Marchés de travaux pour la construction d'un centre aquatique sur la commune de Chantonnay

CC du Pays de Chantonnay

Marchés de travaux pour la construction d'un centre aquatique sur la commune de Chantonnay.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-05-13. L'appel d'offres a été publié le 2019-04-04.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• CC du Pays de Chantonnay

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Pays de la Loire › Vendée

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-04-04	Avis de marché
2019-10-04	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-04-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de piscines
Brève description:

Marchés de travaux pour la construction d'un centre aquatique sur la commune de Chantonnay.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de piscines 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de menuiserie 📦
Carrelages 📦
Travaux de construction de piscines 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Mise en place de plafonds suspendus 📦
Serrurerie 📦
Peintures et revêtements muraux 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de sondage et de forage de reconnaissance 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de construction d'installations de traitement des eaux 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Cabines 📦
Système de contrôle des accès 📦
Toboggans pour terrain de jeux 📦
Travaux de construction de saunas 📦
Services de nettoyage de bâtiments 📦
Travaux de construction de voies 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vendée 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: CC du Pays de Chantonnay
Adresse postale: 65 av. du Général de Gaulle, BP 98
Code postal: 85111
Commune postale: Chantonnay
Contact
Adresse Internet: http://www.cc-paysdechantonnay.fr/ 🌏
Courrier électronique: contact@cc-paysdechantonnay.fr 📧
Téléphone: +33 251944023 📞
Fax: +33 251948946 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-04-04 📅
Date limite de soumission: 2019-05-13 📅
Date de publication: 2019-04-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 069-161426
Numéro JO-S: 69
Informations complémentaires

Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points; mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 9 764 930 EUR 💰
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 24
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description: Gros œuvre.
Durée de l'accord: 18 mois
Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Charpente bois
Numéro du lot: 2
Brève description: Charpente bois.
Intitulé du lot: Couverture, étanchéité extérieure
Numéro du lot: 3
Brève description: Couverture, étanchéité extérieure.
Intitulé du lot: Menuiseries aluminium
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiseries aluminium.
Intitulé du lot: Carrelages, étanchéité
Numéro du lot: 5
Brève description: Carrelages, étanchéité.
Intitulé du lot: Bassins en inox revêtu
Numéro du lot: 6
Brève description: Bassins en inox revêtu.
Intitulé du lot: Menuiseries et bardages bois
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries et bardages bois.
Intitulé du lot: Cloisons, faux plafond
Numéro du lot: 8
Brève description: Cloisons, faux plafond.
Intitulé du lot: Plafond tendu
Numéro du lot: 9
Brève description: Plafond tendu.
Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 10
Brève description: Serrurerie.
Intitulé du lot: Peintures, ravalement
Numéro du lot: 11
Brève description: Peintures, ravalement.
Intitulé du lot: Plomberie
Numéro du lot: 12
Brève description: Plomberie.
Intitulé du lot: Traitement d'air, ventilation, chauffage
Numéro du lot: 13
Brève description: Traitement d'air, ventilation, chauffage.
Intitulé du lot: Forage (géothermie sur sondes sèches)
Numéro du lot: 14
Brève description: Forage (géothermie sur sondes sèches).
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 15
Brève description: Électricité.
Intitulé du lot: Traitement d'eau
Numéro du lot: 16
Brève description: Traitement d'eau.
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 17
Brève description: Ascenseur.
Intitulé du lot: Casiers, cabines
Numéro du lot: 18
Brève description: Casiers, cabines.
Intitulé du lot: Contrôle d'accès
Numéro du lot: 19
Brève description: Contrôle d'accès.
Intitulé du lot: Pentagliss
Numéro du lot: 20
Brève description: Pentagliss.
Intitulé du lot: Sauna, hammam, grotte de sel
Numéro du lot: 21
Brève description: Sauna, hammam, grotte de sel.
Intitulé du lot: Nettoyage de mise en service
Numéro du lot: 22
Brève description: Nettoyage de mise en service.
Intitulé du lot: Vrd
Numéro du lot: 23
Brève description: VRD.
Intitulé du lot: Espaces verts
Numéro du lot: 24
Brève description: Espaces verts.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

1) formulaire DC1 groupé (en cas de groupement) ou individuel, à jour, ou lettre de candidature équivalente;

3) la preuve de l'inscription sur un registre professionnel, le cas échéant (extrait Kbis, …);

4) la preuve d'une assurance pour les risques professionnels (attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle);

Situation économique et financière:

2) le formulaire DC2 ou les documents équivalents intégrant une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché public, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles. Pour les entreprises de création récente, ce document peut être remplacé par la production de tout document permettant de justifier la capacité financière du candidat (chiffre d'affaires partiel, montant de références en cours, déclaration appropriée de banques notamment);

Capacité technique et professionnelle:

5) la présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années ou à défaut, des certificats de qualification professionnelle (preuve par tous moyens);

6) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat (moyens humains généraux);

7) une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (moyens techniques généraux);

8) pour les entreprises des lots nº 1 «Gros œuvre», 15 «Électricité», 23 «VRD» et 24 «Espaces verts, paysage» exécutant des travaux à proximité des réseaux, une attestation sur l'honneur engageant l'entreprise à fournir avant le démarrage des travaux la ou les Autorisation(s) d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) pour le personnel concerné, conformément à l'arrêté du 22.12.2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 13:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2019-05-13 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 55
Prix (pondération): 45

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale
Contact
Point de contact: M. Jean-Jacques Delaye, en qualité de Président
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

— assistant à maîtrise d'ouvrage: Vendée expansion — 33 rue de l'Atlantique — CS 80206 — 85005 La Roche-sur-Yon Cedex/Tél.: +33 251449000/personne chargée du dossier: M. Fabrice Renault,

— caractéristiques principales: surface: 3 364 m

— montant estimatif des travaux: 9 764 930,00 EUR (HT),

— modalités de financement: fonds propres — subventions — emprunts — paiement à 30 jours par mandat administratif,

— délai de validité des offres: 120 jours à compter de la date limite de remise des offres,

— nature du groupement après l'attribution (en cas de groupement): groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire. Prestations supplémentaires éventuelles: la consultation est lancée avec les seules prestations supplémentaires éventuelles définies au CCTP. La réponse à ces prestations supplémentaires éventuelles est obligatoire. Les prestations supplémentaires éventuelles sont les suivantes: PSE 1: sonorisation subaquatique du bassin de 25 m (lot nº 6 et lot nº15), PSE 2: mise en place d'un système de prévention des noyades sur le bassin sportif (lot nº 15), PSE 3: dispositif de vidéosurveillance (lot nº 15), PSE 4: récupération des eaux pluviales (lot nº 24), PSE 5: système d'arrosage (lot nº 24), PSE 6: calorifuge des vannes et corps de pompes (lot nº 13).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 069-161426 (2019-04-04)

Avis d'attribution de marché (2019-10-04)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Marchés de travaux pour la construction d'un centre aquatique sur la Commune de Chantonnay.

Valeur totale du marché: 9 978 519 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de communes du Pays-de-Chantonnay

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-10-04 📅
Date de publication: 2019-10-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 195-473190
Se réfère à l'avis: 2019/S 069-161426
Numéro JO-S: 195
Informations complémentaires

— assistant a maîtrise d'ouvrage: Vendée expansion — 33 rue de l'Atlantique — CS 80206 — 85005 La Roche-sur-Yon Cedex/Tél.: +33 251449000/Personne chargée du dossier: M. Fabrice Renault. Critères d'attribution: choix de l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés à l'article 10.2 du règlement de consultation: 45 % prix des prestations et 55 % valeur technique de l'offre (Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la consultation tel que défini ci-après: — méthodologie et organisation: 3 Pts, — moyens humains et techniques affectés au chantier: 3 Pts, — mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 Pts, — mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 Pts). Prestations supplémentaires éventuelles: seule la PSE 3 «Dispositif de vidéosurveillance» relative au lot nº 15 «Électricité», a été retenue pour un montant de 9 886,05 EUR HT. Date de signature des marchés: le 4.9.2019, date d'envoi pour notification: le 6.9. 2019.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-07-09 📅
Nom: L'Espérance des ETS Fauchard
Adresse postale: ZI Nord — rue du Docteur Fayau — BP 135
Commune postale: Montaigu Cedex
Code postal: 85601
Pays: France 🇫🇷
Vendée 🏙️
Valeur totale du marché: 2 877 000 EUR 💰
Nom: Les Charpentiers de l'Atlantique
Adresse postale: Groupe Bonnin-Charbonneau — Bellevue
Commune postale: La Boissière-de-Montaigu
Code postal: 85600
Valeur totale du marché: 387 164 EUR 💰
Nom: Smac
Adresse postale: ZA Belle Place 2 — 95 rue Pierre Gilles de Gênes
Commune postale: La Roche-sur-Yon
Code postal: 85000
Valeur totale du marché: 584 096 EUR 💰
Nom: Franchet Société Nouvelle
Adresse postale: ZI nº 1 — 9 rue Jean Perrin
Commune postale: Chambray-les-Tours
Code postal: 37170
Pays: Indre-et-Loire 🏙️
Valeur totale du marché: 670 772 EUR 💰
Nom: VINET SA Groupe
Adresse postale: 5 avenue de La Loge — Migné-Auxances — BP 1034
Commune postale: Poitiers Cedex 09
Code postal: 86060
Pays: Vienne 🏙️
Valeur totale du marché: 664 000 EUR 💰
Nom: AETT Europe SPA
Adresse postale: via Solferino, 27 CP 7/8
Commune postale: Castiglione Delle Stivière
Code postal: 46043
Pays: Italie 🇮🇹
Mantova 🏙️
Valeur totale du marché: 687 286 EUR 💰
Nom: REZIG Architecture Textile
Adresse postale: 28 chemin du Moulin à Draps
Commune postale: Chambly
Code postal: 60230
Pays: Oise 🏙️
Valeur totale du marché: 124 000 EUR 💰
Nom: Bétard Claude Peinture
Adresse postale: 72 avenue de Gaulle — BP 31
Commune postale: La Chataîgneraie
Code postal: 85120
Valeur totale du marché: 71 004 EUR 💰
Nom: Carré et Associés
Adresse postale: 46 boulevard Champs Marots
Commune postale: Fontenay-le-Comte
Code postal: 85200
Valeur totale du marché: 244 298 EUR 💰
Nom: SITEC — Gaillard Groupe
Adresse postale: parc Ekho 3 — 10 rue Floriane
Commune postale: Les Herbiers
Code postal: 85504
Valeur totale du marché: 779 292 EUR 💰
Nom: Bonnier Forages
Adresse postale: ZA de la Garenne, rue du Clos Bigot
Commune postale: La Guerche-de-Bretagne
Code postal: 35130
Pays: Ille-et-Vilaine 🏙️
Valeur totale du marché: 169 770 EUR 💰
Nom: Ouvrard Bâtiment
Adresse postale: parc EKHO 2 — 1 rue Floriane
Code postal: 85500
Valeur totale du marché: 391 777 EUR 💰
Nom: Hervé Thermique
Adresse postale: 5 bis rue du Chêne Lassé
Commune postale: St Herblain Cedex
Code postal: 44802
Pays: Loire-Atlantique 🏙️
Valeur totale du marché: 926 325 EUR 💰
Nom: Sachot Ascenseurs
Adresse postale: ZI La Folie Sud — rue Jacques Moindreau
Commune postale: La Chaize-le-Vicomte
Code postal: 85310
Valeur totale du marché: 19 485 EUR 💰
Nom: Suffixe
Adresse postale: 6 rue Benjamin Franklin — BP 10
Commune postale: Rioz
Code postal: 70190
Pays: Haute-Saône 🏙️
Valeur totale du marché: 198 474 EUR 💰
Nom: Horanet
Adresse postale: ZI Route de Niort, BP 70328
Code postal: 85206
Valeur totale du marché: 42 676 EUR 💰
Nom: lC.Asclepios — santé
Adresse postale: «5 avenue de la stèle ,ZA Cardonville»
Commune postale: Thue-et-Mue
Code postal: 14740
Pays: Calvados 🏙️
Valeur totale du marché: 79 491 EUR 💰
Nom: Eiffage Route Sud Ouest
Adresse postale: route de La Roche — BP 17
Commune postale: Ste Hermine
Code postal: 85210
Valeur totale du marché: 788 026 EUR 💰
Nom: Marmin Espaces verts
Adresse postale: rue Armand de Rougé
Commune postale: Les Essarts
Code postal: 85140
Valeur totale du marché: 273 582 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
3
1
4
5

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Jean-Jacques Delaye, en qualité de président

Référence
Informations complémentaires

— assistant a maîtrise d'ouvrage: Vendée expansion — 33 rue de l'Atlantique — CS 80206 — 85005 La Roche-sur-Yon Cedex/Tél.: +33 251449000/Personne chargée du dossier: M. Fabrice Renault.

Critères d'attribution: choix de l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés à l'article 10.2 du règlement de consultation:

45 % prix des prestations et 55 % valeur technique de l'offre (Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la consultation tel que défini ci-après:

— méthodologie et organisation: 3 Pts,

— moyens humains et techniques affectés au chantier: 3 Pts,

— mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 Pts,

— mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 Pts).

Prestations supplémentaires éventuelles: seule la PSE 3 «Dispositif de vidéosurveillance» relative au lot nº 15 «Électricité», a été retenue pour un montant de 9 886,05 EUR HT.

Date de signature des marchés: le 4.9.2019, date d'envoi pour notification: le 6.9. 2019.

Source: OJS 2019/S 195-473190 (2019-10-04)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (>20)

Travaux de construction d'installations sportives (8)

Travaux de construction d'installations sportives monovalentes