Les principales prestations sont les suivantes: déblais meubles mis en décharge 4 800 m géotextile 2 430 m couche de forme en GNT 0/60 800 m couche de réglage en GNT 0/31,5 (ou à défaut 0/20) 600 m gb3 0/14 1 450 t Bbme3 0/10 1 000 t fouille en tranchée 270 ml.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-05-27.
L'appel d'offres a été publié le 2019-04-24.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2019-04-24) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Conseil général du Var
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Adresse postale: 390 avenue des Lices, CS 41303
Commune postale: Toulon
Code postal: 83076
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr📧
Région: Var🏙️
URL: http://var.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://var.fr🌏 Communication
URL des documents: http://var.fr🌏
URL de participation: http://var.fr🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Giratoire de la Rd 25 au Pr 60+550 avec la Rd 74 sur la commune de Sainte-Maxime
20190152”
Produits/services: Travaux routiers📦
Brève description:
“Les principales prestations sont les suivantes: déblais meubles mis en décharge 4 800 m géotextile 2 430 m couche de forme en GNT 0/60 800 m couche de...”
Brève description
Les principales prestations sont les suivantes: déblais meubles mis en décharge 4 800 m géotextile 2 430 m couche de forme en GNT 0/60 800 m couche de réglage en GNT 0/31,5 (ou à défaut 0/20) 600 m gb3 0/14 1 450 t Bbme3 0/10 1 000 t fouille en tranchée 270 ml.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Installation de panneaux de signalisation📦
Lieu d'exécution: Var🏙️
Description du marché:
“Les principales prestations sont les suivantes: déblais meubles mis en décharge 4 800 m géotextile 2 430 m couche de forme en GNT 0/60 800 m couche de...”
Description du marché
Les principales prestations sont les suivantes: déblais meubles mis en décharge 4 800 m géotextile 2 430 m couche de forme en GNT 0/60 800 m couche de réglage en GNT 0/31,5 (ou à défaut 0/20) 600 m gb3 0/14 1 450 t Bbme3 0/10 1 000 t fouille en tranchée 270 ml.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Nature des matériaux
Critère de qualité (pondération): 04
Prix (pondération): 76
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 5
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Oui cf. RC en résumé:
— modalités de paiement et d'établissement des factures,
— évolutions des index de paiement,
— travaux supplémentaires,
— en cas de...”
Description des options
Oui cf. RC en résumé:
— modalités de paiement et d'établissement des factures,
— évolutions des index de paiement,
— travaux supplémentaires,
— en cas de changement de coordonnateur,
— prix nouveaux,
— changement d'organisation ou de dénomination des services du PA,
— un marché en procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable pour des prestations similaires.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— lettre de candidature peut être remise au moyen du formulaire DC1 à compléter (ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses...”
Liste et brève description des conditions
— lettre de candidature peut être remise au moyen du formulaire DC1 à compléter (ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants,
— une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1. À L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCP, notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de...”
Liste et brève description des critères de sélection
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Dans le cadre du justificatif à produire mentionné ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ou équivalent.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, liée à l'objet du marché, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les...”
Liste et brève description des critères de sélection
Une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, liée à l'objet du marché, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent la nature, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance (10 % du montant initial (TTC) du marché) est prévue dans les...”
Conditions d'exécution du contrat
Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance (10 % du montant initial (TTC) du marché) est prévue dans les conditions du code de la commande publique; le marché sera attribué à une entreprise individuelle ou à un groupement momentané d'entreprises. En application de l'article R. 2142-21 du CCP, l'acheteur peut interdire aux candidats de présenter pour le marché plusieurs candidatures en agissant à la fois:
1) en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupements;
2) en qualité de membres de plusieurs groupements.
En application de l'article R. 2142-22 du CCP, après attribution du marché à un groupement, l'acheteur impose la forme d'un groupement solidaire. En cas de groupement d'entreprises, la composition du groupement et son mandataire devront être présentés lors de la remise de l'offre.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-05-27
17:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2019-05-29
09:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Toulon.
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://var.fr — le délai de la période de préparation des travaux est de 2 mois à compter de l'os prescrivant de la commencer il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux. Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois à compter de l'ordre de service prescrivant de les commencer. Valeur technique: 20 %:
— sous-critère 1: phasage et mode d'exécution des travaux (12 points) se décomposant comme suit:
—— sous-sous critère 1a: installation de chantier: description, ateliers, aire de stockage et de nettoyage des engins: 4 points,
—— sous-sous critère 1b: indication sur le mode d'exécution (développement de chaque phase), sur les procédés d'exécution envisagés et la définition des ateliers: 4 points,
—— sous-sous critère 1c: signalisation temporaire (horizontale et verticale) sous circulation : organisation, responsable, moyens à disposition, vérification 24h/24h: 4 points,
— sous-critère 2: exécution des travaux et gestion de la circulation (8 points) se décomposant comme suit:
—— sous-sous critère 2a: indication sur le programme d'exécution de l'ouvrage (fourniture d'un planning avec la durée de chaque phase: 4 points,
—— sous-sous critère 2b: gestion de la circulation correspondant aux phases du chantier que l'entrepreneur aura décrites dans son mémoire.
Les procédures pour la gestion des phases de basculement (aucune déviation provisoire ne pourra être mise en place): 4 points.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr📧
Fax: +33 494427989 📠 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 083-196244 (2019-04-24)
Avis d'attribution de marché (2019-10-18) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale:
“Direction des infrastructures et de la mobilité, 390, avenue des Lices — CS 41303”
Téléphone: +33 483956891📞
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Giratoire de la Rd25 au Pr60+550 avec la Rd74 sur la Commune de Sainte Maxime
20190152”
Brève description:
“Les principales prestations sont les suivantes: déblais meubles mis en décharge 4 800 m géotextile 2 430 m couche de forme en GNT 0/60 800 m couche de...”
Brève description
Les principales prestations sont les suivantes: déblais meubles mis en décharge 4 800 m géotextile 2 430 m couche de forme en GNT 0/60 800 m couche de réglage en GNT 0/31,5 (ou à défaut 0/20) 600 m GB3 0/14 1450 T BBME3 0/10 1000 T fouille en tranchée 270 ml.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 579 862 💰
Description
Description du marché:
“Les principales prestations sont les suivantes: déblais meubles mis en décharge 4 800 m géotextile 2 430 m couche de forme en GNT 0/60 800 m couche de...”
Description du marché
Les principales prestations sont les suivantes: déblais meubles mis en décharge 4 800 m géotextile 2 430 m couche de forme en GNT 0/60 800 m couche de réglage en GNT 0/31,5 (ou à défaut 0/20) 600 m GB3 0/14 1450 T BBME3 0/10 1000 T fouille en tranchée 270 ml.
Afficher plus Informations sur les options
Description des options:
“Oui Cf RC — en résumé:
— modalités de paiement et d'établissement des factures,
— évolutions des index de paiement,
— travaux supplémentaires,
— en cas de...”
Description des options
Oui Cf RC — en résumé:
— modalités de paiement et d'établissement des factures,
— évolutions des index de paiement,
— travaux supplémentaires,
— en cas de changement de coordonnateur,
— prix nouveaux,
— changement d'organisation ou de dénomination des services du PA,
— un marché en procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable pour des prestations similaires.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 083-196244
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2019-10-16 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Eurovia méditerranée
Adresse postale: ZI du Capitou
Commune postale: Fréjus
Code postal: 83600
Pays: France 🇫🇷
Région: Var🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 579 862 💰
“Date de signature: 15.10.2019 durée du marché: 5 mois les contrats sont consultables conformément à l'arrêt Tarn-et-Garonne après RDV pris par écrit...”
Date de signature: 15.10.2019 durée du marché: 5 mois les contrats sont consultables conformément à l'arrêt Tarn-et-Garonne après RDV pris par écrit (courrier/courrier électronique) auprès du service marchés de la DIM: DIM Service des marchés — bâtiment Omega, 77 impasse Lavoisier, 83160 La Valette du Var, nserre@var.fr ou nlefevre@va r.fr
Afficher plus Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Mêmes coordonnées que ci-dessus
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: Mêmes coordonnées que ci-dessus
Source: OJS 2019/S 205-498375 (2019-10-18)