Giratoire de la Rd 25 au Pr 60+550 avec la Rd 74 sur la commune de Sainte-Maxime

Conseil général du Var

Les principales prestations sont les suivantes: déblais meubles mis en décharge 4 800 m géotextile 2 430 m couche de forme en GNT 0/60 800 m couche de réglage en GNT 0/31,5 (ou à défaut 0/20) 600 m gb3 0/14 1 450 t Bbme3 0/10 1 000 t fouille en tranchée 270 ml.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-05-27. L'appel d'offres a été publié le 2019-04-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Eurovia Méditerranée

Qui ?

• Conseil général du Var

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Var

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-04-24	Avis de marché
2019-10-18	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-04-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: 20190152
Brève description:

Les principales prestations sont les suivantes: déblais meubles mis en décharge 4 800 m

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Installation de panneaux de signalisation 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Var
Adresse postale: 390 avenue des Lices, CS 41303
Code postal: 83076
Commune postale: Toulon
Contact
Adresse Internet: http://var.fr 🌏
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr 📧
URL des documents: http://var.fr 🌏
URL pour la participation: http://var.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-04-24 📅
Date limite de soumission: 2019-05-27 📅
Date de publication: 2019-04-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 083-196244
Numéro JO-S: 83
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://var.fr — le délai de la période de préparation des travaux est de 2 mois à compter de l'os prescrivant de la commencer il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux. Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois à compter de l'ordre de service prescrivant de les commencer. Valeur technique: 20 %: — sous-critère 1: phasage et mode d'exécution des travaux (12 points) se décomposant comme suit: —— sous-sous critère 1a: installation de chantier: description, ateliers, aire de stockage et de nettoyage des engins: 4 points, —— sous-sous critère 1b: indication sur le mode d'exécution (développement de chaque phase), sur les procédés d'exécution envisagés et la définition des ateliers: 4 points, —— sous-sous critère 1c: signalisation temporaire (horizontale et verticale) sous circulation : organisation, responsable, moyens à disposition, vérification 24h/24h: 4 points, — sous-critère 2: exécution des travaux et gestion de la circulation (8 points) se décomposant comme suit: —— sous-sous critère 2a: indication sur le programme d'exécution de l'ouvrage (fourniture d'un planning avec la durée de chaque phase: 4 points, —— sous-sous critère 2b: gestion de la circulation correspondant aux phases du chantier que l'entrepreneur aura décrites dans son mémoire. Les procédures pour la gestion des phases de basculement (aucune déviation provisoire ne pourra être mise en place): 4 points.

Objet
Champ d'application du marché
Durée de l'accord: 5 mois
Description des options:

Oui cf. RC en résumé:

— modalités de paiement et d'établissement des factures,

— évolutions des index de paiement,

— travaux supplémentaires,

— en cas de changement de coordonnateur,

— prix nouveaux,

— changement d'organisation ou de dénomination des services du PA,

— un marché en procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable pour des prestations similaires.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature peut être remise au moyen du formulaire DC1 à compléter (ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants,

— une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1. À L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCP, notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.

Situation économique et financière:

Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Dans le cadre du justificatif à produire mentionné ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ou équivalent.

Capacité technique et professionnelle:

Une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, liée à l'objet du marché, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent la nature, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance (10 % du montant initial (TTC) du marché) est prévue dans les conditions du code de la commande publique; le marché sera attribué à une entreprise individuelle ou à un groupement momentané d'entreprises. En application de l'article R. 2142-21 du CCP, l'acheteur peut interdire aux candidats de présenter pour le marché plusieurs candidatures en agissant à la fois:

1) en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupements;

2) en qualité de membres de plusieurs groupements.

En application de l'article R. 2142-22 du CCP, après attribution du marché à un groupement, l'acheteur impose la forme d'un groupement solidaire. En cas de groupement d'entreprises, la composition du groupement et son mandataire devront être présentés lors de la remise de l'offre.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-05-29 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Lieu: Toulon.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Nature des matériaux
Critère de qualité (pondération): 04
Prix (pondération): 76

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://var.fr 🌏
URL des documents: http://var.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

— sous-critère 1: phasage et mode d'exécution des travaux (12 points) se décomposant comme suit:

—— sous-sous critère 1a: installation de chantier: description, ateliers, aire de stockage et de nettoyage des engins: 4 points,

—— sous-sous critère 1b: indication sur le mode d'exécution (développement de chaque phase), sur les procédés d'exécution envisagés et la définition des ateliers: 4 points,

—— sous-sous critère 1c: signalisation temporaire (horizontale et verticale) sous circulation : organisation, responsable, moyens à disposition, vérification 24h/24h: 4 points,

— sous-critère 2: exécution des travaux et gestion de la circulation (8 points) se décomposant comme suit:

—— sous-sous critère 2a: indication sur le programme d'exécution de l'ouvrage (fourniture d'un planning avec la durée de chaque phase: 4 points,

—— sous-sous critère 2b: gestion de la circulation correspondant aux phases du chantier que l'entrepreneur aura décrites dans son mémoire.

Les procédures pour la gestion des phases de basculement (aucune déviation provisoire ne pourra être mise en place): 4 points.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Fax: +33 494427989 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 083-196244 (2019-04-24)

Avis d'attribution de marché (2019-10-18)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 579 862 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: Direction des infrastructures et de la mobilité, 390, avenue des Lices — CS 41303
Contact
Téléphone: +33 483956891 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-10-18 📅
Date de publication: 2019-10-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 205-498375
Se réfère à l'avis: 2019/S 083-196244
Numéro JO-S: 205
Informations complémentaires

Date de signature: 15.10.2019 durée du marché: 5 mois les contrats sont consultables conformément à l'arrêt Tarn-et-Garonne après RDV pris par écrit (courrier/courrier électronique) auprès du service marchés de la DIM: DIM Service des marchés — bâtiment Omega, 77 impasse Lavoisier, 83160 La Valette du Var, nserre@var.fr ou nlefevre@va r.fr

Objet
Champ d'application du marché
Description des options: Oui Cf RC — en résumé:

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-10-16 📅
Nom: Eurovia méditerranée
Adresse postale: ZI du Capitou
Commune postale: Fréjus
Code postal: 83600
Pays: France 🇫🇷
Var 🏙️
Valeur totale du marché: 579 862 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Mêmes coordonnées que ci-dessus
Source: OJS 2019/S 205-498375 (2019-10-18)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)