Marché de travaux de réfection des façades du Gymnase Coubertin (relance suite à premier AAPC infructueux)
Ville de Verneuil-sur-Seine
Marché de travaux de réfection des façades du Gymnase Coubertin (relance suite à premier AAPC infructueux).
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2019-03-04. L'appel d'offres a été publié le 2019-02-15.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2019-02-15 | Avis de marché |
| 2019-07-02 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2019-02-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de désamiantage
Numéro de référence: 2019-08
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de désamiantage 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Yvelines 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Verneuil-sur-Seine
Adresse postale: 6 boulevard André Malraux
Code postal: 78480
Commune postale: Verneuil-sur-Seine
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-verneuil-sur-seine.fr/ 🌏
Courrier électronique: marchespublics@ville-verneuil-sur-seine.fr 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_pwCZjZK1mD 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_pwCZjZK1mD&v=1&selected=0 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-02-15 📅
Date limite de soumission: 2019-03-04 📅
Date de publication: 2019-02-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 036-080206
Se réfère à l'avis: 2019/S 010-017911
Numéro JO-S: 36
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Marché de travaux de réfection des façades du Gymnase Coubertin.
Durée de l'accord: 7 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Gymnase Coubertin.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-03-04 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_pwCZjZK1mD 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2019/S 036-080206 (2019-02-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de désamiantage
Numéro de référence: 2019-08
Brève description:
Marché de travaux de réfection des façades du Gymnase Coubertin (relance suite à premier AAPC infructueux).
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de désamiantage 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Yvelines 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Verneuil-sur-Seine
Adresse postale: 6 boulevard André Malraux
Code postal: 78480
Commune postale: Verneuil-sur-Seine
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-verneuil-sur-seine.fr/ 🌏
Courrier électronique: marchespublics@ville-verneuil-sur-seine.fr 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_pwCZjZK1mD 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_pwCZjZK1mD&v=1&selected=0 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-02-15 📅
Date limite de soumission: 2019-03-04 📅
Date de publication: 2019-02-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 036-080206
Se réfère à l'avis: 2019/S 010-017911
Numéro JO-S: 36
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Marché de travaux de réfection des façades du Gymnase Coubertin.
Durée de l'accord: 7 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Gymnase Coubertin.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-03-04 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_pwCZjZK1mD 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2019/S 036-080206 (2019-02-15)
Avis d'attribution de marché (2019-07-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-07-02 📅
Date de publication: 2019-07-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 128-311881
Se réfère à l'avis: 2019/S 036-080206
Numéro JO-S: 128
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Marché de travaux de réfection des façades du gymnase Coubertin.
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 50
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-05-06 📅
Nom: RG Concept
Adresse postale: Parc de la Clarence, pôle artisanal — Atelier 2
Commune postale: Divion
Code postal: 62460
Pays: France 🇫🇷
Pas-de-Calais 🏙️
Adresse Internet: http://www.ville-verneuil-sur-seine.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 392803.50 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Source: OJS 2019/S 128-311881 (2019-07-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Marché de travaux de réfection des façades du gymnase Coubertin (relance suite à premier AAPC infructueux).
Valeur totale du marché: 392803.50 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-07-02 📅
Date de publication: 2019-07-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 128-311881
Se réfère à l'avis: 2019/S 036-080206
Numéro JO-S: 128
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Marché de travaux de réfection des façades du gymnase Coubertin.
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 50
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-05-06 📅
Nom: RG Concept
Adresse postale: Parc de la Clarence, pôle artisanal — Atelier 2
Commune postale: Divion
Code postal: 62460
Pays: France 🇫🇷
Pas-de-Calais 🏙️
Adresse Internet: http://www.ville-verneuil-sur-seine.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 392803.50 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Source: OJS 2019/S 128-311881 (2019-07-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)