CHU de Nice — falaise BIH — travaux de sécurisation et de confortement (secteurs 1-2-5)
CHU de Nice
CHU de Nice — falaise BIH — travaux de sécurisation et de confortement (secteurs 1-2-5).
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2020-01-10. L'appel d'offres a été publié le 2019-11-20.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Can SA
- • Hydrokarst
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2019-11-20 | Avis de marché |
| 2019-12-18 | Informations complémentaires |
| 2020-05-12 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2019-11-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de stabilisation des falaises
Numéro de référence: 2019-AO180-FTIE
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de stabilisation des falaises 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de stabilisation des falaises 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Alpes-Maritimes 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: CHU de Nice
Adresse postale: 4 avenue Reine Victoria, CS 91179
Code postal: 06003
Commune postale: Nice Cedex 1
Contact
Adresse Internet: http://www.chu-nice.fr 🌏
Courrier électronique: cell-cent-march@chu-nice.fr 📧
Téléphone: +33 492034684 📞
Fax: +33 492034468 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-11-20 📅
Date limite de soumission: 2020-01-10 📅
Date de publication: 2019-11-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 227-556169
Numéro JO-S: 227
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: CHU de Nice — falaise BIH.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-01-14 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: CHU de Nice.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 260 600 705 000 40
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de santé
Contact
Point de contact: M. Charles Guepratte, directeur général
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Commune postale: Nice Cedex 1
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489978600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://Nice.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Secrétariat général pour les affaires générales — comité consultatif interrégional amiable des litiges
Adresse postale: boulevard Franck Peytral
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491156374 📞
Fax: +33 491156190 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Commune postale: Nice Cedex 1
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489978600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://nice.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2019/S 227-556169 (2019-11-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de stabilisation des falaises
Numéro de référence: 2019-AO180-FTIE
Brève description:
CHU de Nice — falaise BIH — travaux de sécurisation et de confortement (secteurs 1-2-5).
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de stabilisation des falaises 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de stabilisation des falaises 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Alpes-Maritimes 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: CHU de Nice
Adresse postale: 4 avenue Reine Victoria, CS 91179
Code postal: 06003
Commune postale: Nice Cedex 1
Contact
Adresse Internet: http://www.chu-nice.fr 🌏
Courrier électronique: cell-cent-march@chu-nice.fr 📧
Téléphone: +33 492034684 📞
Fax: +33 492034468 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-11-20 📅
Date limite de soumission: 2020-01-10 📅
Date de publication: 2019-11-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 227-556169
Numéro JO-S: 227
Informations complémentaires
Délai d'exécution est fixé à 9 mois à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des travaux. Une visite des lieux est obligatoire. Prendre rendez-vous avec le maître d'œuvre GEOLITHE au +33 493336858, courriels: contact@geolithe.com ou kathy.bailliez@geolithe.com ou guillermo.juarez@geolithe.com
Dates de visites proposées sur le site BIH, 57 avenue Joseph Raybaud sont: les 16, 17 et 18.12. 2019 sur une plage horaire entre 10:00 et 15:00.
Contact du maître d'ouvrage: M. Nicolas Constantin, courriel: constantin.n@chu-nice.fr
Conditions d'obtention des documents: format électronique: via le site dont l'adresse internet est https://www.marches-publics.gouv.fr de manière gratuite.
Conditions de remise des offres ou des candidatures: les candidats doivent impérativement transmettre leur pli par voie électronique, exclusivement sur le profil acheteur du CHU de Nice, la plate-forme PLACE, avant la date et l'heure limites de réception des plis, à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr
Toute modification apportée aux documents constituant l'offre après leur dépôt est interdite et entraînera le rejet de l'offre.
Les modalités précises de l'envoi des plis dématérialisés sont indiquées dans le règlement de consultation.
Le détail des critères de jugement des offres figure dans le règlement de consultation.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de sécurisation et de confortement pour les secteurs 1, 2 et 5 de la falaise surplombant le bâtiment BIH.
Durée de l'accord: 9 mois Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: CHU de Nice — falaise BIH.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— la lettre de candidature (DC1) dûment renseignée,
— la Déclaration du candidat (DC2) accompagnée des éléments relatifs au chiffre d'affaires des 3 dernières années, aux moyens techniques et humains de la société ainsi qu'aux références — si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du (ou des) jugement (s) prononcé (s) à cet effet (les formulaires DC1, DC2 susmentionnés sont disponibles gratuitement sur le site www.colloc.bercy.gouv.fr, thème: marchés publics). Ces documents datés devront obligatoirement comporter le nom de la société. Il sera accepté les documents mentionnés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique, attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner. Le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME) (cf RC. article 11).
Afficher plus
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-01-14 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: CHU de Nice.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 260 600 705 000 40
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de santé
Contact
Point de contact: M. Charles Guepratte, directeur général
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Délai d'exécution est fixé à 9 mois à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des travaux. Une visite des lieux est obligatoire. Prendre rendez-vous avec le maître d'œuvre GEOLITHE au +33 493336858, courriels: contact@geolithe.com ou kathy.bailliez@geolithe.com ou guillermo.juarez@geolithe.com
Afficher plus
Dates de visites proposées sur le site BIH, 57 avenue Joseph Raybaud sont: les 16, 17 et 18.12. 2019 sur une plage horaire entre 10:00 et 15:00.
Contact du maître d'ouvrage: M. Nicolas Constantin, courriel: constantin.n@chu-nice.fr
Conditions d'obtention des documents: format électronique: via le site dont l'adresse internet est https://www.marches-publics.gouv.fr de manière gratuite.
Conditions de remise des offres ou des candidatures: les candidats doivent impérativement transmettre leur pli par voie électronique, exclusivement sur le profil acheteur du CHU de Nice, la plate-forme PLACE, avant la date et l'heure limites de réception des plis, à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr
Afficher plus
Toute modification apportée aux documents constituant l'offre après leur dépôt est interdite et entraînera le rejet de l'offre.
Les modalités précises de l'envoi des plis dématérialisés sont indiquées dans le règlement de consultation.
Le détail des critères de jugement des offres figure dans le règlement de consultation.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Commune postale: Nice Cedex 1
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489978600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://Nice.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Secrétariat général pour les affaires générales — comité consultatif interrégional amiable des litiges
Adresse postale: boulevard Franck Peytral
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491156374 📞
Fax: +33 491156190 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Commune postale: Nice Cedex 1
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489978600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://nice.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2019/S 227-556169 (2019-11-20)
Informations complémentaires (2019-12-18)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-12-18 📅
Date limite de soumission: 2020-01-27 📅
Date de publication: 2019-12-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 247-608365
Se réfère à l'avis: 2019/S 227-556169
Numéro JO-S: 247
Source: OJS 2019/S 247-608365 (2019-12-18)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-12-18 📅
Date limite de soumission: 2020-01-27 📅
Date de publication: 2019-12-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 247-608365
Se réfère à l'avis: 2019/S 227-556169
Numéro JO-S: 247
Source: OJS 2019/S 247-608365 (2019-12-18)
Avis d'attribution de marché (2020-05-12)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-05-12 📅
Date de publication: 2020-05-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 094-223580
Numéro JO-S: 94
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: CHU de Nice — Falaise BIH.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-04-16 📅
Nom: Hydrokarst
Adresse postale: 9 bis avenue de la Falaise
Commune postale: Sassenage
Code postal: 38360
Pays: France 🇫🇷
Isère 🏙️
Nom: Can SA
Adresse postale: Le Relut
Commune postale: Mirmande
Code postal: 26270
Pays: Drôme 🏙️
Valeur totale du marché: 1 794 560 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 9
Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Secrétariat général pour les affaires générales comité consultatif interrégional amiable des litiges
Source: OJS 2020/S 094-223580 (2020-05-12)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
CHU de Nice — Falaise BIH — travaux de sécurisation et de confortement (secteurs 1-2-5).
Valeur totale du marché: 1 794 560 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-05-12 📅
Date de publication: 2020-05-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 094-223580
Numéro JO-S: 94
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: CHU de Nice — Falaise BIH.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-04-16 📅
Nom: Hydrokarst
Adresse postale: 9 bis avenue de la Falaise
Commune postale: Sassenage
Code postal: 38360
Pays: France 🇫🇷
Isère 🏙️
Nom: Can SA
Adresse postale: Le Relut
Commune postale: Mirmande
Code postal: 26270
Pays: Drôme 🏙️
Valeur totale du marché: 1 794 560 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 9
Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Secrétariat général pour les affaires générales comité consultatif interrégional amiable des litiges
Source: OJS 2020/S 094-223580 (2020-05-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕