Marché de travaux pour la restructuration globale du lycée Louise Michel avec opération ciblée sur le lycée Langevin Wallon à Champigny-sur-Marne (94).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-10-08.
L'appel d'offres a été publié le 2019-09-06.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux pour la restructuration globale du lycée Louise Michel avec opération ciblée sur le lycée Langevin Wallon à Champigny-sur-Marne (94)
1900634”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Marché de travaux pour la restructuration globale du lycée Louise Michel avec opération ciblée sur le lycée Langevin Wallon à Champigny-sur-Marne (94).” Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Curage — désamiantage — démolitions
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de préparation et de dégagement de chantier📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Lieu d'exécution: Val-de-Marne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Lycée Louise Michel/Lycée Langevin Wallon à Champigny-sur-Marne.
Description du marché: Curage — désamiantage — démolitions.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 40
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“La sélection des candidatures retenues pour participer à la négociation après analyse sera réalisée selon les articles R. 2124-3 et R. 2161-12 à R. 2161-20...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
La sélection des candidatures retenues pour participer à la négociation après analyse sera réalisée selon les articles R. 2124-3 et R. 2161-12 à R. 2161-20 du code de la commande publique. Les critères de sélection sont décrits à l'article XIV du règlement de la consultation. Le pouvoir adjudicateur retiendra 5 candidatures par lot pour participer à la procédure de négociation, sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures recevables. Dans l'hypothèse où le nombre de candidats admis à la négociation s'avérerait moindre que les 5 prévus, la procédure suivra néanmoins son cours.
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options: Voir rubrique VI.3).
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Clos couvert — distribution — finitions
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Produits/services supplémentaires: Poses de portes et de fenêtres📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché: Clos couvert — distribution — finitions.
Informations complémentaires:
“Des PSE sont prévues et doivent être obligatoirement remises. Le candidat qui ne remettra pas une offre de base ainsi que les PSE verra son offre déclarée...”
Informations complémentaires
Des PSE sont prévues et doivent être obligatoirement remises. Le candidat qui ne remettra pas une offre de base ainsi que les PSE verra son offre déclarée irrégulière:
— lot 2b LM: ouvrant de confort et/ou désenfumage devient VEC sur façade T1d Capot-Serreur devient VEC sur façades T4 Capot-Serreur devient VEC sur façades T5,
— lot 2b LW: capot-serreur devient VEC sur façade T2.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries intérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de menuiseries non métalliques📦
Description du marché: Menuiseries intérieures.
Informations complémentaires:
“Des PSE sont prévues et doivent être obligatoirement remises. Les candidats doivent obligatoirement répondre à la solution de base et à l'ensemble des PSE:...”
Informations complémentaires
Des PSE sont prévues et doivent être obligatoirement remises. Les candidats doivent obligatoirement répondre à la solution de base et à l'ensemble des PSE: le candidat qui ne remettra pas cette offre de base ainsi que les PSE verra son offre déclarée irrégulière: lot 3a LW — habillage mural panneaux bois perforés.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Site principal ou lieu d'exécution: Lycée Louise Michel/ Lycée Langevin Wallon à Champigny-sur-Marne.
Description du marché: Peinture.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chauffage — ventilation — désenfumage — plomberie — sanitaires
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Produits/services supplémentaires: Installations de chauffage📦
Site principal ou lieu d'exécution: Lycée Louise Michel — lycée Langevin Wallon à Champigny-sur-Marne.
Description du marché: Chauffage — ventilation — désenfumage — plomberie — sanitaires.
Informations complémentaires:
“Des PSE sont prévues et doivent être obligatoirement remises. Les candidats doivent obligatoirement répondre à la solution de base et à l'ensemble des PSE:...”
Informations complémentaires
Des PSE sont prévues et doivent être obligatoirement remises. Les candidats doivent obligatoirement répondre à la solution de base et à l'ensemble des PSE: le candidat qui ne remettra pas cette offre de base ainsi que les PSE verra son offre déclarée irrégulière: lot 7 LM — surpresseur eau froide sanitaire.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité CFO/CFA
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Description du marché: Électricité CFO/CFA.
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Aménagements extérieurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Description du marché: Aménagements extérieurs.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— DUME ou la lettre de candidature dûment remplie (sur le modèle figurant dans le formulaire DC1) et comprenant la déclaration sur l'honneur (relative aux...”
Liste et brève description des conditions
— DUME ou la lettre de candidature dûment remplie (sur le modèle figurant dans le formulaire DC1) et comprenant la déclaration sur l'honneur (relative aux interdictions de soumissionner) conforme à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique: «Le candidat produit à l'appui de sa candidature: 1) une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail;» si un opérateur économique souhaite être candidat à l'attribution de plusieurs lots, il peut ne remplir qu'une seule DC1 sous réserve d'y indiquer précisément les numéros des lots pour lesquels il se porte candidat (rubrique C du formulaire DC1),
— inscription sur un registre du commerce.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Chiffre d'affaires annuel général sur les 3 derniers exercices chiffre d'affaires annuel dans le domaine d'activité sur les 3 derniers exercices.
Chiffre...”
Liste et brève description des critères de sélection
Chiffre d'affaires annuel général sur les 3 derniers exercices chiffre d'affaires annuel dans le domaine d'activité sur les 3 derniers exercices.
Chiffre d'affaires annuel minima:
— lot 01 curage — désamiantage — démolitions => 2 900 000 EUR,
— lot 02 clos-couvert — distributions — finitions => 27 000 000 EUR,
— lot 03 menuiseries intérieures => 2 600 000 EUR,
— lot 04 cloisons doublages faux-plafonds => 2 200 000 EUR,
— lot 05 revêtements de sol => 1 400 000 EUR,
— lot 06 peinture => 1 100 000 EUR,
— lot 07 chauffage — ventilation — désenfumage — plomberie — sanitaires => 5 400 000 EUR,
— lot 08 électricité courants forts — courants faibles => 4 000 000 EUR,
— lot 09 aménagements extérieurs => 4 300 000 EUR.
Toute candidature qui ne justifierait pas des chiffres d'affaires minimaux ci-dessus précisés sera éliminée. Assurance contre les risques professionnels. Lorsque les informations concernant le chiffre d'affaires (général ou par domaine d'activité) ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée, indiquer la date à laquelle l'opérateur économique a été créé ou a commencé son activité.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“I) description des principaux travaux exécutés antérieurement sur les 3 derniers exercices;
II.3) références spécifiant le stade de l'opération (en chantier...”
Liste et brève description des critères de sélection
I) description des principaux travaux exécutés antérieurement sur les 3 derniers exercices;
II.3) références spécifiant le stade de l'opération (en chantier ou réalisé), la SHON, la surface utile ou la surface de plancher traitée, l'année, la durée des travaux, le coût, le nom du maître d'ouvrage, intervention ou non en site occupé, type et classement d'ouvrage. Les références présentées doivent être de moins de 10 ans, en chantier ou livrées. Dans ce cadre, les montants de travaux devront obligatoirement être exprimés par les candidats en valeur de prix juin 2019;
III) titres d'études et professionnels;
IV) effectifs moyens annuels sur les 3 derniers exercices.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Détail des certificats établis par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance de la qualité:
— lot 01: 1111 — 2213 — 1113 — 1143 — 2112...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Détail des certificats établis par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance de la qualité:
— lot 01: 1111 — 2213 — 1113 — 1143 — 2112 amiante: Qualibat 1552: traitement de l'amiante ou références équivalentes,
— lot 02: Qualibat 1233, 2151, 2112, 2212, 2413, 3522, 3532, 3722, 4413, 4421, Certificat de conformité permettant d'apposer le marquage CE sur les éléments structuraux en acier (obligatoire depuis le 1.7.2014 Qualibat 4711, 3213, 4412 ou références équivalentes,
— lot 03: Qualibat 4322 ou références équivalentes,
— lot 04: 4132 ou références équivalentes,
— lot 05: 6212 ou référence équivalente 6312 ou références équivalentes,
— lot 06: 6112 ou références équivalentes,
— lot 07: 5312 — 5412 — 5112 — 5313 — 5431— 5444 ou références équivalentes,
— lot 08: E2 Cf3 Installations électriques — E3 C3 Qualification APSAD I7.F7 en installation de système de détection indice E2-Cf3 — classe 3 avec mention FO (ou équivalent),
— lot 09: Qualibat 1311 — 1321 — 1341 — 1342 — 1351 ou références équivalentes.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-10-08
17:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
“Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, des...”
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées, dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. La réalisation d'une visite sur site sera obligatoire pour les candidats retenus pour négocier. Les modalités d'organisation des visites seront précisées dans le règlement de la consultation en phase offres.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 175-425537 (2019-09-06)
Avis d'attribution de marché (2019-10-01) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Île-de-France — construction Durable.Fr
Adresse postale:
“Région Île-de-France, représentée par le mandataire Île-de-France construction durable, 90-92 avenue du Général Leclerc”
Objet Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Critères d'attribution
Prix
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 175-425537
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Curage — désamiantage — démolitions
Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
“La consultation est déclarée sans suite pour le motif d'intérêt général suivant: choix du pouvoir adjudicateur d'une modification de la structure du marché...”
La consultation est déclarée sans suite pour le motif d'intérêt général suivant: choix du pouvoir adjudicateur d'une modification de la structure du marché pour des raisons de redéfinition des besoins.
Afficher plus Organe de révision
Commune postale: Paris Cedex 4
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Commune postale: Paris Cedex 4
Source: OJS 2019/S 192-465466 (2019-10-01)