Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
https://www.mpe76.fr/ — conformément à l'article 39 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante:
https://www.mpe76.fr — les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plate-forme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier.
Détails des travaux de la tranche 1.1 (Cf. article 2.1 du règlement de consultation) la tranche 1.1 sera consacrée aux aménagements extérieurs et terrains sportifs du pôle ballon rond. Les travaux (réalisés en site occupé) concernent la réalisation d'un 1 tronçon de voie circulation et la construction de la zone de stationnement principale (140 places, dont 3 PMR) à l'intérieur du stade, et de 3 terrains sportifs (1 terrain de football d'honneur, 1 terrain de football d'entraînement et 1 terrain de hockey sur gazon). Les travaux nécessaires à la mise à disposition des terrains sportifs devront être effectués dans le délai maximum de 7 mois (hors période de préparation) à compter de l'Ordre de service (OS) de démarrage prévu, à titre indicatif, en mai 2019. Aucune interruption de travaux n'aura lieu pendant la période estivale.
Phase de travaux (Cf. article 2.5 du règlement de consultation): les différentes phases de travaux sont reportées, à titre indicatif, sur le plan de phasage et le planning prévisionnel joint à la présente consultation. Toute modification du phasage ne pourra, en aucun cas, donner lieu à d'éventuelles indemnités complémentaires. (Cf. article 2.6 du règlement de consultation)les variantes facultatives ne sont pas autorisées.
Il est prévu les variantes obligatoires suivantes:
— variante A: mâts d'éclairage des terrains sportifs (Cf. article 2.10 du CCTP),
— variante B: mâts d'éclairage des terrains sportifs et mâts d'éclairage des aménagements extérieurs (Cf. article 2.10 du CCTP).
Durée du marché — délai d'exécution (Cf. article 2.7 du règlement de consultation): le délai global d'exécution du marché est de 20 mois, il comprend la période de préparation de chantier (1 mois). La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire; l'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la même durée. À titre indicatif, il est prévu les délais suivants: période de préparation: mai 2019 début d'exécution des travaux: juin 2019, le marché débute à compter de sa date de notification et prend fin au terme de la garantie de parfait achèvement (1 an pour le lot 1 et 2 et deux ans pour le lot 3) si toutes les obligations du titulaire ont été remplies, à défaut cette durée est prolongée par le maître d'ouvrage dans l'attente de la réalisation des obligations non remplies.
Insertion sociale par le travail (Cf. article 2-8 du règlement de consultation).
Forme juridique de l'attributaire (Cf. article 2.9 du règlement de consultation) aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
Visite sur site obligatoire (Cf. article 3-4 du règlement de consultation): jugement des offres (cf. article 6-2 du règlement de consultation):
— valeur technique appréciée à partir du mémoire technique (notation sur 60),
— prix de la prestation apprécié à partir du montant total hors taxes indiqué dans la DPGF (noté sur 40).