Accord-cadre pour la fourniture, la livraison et la pose de tubes, raccords et flexibles hydrauliques, d'articles associés et dépannages sur sites pour le CD13

Conseil départemental 13

Achat, livraison et pose de tubes, raccords et flexibles hydrauliques et articles associés, et dépannages sur sites pour les engins et équipements du CD13. Sont concernés, les engins et matériels affectés aux missions d'entretien du réseau routier départemental, mais également de débroussaillement et d'entretien des massifs forestiers, ou les matériels de levage présents sur divers sites de la collectivité. Les fournitures susceptibles d'être installées ou livrées par le titulaire, sont principalement celles décrites dans le BPU. En complément, le recours aux catalogues fournis par le titulaire restera accessoire et se limitera strictement aux catégories de produits objet du marché et appartenant aux familles tarifaires présentes dans le BPU.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-11-29. L'appel d'offres a été publié le 2019-10-30.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• TRVS Easyflex

Qui ?

• Conseil départemental 13

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Bouches-du-Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-10-30	Avis de marché
2020-03-27	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-10-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Tubes et raccords
Numéro de référence: 2019-0540
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Tubes et raccords 📦
Code CPV supplémentaire: Tubes et raccords 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil départemental 13
Adresse postale: 52 avenue de St just
Code postal: 13256
Commune postale: Marseille
Contact
Adresse Internet: https://marches.departement13.fr 🌏
Courrier électronique: contact.sammg@departement13.fr 📧
URL des documents: https://marches.departement13.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=14919&orgAcronyme=cg13 🌏
URL pour la participation: https://marches.departement13.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-10-30 📅
Date limite de soumission: 2019-11-29 📅
Date de publication: 2019-11-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 212-519420
Numéro JO-S: 212
Informations complémentaires

Les montants annuels HT sont fixés à un minimum de 15 000 EUR et à un maximum de 70 000 EUR. En cas de reconduction pour la durée totale de l'opération, le minimum sera de 60 000 EUR et le maximum de 280 000 EUR.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Accord-cadre pour la fourniture, la livraison et la pose de tubes, raccords et flexibles hydrauliques, d'articles associés et dépannages sur sites pour le CD13.

Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:

L'accord-cadre est passé pour 1 an et renouvelable 3 fois par reconduction tacite.

Informations complémentaires:

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Divers sites dans les Bouches-du-Rhône.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Le candidat doit être inscrit sur un registre professionnel. Il doit fournir la déclaration du candidat formulaire DC2 (en vigueur au 1.4.2019) joint au dossier de la consultation. Dans le cas d'un groupement chacun de ses membres doit fournir un formulaire DC2. Les documents doivent être rédigés en français.

Situation économique et financière:

Le candidat devra renseigner: le chiffre d'affaires des 3 derniers exercices disponibles. Si pour une raison justifiée (notamment pour les sociétés nouvellement créées), l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié.

Capacité technique et professionnelle:

Le candidat devra fournir tout élément permettant au maître d'ouvrage d'apprécier les moyens humains et matériels dont il dispose. Le candidat doit préciser ses références dans le domaine du marché, réalisés au cours des 3 dernières années avec indication du maître d'ouvrage, la nature exacte des prestations se rapportant à l'objet de l'accord-cadre concerné, du lieu, du montant et de l'année. Le candidat peut justifier de ses capacités techniques et professionnelles par tout autre moyen.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-12-02 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:30
Lieu: Hôtel du département des Bouches-du-Rhône.
Informations complémentaires:

La séance n'est pas ouverte au public. La date mentionnée pour l'ouverture est indicative.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.departement13.fr 🌏
URL des documents: https://marches.departement13.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=14919&orgAcronyme=cg13 🌏

Référence
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: Le renouvellement devrait intervenir en 2024.

Le candidat devra également produire:

— la lettre de candidature — formulaire DC1 (en vigueur au 1.4.2019), joint au dossier de consultation, dûment rempli et rédigé en français ainsi que la fiche d'information relative au représentant du candidat. L'accord-cadre peut être consulté et téléchargé dans sa totalité sur la plate-forme des marchés publics du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône à l'adresse suivante: https://departement13 ou remis gratuitement sur place à l'adresse suivante: Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, direction de l'achat public, B6021

52 avenue de St Just, 13256 Marseille Cedex 20.

Les bureaux sont ouverts de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00

Tél.: +33 413311407 — courriel: contact.sammg@departement13.fr

Les critères de jugement des offres sont:

1) prix des prestations: 80,0 %;

2) délai d'exécution: 20,0 %.

Concernant les éléments d'appréciation de jugement des offres, il convient de se référer au RC pour en prendre connaissance.

Le financement du marché public sera effectué en application des règles de la comptabilité publique. Aucune subvention n'est prévue. Le paiement sera effectué par virement administratif sous 30 jours. Le point de départ du délai est la réception de la facture par le maître d'ouvrage. En cas de dépassement, le titulaire sera de plein droit bénéficiaire de versement des intérêts moratoires. Conformément au décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique: le taux des intérêts moratoires est égal aux taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 %.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 EUR.

Budget de fonctionnement: offre devant être remise uniquement par voie électronique.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 22 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://marseille.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé précontractuel (art. L. 551-1 et suivants du code de justice administrative),

— référé contractuel (art. L. 551-13 et suivants du code de justice administrative),

— le recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence «Tarn-et-Garonne» qui peut être exercé par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées.

En vue de permettre aux candidats et aux tiers l'exercice du recours de plein contentieux reconnu par le Conseil d'État le 16.7.2007 (Sté Tropic signalisation nº 291545) et complété par l'arrêt du Conseil d'État du 4.4.2014, Département du Tarn-et-Garonne nº 358994, un avis de publicité comportant l'indication du jour de conclusion du contrat, de l'identité de l'attributaire et des lieux et horaires où pourra être consulté le contrat, sera publié sur la plate-forme de dématérialisation du Département à l'adresse suivante: https://marchés.departement13.fr

Cet avis sera consultable sous la référence 2019-0540.

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: CCIRAL, préfecture de Région, SGAR
Adresse postale: boulevard Peytral
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Fax: +33 491156190 📠
Source: OJS 2019/S 212-519420 (2019-10-30)

Avis d'attribution de marché (2020-03-27)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Achat, livraison et pose de tubes, raccords et flexibles hydrauliques et articles associés, et dépannages sur sites pour les engins et équipements du CD13 sont concernés, les engins et matériels affectés aux missions d'entretien du réseau routier départemental, mais également de débroussaillement et d'entretien des massifs forestiers, ou les matériels de levage présents sur divers sites de la collectivité. Les fournitures susceptibles d'être installées ou livrées par le titulaire, sont principalement celles décrites dans le BPU. En complément, le recours aux catalogues fournis par le titulaire restera accessoire et se limitera strictement aux catégories de produits objet du marché et appartenant aux familles tarifaires présentes dans le BPU.

Valeur totale du marché: 85682.88 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 52 avenue de Saint-Just

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-03-27 📅
Date de publication: 2020-03-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 064-152863
Se réfère à l'avis: 2019/S 212-519420
Numéro JO-S: 64

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Accord-cadre pour la fourniture, la livraison et la pose de tubes, raccords et flexibles hydrauliques, d'articles associes et dépannages sur sites pour le CD13.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Divers sites dans les Bouches du Rhône.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-01-30 📅
Nom: TRVS Easyflex
Adresse postale: 33 chemin de Saint-Henri, CS 10539
Commune postale: Marseille Cedex 16
Code postal: 13322
Pays: France 🇫🇷
Bouches-du-Rhône 🏙️
Adresse Internet: https://www.easyflex.pro/ 🌏
Valeur totale du marché: 85682.88 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3

Référence
Informations complémentaires

La CAO a attribué le marché le 30.1.2020 à TRVS Easyflex pour un montant annuel minimum de 15 000 EUR HT et maximum de 70 000,00 EUR HT, pour une durée d'un an renouvelable trois fois. Estimation annuelle: 28 000 EUR HT soit 112 000 EUR HT sur quatre ans si le marché est renouvelé trois fois. Montant minimum annuel: 15 000 EUR HT soit 60 000 EUR HT sur quatre ans si le marché est renouvelé trois fois; montant maximum annuel: 70 000 EUR HT soit global de 280 000 EUR HT.

Montant du DQE annuel: 21 420,72 EUR HT soit 85 682,88 EUR HT sur quatre ans si le marché est renouvelé trois fois; date de notification aux candidats évincés du rejet: 13.2.2020; fin du délai de standstill le 24.2.2020; le pouvoir adjudicateur a signé l'acte d'engagement le 27.2.2020. Le marché a été notifié le 10.3.2020. budget de fonctionnement. Le contrat peut être consulté au conseil départemental des Bouches-du-Rhône du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé précontractuel (article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative);

— référé contractuel (article L. 551-13 et suivants du code de justice administrative). Le recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence «Tarn-et-Garonne» qui peut être exercé par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées. En vue de permettre aux candidats et aux tiers l'exercice du recours de plein contentieux reconnu par le conseil d'État le 16.7.2007 (société Tropic Signalisation nº 291545) et complété par l'arrêt du conseil d'État du 4.4.2014, département du Tarn-et-Garonne nº 358994, un avis de publicité comportant l'indication du jour de conclusion du contrat, de l'identité de l'attributaire et des lieux et horaires où pourra être consulté le contrat, sera publié sur la plateforme de dématérialisation du département à l'adresse suivante: https://marchés.departement13.fr

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Cciral, préfecture de Région, SGAR
Source: OJS 2020/S 064-152863 (2020-03-27)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) (>20 nouveaux marchés)

Matériaux de construction et articles connexes (>20)

Pipelines, tuyauterie, conduites, gainage, tubage et articles connexes (9)

Gainage et tubage

Matériel tubulaire

Tubes et raccords