Objet Champ d'application du marché
Titre: OPC interchantiers à bons de commande
2019DTA0087
Produits/services: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification📦
Brève description:
“Réalisation de missions OPCI (ordonnancement pilotage coordination Interchantiers) à bons de commande pour le CHRU de Brest.”
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification📦
Lieu d'exécution: Finistère🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Hôpital la Cavale Blanche — boulevard Tanguy Prigent — 29200 Brest.
Description du marché:
“Réalisation de missions OPCI (ordonnancement pilotage coordination Interchantiers) à bons de commande pour le CHRU de Brest.” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 70
Prix (pondération): 30
Durée de l'accord
Date de début: 2019-12-01 📅
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“Délai d'exécution de l'accord-cadre: l'accord-cadre est conclu pour une période prévisionnelle de 2 ans à compter de sa date de notification. Il pourra être...”
Description des renouvellements
Délai d'exécution de l'accord-cadre: l'accord-cadre est conclu pour une période prévisionnelle de 2 ans à compter de sa date de notification. Il pourra être prolongé au-delà par reconduction tacite au-delà de cette période initiale par période d'1 an.
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recours ultérieur à une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence, pour la réalisation...”
Description des options
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recours ultérieur à une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence, pour la réalisation de prestations similaires au sens des articles R. 2122-1 et suivants du CCP.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Description
Dans le cas d'accords-cadres, justifier toute durée supérieure à 8 ans:
“Compte tenu de la complexité et de l'ampleur des projets et du décalage calendaire potentiel de certaines opérations, l'accord cadre est susceptible d'être...”
Dans le cas d'accords-cadres, justifier toute durée supérieure à 8 ans
Compte tenu de la complexité et de l'ampleur des projets et du décalage calendaire potentiel de certaines opérations, l'accord cadre est susceptible d'être prolongé au-delà des 4 ans
Afficher plus Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-09-30
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2019-09-30
14:00 📅
“Une présentation de l'ensemble des projets en cours et à venir du CHRU de Brest, tels qu'ils sont identifiés à ce jour, avec éventuellement une visite du...”
Une présentation de l'ensemble des projets en cours et à venir du CHRU de Brest, tels qu'ils sont identifiés à ce jour, avec éventuellement une visite du site de La Cavale Blanche est prévue et est obligatoire pour les candidats souhaitant répondre à la consultation: mercredi 11.9.2019 ou Jeudi 12.9.2019 (9:00 à 10:30) salle de réunion CCTV Niveau 0 — face à la bibliothèque hôpital de La Cavale Blanche Boulevard Tanguy Prigent 29200 — Brest.
Une audition de l'ensemble des candidats est prévue et devrait avoir lieu entre le 14.10.2019 et le 18.10.2019.
Le déroulement des auditions sera défini ultérieurement et comportera à minima la présentation physique de la personne qui exécutera la mission (compétences — parcours professionnel — expériences professionnelles — etc.).
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: Hôtel de Bizien — 3 contour de la Motte — CS 44416
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828📞
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr📧
URL: http://rennes.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: Hôtel de Bizien — 3 contour de la Motte — CS 44416
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 149-367272 (2019-07-31)
Avis d'attribution de marché (2019-11-29) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: CH régional et universitaire de Brest
Objet Champ d'application du marché
Titre: OPC inter-chantiers à bons de commande
2019DTA0087
Brève description:
“Réalisation de missions OPCI (Ordonnancement pilotage coordination inter-chantiers) à bons de commande pour le CHRU de Brest.”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 476 275 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Hôpital La Cavale Blanche — boulevard Tanguy Prigent — 29200 Brest.
Description du marché:
“Réalisation de missions OPCI (Ordonnancement pilotage coordination inter-chantiers) à bons de commande pour le CHRU de Brest.”
Procédure Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 149-367272
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2019-0065
Titre: OPC inter-chantiers — accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes
Date de conclusion du contrat: 2019-11-05 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Artelia Ville & Transport SAS
Adresse postale: 8 avenue des Thébaudières
Commune postale: Saint-Herblain Cedex
Code postal: 44815
Pays: France 🇫🇷
Région: Loire-Atlantique🏙️
URL: https://www.arteliagroup.com/fr🌏
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 476 275 💰
Source: OJS 2019/S 234-574152 (2019-11-29)