Marché de travaux de construction d'un ensemble immobilier de 214 logements et d'une crèche — zone 7.3 de la ZAC Saint-Maurice à Saint-Laurent du Maroni.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-07-03.
L'appel d'offres a été publié le 2019-05-23.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux pour la construction de 214 logements — zone 7.3 de la ZAC Saint-Maurice à Saint-Laurent du Maroni”
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“Marché de travaux de construction d'un ensemble immobilier de 214 logements et d'une crèche — zone 7.3 de la ZAC Saint-Maurice à Saint-Laurent du Maroni.” Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 7
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 7
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gros œuvre/revêtements sols et murs/peintures
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de bâtiments📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Produits/services supplémentaires: Revêtement de sols et de murs📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture de bâtiments📦
Lieu d'exécution: Guyane🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Zone 7.3 de la ZAC St Maurice — St Laurent du Maroni.
Description du marché:
“214 logements collectifs. L'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés...”
Description du marché
214 logements collectifs. L'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 20
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Charpente/couverture/faux plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de faux plancher📦
Produits/services supplémentaires: Ouvrages en bois📦
Lieu d'exécution: Guyane🏙️
Description du marché:
“214 logements collectifs L'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés...”
Description du marché
214 logements collectifs L'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiserie aluminium/serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Pose d'encadrements de portes📦
Produits/services supplémentaires: Installation de grilles📦
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Travaux de VRD/raccordements et aménagements extérieurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de routes📦
Produits/services supplémentaires: Installation de réseau de conduites📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de chemins piétonniers📦
Site principal ou lieu d'exécution: Zone 7.3 de la ZAC St Maurice à St Laurent du Maroni.
Description du marché:
“Raccordement VRD, aménagement extérieur, cheminement piétons, espaces vert, aire de jeux, terrain de sport... En lien avec la construction des 214 logements...”
Description du marché
Raccordement VRD, aménagement extérieur, cheminement piétons, espaces vert, aire de jeux, terrain de sport... En lien avec la construction des 214 logements collectifs et individuels.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-07-03
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-07-03
15:00 📅
“— ce marché a fait l'objet de précédent avis de marché (2018/s 198-446906 et 2018/s 198-446909), qui ont tout deux été déclaré infructueux,
— ce marché...”
— ce marché a fait l'objet de précédent avis de marché (2018/s 198-446906 et 2018/s 198-446909), qui ont tout deux été déclaré infructueux,
— ce marché comprend des prestations supplémentaires éventuelles obligatoire (option technique/variante exigée),
— pour le marché, la Semsamar souhaite participer à l'effort national afin de promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage. L'action d'insertion sera déployée sur la base de la présentation faite dans le CCAP et sera assujetti à l'article L. 2112-2 du code de la commande publique,
— le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire à revêtir la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire,
— cette opération est financée par: subvention LBU, prêt CDC, crédit d'impôt, fonds propres.
— la durée globale d'exécution du marché est de 20 mois.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 35 boulevard du Général de Gaulle, BP 633
Commune postale: Fort-de-France
Code postal: 97200
Pays: France 🇫🇷 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Délégué du médiateur de la République
Adresse postale: rue Fiedmond, BP 7008
Commune postale: Cedex
Code postal: 97307
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 101-243664 (2019-05-23)
Informations complémentaires (2019-07-01) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: centre commercial Family Plaza — ZI Terca
Personne de contact: M. Bounoua
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux pour la construction de 214 logements — zone 7.3 de la ZAC Saint-Maurice à Saint-Laurent-du-Maroni”
Brève description:
“Marché de travaux de construction d'un ensemble immobilier de 214 logements et d'une crèche — zone 7.3 de la ZAC Saint-Maurice à Saint-Laurent-du-Maroni.”
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2019/S 101-243664
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou demande de participation
Ancienne valeur
Date: 2019-07-03 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2019-07-10 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2019/S 127-309955 (2019-07-01)
Avis d'attribution de marché (2019-12-17) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: Centre commercial family Plaza ZI Terca
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Sem
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux pour la construction de 214 logements — zone 7,3 de la ZAC Saint-Maurice à Saint-Laurent du Maroni”
Brève description:
“Marché de travaux de construction d'un ensemble immobilier de 214 logements et d'une crèche — zone 7,3 de la ZAC Saint Maurice à Saint-Laurent du Maroni.” Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: Gros-œuvre/revêtements sols et murs/peintures
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Zone 7,3 de la ZAC St-Maurice — St-Laurent du Maroni.
Description du marché:
“214 logements collectifs l'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés...”
Description du marché
214 logements collectifs l'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles.
Afficher plus
Site principal ou lieu d'exécution: Zone 7,3 de la ZAC St-Maurice à St-Laurent du Maroni.
Site principal ou lieu d'exécution: Zone 7,3 de la ZAC St Maurice à St Laurent du Maroni.
Description du marché:
“Raccordement VRD, aménagement extérieur, cheminement piétons, espaces vert, aire de jeux, terrain de sport... En lien avec la construction des 214 logements...”
Description du marché
Raccordement VRD, aménagement extérieur, cheminement piétons, espaces vert, aire de jeux, terrain de sport... En lien avec la construction des 214 logements collectifs et individuels
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: Electricité
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 101-243664
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“214 logements collectifs. L'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés...”
Titre
214 logements collectifs. L'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles
Afficher plus Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre:
“Raccordement VRD, aménagement extérieur, cheminement piétons, espaces vert, aire de jeux, terrain de sport... En lien avec la construction des 214 logements...”
Titre
Raccordement VRD, aménagement extérieur, cheminement piétons, espaces vert, aire de jeux, terrain de sport... En lien avec la construction des 214 logements collectifs et individuels
“La consultation visée en objet, au titre de laquelle, nous vous avons sollicités pour la transmission des pièces fiscales et sociales, afin de pouvoir...”
La consultation visée en objet, au titre de laquelle, nous vous avons sollicités pour la transmission des pièces fiscales et sociales, afin de pouvoir entrer en négociation a été déclarée sans suite. En effet, l'opération ne pourra pas démarrer dans le délai prévu, en raison du retard pris par l'aménageur, dans la livraison des parcelles viabilisées.
Afficher plus Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Délégué du Médiateur de la République
Source: OJS 2019/S 246-604849 (2019-12-17)