux de signalisation 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Var
Adresse postale: 390 avenue des Lices, CS 41303
Code postal: 83076
Commune postale: Toulon
Contact
Adresse Internet: http://var.fr 🌏
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr 📧
URL des documents: http://var.fr 🌏
URL pour la participation: http://var.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-08-07 📅
Date limite de soumission: 2019-09-16 📅
Date de publication: 2019-08-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 154-378837
Numéro JO-S: 154
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://var.fr — le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de la date de notification du marché. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (6 mois) tout échange avec les entreprises s'effectue de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme AWS. Aussi, le candidat est invité à consulter régulièrement son espace sur la plate-forme et sa messagerie afin de prendre connaissance de l'état d'avancement de la procédure et des attentes éventuelles du pouvoir adjudicateur dans le cadre de la consultation. Cf. article 4.2 — correspondre avec l'acheteur — de l'annexe 3 au présent règlement de la consultation «Aws-Achat conditions générales d'utilisation». Valeur technique des prestations: 32 % 1) Mode d'exécution et gestion de la circulation (24 points): 1.a) Installation de chantier: (4 points); 1.b) Phasage des travaux en coordination avec les travaux du concessionnaire Véolia (12 points); 1.c) Gestion de la circulation ; déviation des véhicules et le maintien des installations (4 points); 1.d) Gestion de la circulation au sein du chantier, des piétons et des véhicules des riverains (4 points); 2) mesures prévues pour préserver la qualité environnementale des lieux (8 points): 2.a) Gestion et traitement des déchets du chantier (4 points); 2.b) Mesures de prévention et de réduction de pollutions (4 points).

Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://var.fr — le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de la date de notification du marché. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (6 mois) tout échange avec les entreprises s'effectue de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme AWS. Aussi, le candidat est invité à consulter régulièrement son espace sur la plate-forme et sa messagerie afin de prendre connaissance de l'état d'avancement de la procédure et des attentes éventuelles du pouvoir adjudicateur dans le cadre de la consultation. Cf. article 4.2 — correspondre avec l'acheteur — de l'annexe 3 au présent règlement de la consultation «Aws-Achat conditions générales d'utilisation».

Valeur technique des prestations: 32 %

1) Mode d'exécution et gestion de la circulation (24 points):

1.a) Installation de chantier: (4 points);

1.b) Phasage des travaux en coordination avec les travaux du concessionnaire Véolia (12 points);

1.c) Gestion de la circulation ; déviation des véhicules et le maintien des installations (4 points);

1.d) Gestion de la circulation au sein du chantier, des piétons et des véhicules des riverains (4 points);

2) mesures prévues pour préserver la qualité environnementale des lieux (8 points):

2.a) Gestion et traitement des déchets du chantier (4 points);

2.b) Mesures de prévention et de réduction de pollutions (4 points).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Prestations = catégorie 2 mâchefers/matériaux recyclés autorisés les travaux commenceraient au 1

— rabotage chaussée sur épaisseur inférieure ou égale à 10 cm: 1 200 m

— démolition des chaussées (routes, trottoirs et îlots): 480 m

— terrassement de chaussée en terrain de toutes natures y/c évacuation: 1 100 m

— fourniture et pose de bordures préfabriquées en béton de type…

… P: 670 ml,

… T2 /T2 basse: 460 ml,

— fourniture et pose de caniveaux CS2 / CC1 préfabriqués en béton: 555 ml,

— fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/ 60 et 0/20 sous chaussée et sous trottoir: 740 m

— fourniture et mise en oeuvre de grave bitume 0/14: 500 t,

— fourniture et mise en oeuvre d'enrobé 0/10: 400 t,

— fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé: 1 480 m

— mise à niveau de tampon fonte, regard, chambre, bouche à clé,vanne…: 217 u,

— fourniture et pose de fonte ductile (variable): 6 395 kg,

— fourniture et pose de mobilier urbain (potelet): 54 u.

Durée de l'accord: 7 mois
Description des options:

Cf. RC et en résumé:

— modalités de paiement et d'établissement des factures,

— évolutions des index de paiement ou réglementaires ou législatives,

— travaux supplémentaires qui deviendraient nécessaires,

— en cas de changement de coordonnateur,

— prix nouveaux,

— changement d'organisation ou de dénomination des services du PA,

— marché en procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature (imprimé DC1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants,

— une déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1. à L. 2141-5. et L. 2141-7. à L. 2141-11. du code de la commande publique.

Situation économique et financière:

— dans le cadre des justificatifs à produire, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 ou équivalent,

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-09-18 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:30
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Nature des matériaux
Critère de qualité (pondération): 4
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 32
Prix (pondération): 64

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://var.fr 🌏
URL des documents: http://var.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Valeur technique des prestations: 32 %

1) Mode d'exécution et gestion de la circulation (24 points):

1.a) Installation de chantier: (4 points);

1.b) Phasage des travaux en coordination avec les travaux du concessionnaire Véolia (12 points);

1.c) Gestion de la circulation ; déviation des véhicules et le maintien des installations (4 points);

1.d) Gestion de la circulation au sein du chantier, des piétons et des véhicules des riverains (4 points);

2) mesures prévues pour préserver la qualité environnementale des lieux (8 points):

2.a) Gestion et traitement des déchets du chantier (4 points);

2.b) Mesures de prévention et de réduction de pollutions (4 points).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Fax: +33 494427989 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 154-378837 (2019-08-07)

Avis d'attribution de marché (2020-01-29)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Prestations = catégorie 2 mâchefers/matériaux recyclés autorisés les travaux commenceraient au 1 — rabotage chaussée sur épaisseur inférieure ou égale à 10 cm: 1 200 m — démolition des chaussées (routes, trottoirs et îlots): 480 m — terrassement de chaussée en terrain de toutes natures y/c évacuation: 1 100 m — fourniture et pose de bordures préfabriquées en béton de type P: 670 ml, — fourniture et pose de bordures préfabriquées en béton de type T2 /T2 basse: 460 ml, — fourniture et pose de caniveaux CS2/CC1 préfabriqués en béton: 555 ml, — fourniture et mise en œuvre de GNT 0/60 et 0/20 sous chaussée et sous trottoir: 740 m — fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/14: 500 t, — fourniture et mise en œuvre d'enrobé 0/10: 400 t, — fourniture et mise en œuvre de béton désactivé: 1 480 m — mise à niveau de tampon fonte, regard, chambre, bouche à clé,vanne…: 217 u, — fourniture et pose de fonte ductile (variable): 6 395 kg, — fourniture et pose de mobilier urbain (potelet): 54 u.

Valeur totale du marché: 417239.61 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de marquage routier 📦

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: Direction des infrastructures et de la mobilité, 390 avenue des Lices — CS 41303
Contact
Téléphone: +33 483956891 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-01-29 📅
Date de publication: 2020-01-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 022-047241
Se réfère à l'avis: 2019/S 154-378837
Numéro JO-S: 22
Informations complémentaires

Date de conclusion du contrat 2.1.2020. Le contrat est consultable conformément à l'arrêt Tarn-et-Garonne après rendez vous pris par écrit (courrier/mail/) auprès du service des marchés de la DIM: DIM service marchés, 77 impasse Lavoisier, 83160 La Valette-du-Var nserre@var.fr ou nlefevre@var.fr

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— fourniture et pose de caniveaux CS2/CC1 préfabriqués en béton: 555 ml,

— fourniture et mise en œuvre de GNT 0/60 et 0/20 sous chaussée et sous trottoir: 740 m

— fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/14: 500 t,

— fourniture et mise en œuvre d'enrobé 0/10: 400 t,

— fourniture et mise en œuvre de béton désactivé: 1 480 m

— fourniture et mise en œuvre de GNt 0/60 et 0/20 sous chaussée et sous trottoir: 740 m

Description des options: Cf Rc et en résumé:

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-11-15 📅
Nom: Eiffage route Méditerranée
Adresse postale: ZI Les Consacs — 138 rue St-Jean
Commune postale: Brignoles
Code postal: 83170
Pays: France 🇫🇷
Var 🏙️
Valeur totale du marché: 417239.61 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Source: OJS 2020/S 022-047241 (2020-01-29)

Modification d'un marché /d'une concession en cours (2021-06-01)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 417239.61 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Modification d'un marché /d'une concession en cours
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux routiers 📦

Procédure
Critères d'attribution
Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: direction des infrastructures et de la mobilité, 390 avenue des Lices, CS 41303

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-01 📅
Date de publication: 2021-06-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 107-279004
Se réfère à l'avis: 2020/S 022-047241
Numéro JO-S: 107

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Ces travaux consistent en la réhabilitation des rues République et Albert 1er, ces deux voiries relient Gonfaron à Collobrières ou les Mayons par la RD 39 et se situent dans le centre urbain.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-01-02 📅
Nom: Eiffage Route Méditerranée
Adresse postale: ZI Les Consacs, 138 rue Saint-Jean
Source: OJS 2021/S 107-279004 (2021-06-01)

Modification d'un marché /d'une concession en cours (2021-10-05)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 417239.61 EUR 💰

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: conseil Général du Var
Adresse postale: direction des infrastructures et de la mobilité , 390, avenue des Lices - cs 41303

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-10-05 📅
Date de publication: 2021-10-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 196-507681
Numéro JO-S: 196

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

ces travaux consistent en la réhabilitation des rues République et Albert 1er, ces deux voiries relient Gonfaron à Collobrières ou les Mayons par la RD 39 et se situent dans le centre urbain

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: gonfaron

Attribution du marché
Nom: eiffage route mediterranee
Adresse postale: zi Les Consacs - 138 rue Saint Jean -

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Toulon
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: mêmes coordonnées que ci-dessus
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Source: OJS 2021/S 196-507681 (2021-10-05)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)