Cette consultation concerne la relance:
— du lot nº 11: peintures — revêtements muraux, et
— du lot nº 15: courants forts — courants faibles de l'opération de construction du groupe scolaire Katherine Johnson au sud de la Commune.
Le groupe scolaire comprendra 15 classes, des locaux annexes (salles spécialisées, restaurant scolaire), les espaces partagés ou dévolus au périscolaire ainsi que des espaces extérieurs (cours, parvis). Un logement pour le gardien est également intégré à l'opération.
Ce projet sera exemplaire en matière de qualité environnementale (niveau BEPOS).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-11-14.
L'appel d'offres a été publié le 2019-10-16.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Construction du groupe scolaire Katherine Johnson: lot nº 11: peintures — revêtements muraux, lot nº 15: courants forts — courants faibles
Gs Sud L11l15”
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“Cette consultation concerne la relance:
— du lot nº 11: peintures — revêtements muraux, et
— du lot nº 15: courants forts — courants faibles de l'opération...”
Brève description
Cette consultation concerne la relance:
— du lot nº 11: peintures — revêtements muraux, et
— du lot nº 15: courants forts — courants faibles de l'opération de construction du groupe scolaire Katherine Johnson au sud de la Commune.
Le groupe scolaire comprendra 15 classes, des locaux annexes (salles spécialisées, restaurant scolaire), les espaces partagés ou dévolus au périscolaire ainsi que des espaces extérieurs (cours, parvis). Un logement pour le gardien est également intégré à l'opération.
Ce projet sera exemplaire en matière de qualité environnementale (niveau BEPOS).
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peintures — revêtements muraux
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture de bâtiments📦
Lieu d'exécution: Rhône🏙️
Description du marché:
“Travaux de peintures intérieures et extérieures dans le cadre de la construction d'un groupe scolaire au sud de la Commune.” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 133 700 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 16
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Conformément aux articles L. 2194-1 et suivants du code de la commande publique, les clauses de réexamen suivantes pourront s'appliquer en cours d'exécution...”
Description des options
Conformément aux articles L. 2194-1 et suivants du code de la commande publique, les clauses de réexamen suivantes pourront s'appliquer en cours d'exécution du marché:
— un marché de prestations similaires pourra être conclu avec le titulaire dans les conditions de l'article R. 2122-7 CCP.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre de service nº 1.
Délai d'exécution du lot 11 peinture — revêtements muraux: 17...”
Informations complémentaires
Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre de service nº 1.
Délai d'exécution du lot 11 peinture — revêtements muraux: 17 semaines (4 semaines de préparation de chantier + 13 semaines de chantier) selon planning d'exécution.
Date prévisionnelle de début de la période de préparation du chantier: 2.1.2020.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Courants forts — courants faibles
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Description du marché:
“Travaux de courant fort, d'installations électriques de courant faible, GTB dans le cadre de la construction d'un groupe scolaire au sud de la Commune.” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 530 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre de service nº 1.
Délai d'exécution du lot 15 courants forts — courants faibles: 30...”
Informations complémentaires
Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre de service nº 1.
Délai d'exécution du lot 15 courants forts — courants faibles: 30 semaines (4 semaines de préparation de chantier + 26 semaines de chantier) selon planning d'exécution.
Date prévisionnelle de début de la période de préparation du chantier: 2.1.2020.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— la lettre de candidature présentée par le candidat seul ou le mandataire en cas de groupement («imprimé DC1» à jour ou document équivalent).
Si le...”
Liste et brève description des conditions
— la lettre de candidature présentée par le candidat seul ou le mandataire en cas de groupement («imprimé DC1» à jour ou document équivalent).
Si le candidat n'a pas fourni de DC1 à jour, une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 CCP et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés,
— la déclaration du candidat ou du membre du groupement établie selon l'«imprimé DC2» à jour ou document équivalent,
— les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société (statuts ou Kbis ou équivalent et le cas échéant pouvoirs internes signés) — en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.
“— une déclaration sur les 3 derniers chiffres d'affaires globaux connus (DC2 ou équivalent).
Le candidat doit réaliser un chiffre d'affaires annuel minimum,...”
— une déclaration sur les 3 derniers chiffres d'affaires globaux connus (DC2 ou équivalent).
Le candidat doit réaliser un chiffre d'affaires annuel minimum, CA minimum limité au double de l'estimation du lot dans tous les cas):
—— pour le lot 11: CA2,
—— pour le lot 15: CA4.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— une liste des principaux travaux effectués au cours des 5 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Les...”
Liste et brève description des critères de sélection
— une liste des principaux travaux effectués au cours des 5 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Les prestations peuvent être prouvées par des attestations de bonne exécution.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“— une déclaration indiquant les effectifs moyens du candidat.
L'effectif moyen annuel minimum du candidat doit correspondre à:
—— pour le lot 11: EFF 2,
——...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
— une déclaration indiquant les effectifs moyens du candidat.
L'effectif moyen annuel minimum du candidat doit correspondre à:
—— pour le lot 11: EFF 2,
—— pour le lot 15: classe 3, qualification ou équivalent,
—— pour le lot 11: Qualibat 6111,
—— pour le lot 15: Mgpi/CFA: CF2.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Afin de renforcer la cohésion sociale sur son territoire, la Ville de Vaulx-en-Velin souhaite favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes en...”
Conditions d'exécution du contrat
Afin de renforcer la cohésion sociale sur son territoire, la Ville de Vaulx-en-Velin souhaite favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes en parcours d'insertion professionnelle pour le lot 15. Ainsi, en application de l'article 38 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics, la Ville de Vaulx-en-Velin fixe dans ces marchés une clause obligatoire d'insertion (ou clause sociale) permettant l'accès ou le retour à l'emploi des personnes issues des publics prioritaires.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-11-14
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-11-14
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info
Publication antérieure: profil acheteur: avis nº 3202592 transmis pour diffusion: le 30.11.2017 BOAMP: avis nº 17-169183 publié le 2.12.2017,
JOUE: avis nº 2017/s232-483245 — date de publication: 2.12.2017.
La visite des lieux est conseillée. La visite est prévue le lundi 28 octobre et le lundi 4.11.2019 entre 13:45 et 15:30. Le lieu de RDV est: se présenter sur site, salle de réunion de chantier.
Pour effectuer cette visite, prendre rendez-vous auprès de Frédéric Legrand
Tél.: +33 62161 5990.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr📧
Fax: +33 478141065 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr📧
Fax: +33 478141065 📠
Source: OJS 2019/S 202-490158 (2019-10-16)
Avis d'attribution de marché (2020-01-30) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: Place de la Nation, CS 40002
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Construction du groupe scolaire Katherine Johnson: lot n11 peintures, revêtements muraux lot n 15 courants forts — courants faibles.
Gs Sud L11l15”
Brève description:
“Cette consultation concerne la relance du lot n 11: peintures — revêtements muraux et du lot n 15: courants forts — courants faibles de l'opération de...”
Brève description
Cette consultation concerne la relance du lot n 11: peintures — revêtements muraux et du lot n 15: courants forts — courants faibles de l'opération de construction du groupe scolaire Katherine Johnson au sud de la commune. Le groupe scolaire comprendra 15 classes, des locaux annexes (salles spécialisées, restaurant scolaire), les espaces partagés ou dévolus au périscolaire ainsi que des espaces extérieurs (cours, parvis). Un logement pour le gardien est également intégré à l'opération. Ce projet sera exemplaire en matière de qualité environnementale (niveau Bepos).
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 566450.98 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché:
“Travaux de peintures intérieures et extérieures dans le cadre de la construction d'un groupe scolaire au sud de la commune.”
Informations complémentaires:
“Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre de service n 1. Délai d'exécution du lot 11 peinture — revêtements muraux: 17...”
Informations complémentaires
Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre de service n 1. Délai d'exécution du lot 11 peinture — revêtements muraux: 17 semaines (4 semaines de préparation de chantier + 13 semaines de chantier) selon planning d'exécution date prévisionnelle de début de la période de préparation du chantier: 2.1.2020.
Afficher plus
Description du marché:
“Travaux de courant fort, d'installations électriques de courant faible, GTB dans le cadre de la construction d'un groupe scolaire au sud de la commune.”
Informations complémentaires:
“Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre de service n 1. Délai d'exécution du lot 15 courants forts — courants faibles: 30...”
Informations complémentaires
Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre de service n 1. Délai d'exécution du lot 15 courants forts — courants faibles: 30 semaines (4 semaines de préparation de chantier + 26 semaines de chantier) selon planning d'exécution date prévisionnelle de début de la période de préparation du chantier: 2.1.2020.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 202-490158
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: Peintures — revêtements muraux
Date de conclusion du contrat: 2020-01-22 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: Nebihu
Adresse postale: 12 ter avenue Eugène Henaff
Commune postale: Vaulx-en-Velin
Code postal: 69120
Pays: France 🇫🇷
Région: Rhône🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 111450.98 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 15
Titre: Courants forts — courants faibles
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Beaux
Adresse postale: ZA St Clair 2000
Commune postale: Saint-Clair-du-Rhône
Code postal: 38370
Région: Isère🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 455 000 💰
“Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre de service n 1.” Organe de révision
URL: http://lyon.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
URL: http://lyon.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2020/S 023-050325 (2020-01-30)