Construction du groupe scolaire Katherine Johnson: lot nº 11: peintures — revêtements muraux, lot nº 15: courants forts — courants faibles

Commune de Vaulx-en-Velin

Cette consultation concerne la relance:
— du lot nº 11: peintures — revêtements muraux, et
— du lot nº 15: courants forts — courants faibles de l'opération de construction du groupe scolaire Katherine Johnson au sud de la Commune.
Le groupe scolaire comprendra 15 classes, des locaux annexes (salles spécialisées, restaurant scolaire), les espaces partagés ou dévolus au périscolaire ainsi que des espaces extérieurs (cours, parvis). Un logement pour le gardien est également intégré à l'opération.
Ce projet sera exemplaire en matière de qualité environnementale (niveau BEPOS).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-11-14. L'appel d'offres a été publié le 2019-10-16.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Béaux
• Nebihu

Qui ?

• Commune de Vaulx-en-Velin

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône-Alpes › Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-10-16	Avis de marché
2020-01-30	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-10-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Numéro de référence: Gs Sud L11l15
Brève description:

Cette consultation concerne la relance: — du lot nº 11: peintures — revêtements muraux, et — du lot nº 15: courants forts — courants faibles de l'opération de construction du groupe scolaire Katherine Johnson au sud de la Commune. Le groupe scolaire comprendra 15 classes, des locaux annexes (salles spécialisées, restaurant scolaire), les espaces partagés ou dévolus au périscolaire ainsi que des espaces extérieurs (cours, parvis). Un logement pour le gardien est également intégré à l'opération. Ce projet sera exemplaire en matière de qualité environnementale (niveau BEPOS).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de peinture de bâtiments 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Vaulx-en-Velin
Adresse postale: place de la Nation, CS 40002
Code postal: 69518
Commune postale: Vaulx-en-Velin Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.vaulx-en-velin.net/ 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
URL des documents: https://www.marches-publics.info/ 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-10-16 📅
Date limite de soumission: 2019-11-14 📅
Date de publication: 2019-10-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 202-490158
Numéro JO-S: 202
Informations complémentaires

Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre de service nº 1. Délai d'exécution du lot 11 peinture — revêtements muraux: 17 semaines (4 semaines de préparation de chantier + 13 semaines de chantier) selon planning d'exécution. Date prévisionnelle de début de la période de préparation du chantier: 2.1.2020.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Cette consultation concerne la relance:

— du lot nº 11: peintures — revêtements muraux, et

— du lot nº 15: courants forts — courants faibles de l'opération de construction du groupe scolaire Katherine Johnson au sud de la Commune.

Le groupe scolaire comprendra 15 classes, des locaux annexes (salles spécialisées, restaurant scolaire), les espaces partagés ou dévolus au périscolaire ainsi que des espaces extérieurs (cours, parvis). Un logement pour le gardien est également intégré à l'opération.

Ce projet sera exemplaire en matière de qualité environnementale (niveau BEPOS).

Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 2
Intitulé du lot: Peintures — revêtements muraux
Numéro du lot: 11
Brève description:

Travaux de peintures intérieures et extérieures dans le cadre de la construction d'un groupe scolaire au sud de la Commune.

Valeur estimée hors TVA: 133 700 EUR 💰
Durée de l'accord: 16 mois
Description des options:

Conformément aux articles L. 2194-1 et suivants du code de la commande publique, les clauses de réexamen suivantes pourront s'appliquer en cours d'exécution du marché:

— un marché de prestations similaires pourra être conclu avec le titulaire dans les conditions de l'article R. 2122-7 CCP.

Informations complémentaires:

Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre de service nº 1.

Délai d'exécution du lot 11 peinture — revêtements muraux: 17 semaines (4 semaines de préparation de chantier + 13 semaines de chantier) selon planning d'exécution.

Date prévisionnelle de début de la période de préparation du chantier: 2.1.2020.

Intitulé du lot: Courants forts — courants faibles
Numéro du lot: 15
Brève description:

Travaux de courant fort, d'installations électriques de courant faible, GTB dans le cadre de la construction d'un groupe scolaire au sud de la Commune.

Valeur estimée hors TVA: 530 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

Délai d'exécution du lot 15 courants forts — courants faibles: 30 semaines (4 semaines de préparation de chantier + 26 semaines de chantier) selon planning d'exécution.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— la lettre de candidature présentée par le candidat seul ou le mandataire en cas de groupement («imprimé DC1» à jour ou document équivalent).

Si le candidat n'a pas fourni de DC1 à jour, une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 CCP et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés,

— la déclaration du candidat ou du membre du groupement établie selon l'«imprimé DC2» à jour ou document équivalent,

— les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société (statuts ou Kbis ou équivalent et le cas échéant pouvoirs internes signés) — en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

— une déclaration sur les 3 derniers chiffres d'affaires globaux connus (DC2 ou équivalent).

Le candidat doit réaliser un chiffre d'affaires annuel minimum, CA minimum limité au double de l'estimation du lot dans tous les cas):

—— pour le lot 11: CA2,

—— pour le lot 15: CA4.

Capacité technique et professionnelle:

— une liste des principaux travaux effectués au cours des 5 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Les prestations peuvent être prouvées par des attestations de bonne exécution.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

— une déclaration indiquant les effectifs moyens du candidat.

L'effectif moyen annuel minimum du candidat doit correspondre à:

—— pour le lot 11: EFF 2,

—— pour le lot 15: classe 3, qualification ou équivalent,

—— pour le lot 11: Qualibat 6111,

—— pour le lot 15: Mgpi/CFA: CF2.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Afin de renforcer la cohésion sociale sur son territoire, la Ville de Vaulx-en-Velin souhaite favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes en parcours d'insertion professionnelle pour le lot 15. Ainsi, en application de l'article 38 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics, la Ville de Vaulx-en-Velin fixe dans ces marchés une clause obligatoire d'insertion (ou clause sociale) permettant l'accès ou le retour à l'emploi des personnes issues des publics prioritaires.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-11-14 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21690256900013
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info/ 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info

Publication antérieure: profil acheteur: avis nº 3202592 transmis pour diffusion: le 30.11.2017 BOAMP: avis nº 17-169183 publié le 2.12.2017,

JOUE: avis nº 2017/s232-483245 — date de publication: 2.12.2017.

La visite des lieux est conseillée. La visite est prévue le lundi 28 octobre et le lundi 4.11.2019 entre 13:45 et 15:30. Le lieu de RDV est: se présenter sur site, salle de réunion de chantier.

Pour effectuer cette visite, prendre rendez-vous auprès de Frédéric Legrand

Tél.: +33 62161 5990.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Fax: +33 478141065 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Lyon
Source: OJS 2019/S 202-490158 (2019-10-16)

Avis d'attribution de marché (2020-01-30)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Cette consultation concerne la relance du lot n
Valeur totale du marché: 566450.98 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Place de la Nation, CS 40002

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-01-30 📅
Date de publication: 2020-02-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 023-050325
Se réfère à l'avis: 2019/S 202-490158
Numéro JO-S: 23
Informations complémentaires

Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre de service n

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de peintures intérieures et extérieures dans le cadre de la construction d'un groupe scolaire au sud de la commune.

Informations complémentaires:

Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre de service n

Brève description:

Travaux de courant fort, d'installations électriques de courant faible, GTB dans le cadre de la construction d'un groupe scolaire au sud de la commune.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-01-22 📅
Nom: Nebihu
Adresse postale: 12 ter avenue Eugène Henaff
Commune postale: Vaulx-en-Velin
Code postal: 69120
Pays: France 🇫🇷
Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 111450.98 EUR 💰
Nom: Beaux
Adresse postale: ZA St Clair 2000
Commune postale: Saint-Clair-du-Rhône
Code postal: 38370
Pays: Isère 🏙️
Valeur totale du marché: 455 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
3

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2020/S 023-050325 (2020-01-30)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)