Marché de travaux pour la construction de 214 logements — zone 7.3 de la ZAC Saint-Maurice à Saint-Laurent du Maroni

SEMSAMAR (973)

Marché de travaux de construction d'un ensemble immobilier de 214 logements et d'une crèche — zone 7.3 de la ZAC Saint-Maurice à Saint-Laurent du Maroni.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-07-03. L'appel d'offres a été publié le 2019-05-23.

Qui ?

• SEMSAMAR (973)

Qu'est-ce que c'est ?

• Ossatures › Travaux de gros œuvre
• Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose d'encadrements de portes et de fenêtres › Pose d'encadrements de portes
• Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Installation de grilles
• Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs
• Travaux de charpenterie › Ouvrages en bois
• Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil › Travaux de construction de bâtiments
• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Chemins et autres aires empierrées › Travaux de construction de chemins piétonniers
• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux de construction de routes
• Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture › Travaux de couverture de panneaux solaires
• Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux d'installations électriques
• Travaux de peinture › Travaux de peinture de bâtiments
• Travaux de plomberie › Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation
• Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux d'installation de faux plancher
• Travaux généraux de construction pour pipelines › Travaux de pose de conduites › Installation de réseau de conduites

Où ?

• Guyane › Guyane

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-05-23	Avis de marché
2019-07-01	Informations complémentaires
2019-12-17	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-05-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Brève description:

Marché de travaux de construction d'un ensemble immobilier de 214 logements et d'une crèche — zone 7.3 de la ZAC Saint-Maurice à Saint-Laurent du Maroni.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de bâtiments 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Guyane 🏙️
Guyane 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Semsamar (973)
Adresse postale: Centre commercial Family Plaza ZI Terca
Code postal: 97351
Commune postale: Matoury
Contact
Adresse Internet: http://www.semsamar.fr 🌏
Courrier électronique: mbounoua@semsamar.fr 📧
Téléphone: +33 594353561 📞
Fax: +33 594292659 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-05-23 📅
Date limite de soumission: 2019-07-03 📅
Date de publication: 2019-05-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 101-243664
Numéro JO-S: 101
Informations complémentaires

— ce marché a fait l'objet de précédent avis de marché (2018/s 198-446906 et 2018/s 198-446909), qui ont tout deux été déclaré infructueux, — ce marché comprend des prestations supplémentaires éventuelles obligatoire (option technique/variante exigée), — pour le marché, la Semsamar souhaite participer à l'effort national afin de promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage. L'action d'insertion sera déployée sur la base de la présentation faite dans le CCAP et sera assujetti à l'article L. 2112-2 du code de la commande publique, — le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire à revêtir la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire, — cette opération est financée par: subvention LBU, prêt CDC, crédit d'impôt, fonds propres. — la durée globale d'exécution du marché est de 20 mois.

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 7
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 7
Intitulé du lot: Gros œuvre/revêtements sols et murs/peintures
Numéro du lot: 1
Brève description:

214 logements collectifs. L'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles.

Durée de l'accord: 20 mois
Intitulé du lot: Charpente/couverture/faux plafonds
Numéro du lot: 2
Brève description:

214 logements collectifs L'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles.

Intitulé du lot: Menuiserie bois
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Menuiserie aluminium/serrurerie
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Travaux de VRD/raccordements et aménagements extérieurs
Numéro du lot: 5
Brève description:

Raccordement VRD, aménagement extérieur, cheminement piétons, espaces vert, aire de jeux, terrain de sport... En lien avec la construction des 214 logements collectifs et individuels.

Intitulé du lot: Plomberie/sanitaires/eau chaude solaire
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 7
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Zone 7.3 de la ZAC St Maurice — St Laurent du Maroni.

Zone 7.3 de la ZAC St Maurice à St Laurent du Maroni.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-07-03 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société d'économie mixte
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

— ce marché a fait l'objet de précédent avis de marché (2018/s 198-446906 et 2018/s 198-446909), qui ont tout deux été déclaré infructueux,

— ce marché comprend des prestations supplémentaires éventuelles obligatoire (option technique/variante exigée),

— pour le marché, la Semsamar souhaite participer à l'effort national afin de promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage. L'action d'insertion sera déployée sur la base de la présentation faite dans le CCAP et sera assujetti à l'article L. 2112-2 du code de la commande publique,

— le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire à revêtir la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire,

— cette opération est financée par: subvention LBU, prêt CDC, crédit d'impôt, fonds propres.

— la durée globale d'exécution du marché est de 20 mois.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 35 boulevard du Général de Gaulle, BP 633
Commune postale: Fort-de-France
Code postal: 97200
Pays: France 🇫🇷
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Délégué du médiateur de la République
Adresse postale: rue Fiedmond, BP 7008
Commune postale: Cedex
Code postal: 97307
Source: OJS 2019/S 101-243664 (2019-05-23)

Informations complémentaires (2019-07-01)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Marché de travaux de construction d'un ensemble immobilier de 214 logements et d'une crèche — zone 7.3 de la ZAC Saint-Maurice à Saint-Laurent-du-Maroni.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de câblage et d'installations électriques 📦

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: centre commercial Family Plaza — ZI Terca

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-07-01 📅
Date limite de soumission: 2019-07-10 📅
Date de publication: 2019-07-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 127-309955
Se réfère à l'avis: 2019/S 101-243664
Numéro JO-S: 127

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Bounoua
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏
Source: OJS 2019/S 127-309955 (2019-07-01)

Avis d'attribution de marché (2019-12-17)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Marché de travaux de construction d'un ensemble immobilier de 214 logements et d'une crèche — zone 7,3 de la ZAC Saint Maurice à Saint-Laurent du Maroni.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Centre commercial family Plaza ZI Terca

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-12-17 📅
Date de publication: 2019-12-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 246-604849
Numéro JO-S: 246
Informations complémentaires

La consultation visée en objet, au titre de laquelle, nous vous avons sollicités pour la transmission des pièces fiscales et sociales, afin de pouvoir entrer en négociation a été déclarée sans suite. En effet, l'opération ne pourra pas démarrer dans le délai prévu, en raison du retard pris par l'aménageur, dans la livraison des parcelles viabilisées.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Gros-œuvre/revêtements sols et murs/peintures
Brève description:

214 logements collectifs l'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles.

Raccordement VRD, aménagement extérieur, cheminement piétons, espaces vert, aire de jeux, terrain de sport... En lien avec la construction des 214 logements collectifs et individuels

Intitulé du lot: Electricité
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Zone 7,3 de la ZAC St-Maurice — St-Laurent du Maroni.

Zone 7,3 de la ZAC St-Maurice à St-Laurent du Maroni.

Zone 7,3 de la ZAC St Maurice à St Laurent du Maroni.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Sem

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Délégué du Médiateur de la République
Source: OJS 2019/S 246-604849 (2019-12-17)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)