Accord-cadre multi-attributaire de travaux d'aménagement et de résidentialisation du groupe immobilier Blanqui à Alfortville
Logial-OPH
L'accord-cadre est alloti comme suit:
— lot 1: installations de chantier et démolitions/terrassement et raccordements réseaux ville/signalétique/VRD,
— lot 2: gros œuvre/revêtement de sol,
— lot 3: structure et clôtures métalliques,
— lot 4: aménagements paysagers/mobilier urbain/équipements sportifs,
— lot 5: électricité.
2 marchés subséquents se succéderont, sur la base de ces lots.
Le délai de réception des offres était de 2019-08-14. L'appel d'offres a été publié le 2019-07-19.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • CIDE ELEC
- • Environnement Services
- • Euro-Vert
- • GMC
- • Impairoussot
- • Perrin SAS
- • Travaux publics et maintenance
- • Mobilier routier › Clôtures
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Travaux de fouille et de terrassement › Travaux d'aménagement paysager
- • Travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux préparatoires de viabilité › Travaux d'aménagement du terrain
- • Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire › Électricité
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2019-07-19 | Avis de marché |
| 2019-08-08 | Informations complémentaires |
| 2020-05-20 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2019-07-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement du terrain
Numéro de référence: T/2019/09/Dcp
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement du terrain 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Clôtures 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Électricité 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ile-de-France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Logial-OPH
Adresse postale: 86 bis Quai Blanqui
Code postal: 94146
Commune postale: Alfortville
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/ 🌏
Courrier électronique: service.marche@logial-oph.fr 📧
Téléphone: +33 145182086 📞
Fax: +33 145182072 📠
URL des documents: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-OPH/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-07-19 📅
Date limite de soumission: 2019-08-14 📅
Date de publication: 2019-07-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 140-343699
Numéro JO-S: 140
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 5
Intitulé du lot: Installations de chantier et démolitions/terrassement et raccordements réseaux ville/signalétique/VRD
Numéro du lot: 1
Brève description: Le détail des prestations concernées figure à la DPGF.
Durée de l'accord: 13 mois
Intitulé du lot: Gros œuvre/revêtement de sol
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Structure et clôtures métalliques
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Aménagements paysagers/mobilier urbain/équipements sportifs
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 5
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-08-14 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: Alfortville.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Prix (pondération): 50
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 38895630200029
Contact
URL des documents: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/ 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr 📧
Fax: +33 160566610 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Logial-OPH — service marchés
Adresse postale: 86 bis quai Blanqui
Commune postale: Alfortville
Code postal: 94146
Téléphone: +33 145182086 📞
Courrier électronique: service.marche@logial-oph.fr 📧
Source: OJS 2019/S 140-343699 (2019-07-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement du terrain
Numéro de référence: T/2019/09/Dcp
Brève description:
L'accord-cadre est alloti comme suit:
— lot 1: installations de chantier et démolitions/terrassement et raccordements réseaux ville/signalétique/VRD,
— lot 2: gros œuvre/revêtement de sol,
— lot 3: structure et clôtures métalliques,
— lot 4: aménagements paysagers/mobilier urbain/équipements sportifs,
— lot 5: électricité.
2 marchés subséquents se succéderont, sur la base de ces lots.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement du terrain 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Clôtures 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Électricité 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ile-de-France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Logial-OPH
Adresse postale: 86 bis Quai Blanqui
Code postal: 94146
Commune postale: Alfortville
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/ 🌏
Courrier électronique: service.marche@logial-oph.fr 📧
Téléphone: +33 145182086 📞
Fax: +33 145182072 📠
URL des documents: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-OPH/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-07-19 📅
Date limite de soumission: 2019-08-14 📅
Date de publication: 2019-07-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 140-343699
Numéro JO-S: 140
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-OPH/
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du service marchés de Logial-OPH dans les conditions énoncées au règlement de consultation.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
L'accord-cadre est alloti comme suit:
— lot 1: installations de chantier et démolitions/terrassement et raccordements réseaux ville/signalétique/VRD,
— lot 2: gros œuvre/revêtement de sol,
— lot 3: structure et clôtures métalliques,
— lot 4: aménagements paysagers/mobilier urbain/équipements sportifs,
— lot 5: électricité.
2 marchés subséquents se succéderont, sur la base de ces lots.
Intitulé du lot: Installations de chantier et démolitions/terrassement et raccordements réseaux ville/signalétique/VRD
Numéro du lot: 1
Brève description: Le détail des prestations concernées figure à la DPGF.
Durée de l'accord: 13 mois
Intitulé du lot: Gros œuvre/revêtement de sol
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Structure et clôtures métalliques
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Aménagements paysagers/mobilier urbain/équipements sportifs
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 5
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— une lettre de candidature précisant le marché pour lequel le candidat soumissionne, comprenant son identification, ses coordonnées postales et numériques, (modèle DC1 mis à jour du 1.4.2019 ou autre),
— une déclaration du candidat, permettant de justifier de la capacité du candidat (modèle DC2 dans sa version mise à jour le 1.4.2019 ou autre).
Il est précisé que le candidat à la possibilité de remettre à l'appui de sa candidature, à la place des éléments précités, le formulaire DUME (Document unique de marché européen), dûment complété.
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché,
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-08-14 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: Alfortville.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Prix (pondération): 50
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 38895630200029
Contact
URL des documents: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/ 🌏
Référence
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-OPH/
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du service marchés de Logial-OPH dans les conditions énoncées au règlement de consultation.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr 📧
Fax: +33 160566610 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Logial-OPH — service marchés
Adresse postale: 86 bis quai Blanqui
Commune postale: Alfortville
Code postal: 94146
Téléphone: +33 145182086 📞
Courrier électronique: service.marche@logial-oph.fr 📧
Source: OJS 2019/S 140-343699 (2019-07-19)
Informations complémentaires (2019-08-08)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Clôtures 📦
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 86 bis quai Blanqui
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-08-08 📅
Date limite de soumission: 2019-08-21 📅
Date de publication: 2019-08-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 155-381564
Se réfère à l'avis: 2019/S 140-343699
Numéro JO-S: 155
Source: OJS 2019/S 155-381564 (2019-08-08)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Clôtures 📦
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 86 bis quai Blanqui
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-08-08 📅
Date limite de soumission: 2019-08-21 📅
Date de publication: 2019-08-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 155-381564
Se réfère à l'avis: 2019/S 140-343699
Numéro JO-S: 155
Source: OJS 2019/S 155-381564 (2019-08-08)
Avis d'attribution de marché (2020-05-20)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Valeur totale du marché: 3 000 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Contact
Téléphone: +33 145182084 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-05-20 📅
Date de publication: 2020-05-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 100-239133
Numéro JO-S: 100
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: Installations de chantier et démolitions/terrassement et raccordements réseaux ville/signalétique/vrd
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-04-23 📅
Nom: Gmc
Adresse postale: 14 rue de l'Industrie
Commune postale: Brie-Comte-Robert
Code postal: 77170
Pays: France 🇫🇷
Seine-et-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 215 082 EUR 💰
Nom: Travaux publics et maintenance
Adresse postale: 1 rue Edmond Michelet
Commune postale: Neuilly-Plaisance
Code postal: 93360
Pays: Seine-Saint-Denis 🏙️
Valeur totale du marché: 236 921 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2020-04-26 📅
Valeur totale du marché: 269 362 EUR 💰
265 042 EUR 💰
Nom: Environnement services
Adresse postale: 14 Grande Rue — La Ferme du Poitou
Commune postale: Villevaudé
Code postal: 77410
Valeur totale du marché: 254 096 EUR 💰
Nom: Impairoussot
Adresse postale: 2 rue de la Pâture
Commune postale: Carrières-sur-Seine
Code postal: 78420
Pays: Yvelines 🏙️
Valeur totale du marché: 255 419 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2020-04-24 📅
Valeur totale du marché: 289 388 EUR 💰
140 186 EUR 💰
Nom: Euro-Vert
Adresse postale: 12 rue du 11 Novembre 1918
Commune postale: Valenton
Code postal: 94460
Pays: Val-de-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 210 412 EUR 💰
115 240 EUR 💰
Nom: Cide elec
Adresse postale: 32 rue des Entrepreneurs
Commune postale: Crosne
Code postal: 91560
Pays: Essonne 🏙️
Valeur totale du marché: 152 464 EUR 💰
Nom: Perrin SAS
Adresse postale: 7 bis rue du Bois Cerdon
Valeur totale du marché: 152 470 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
1
3
4
Source: OJS 2020/S 100-239133 (2020-05-20)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
L'accord-cadre est alloti comme suit:
— lot 1: installations de chantier et démolitions/terrassement et raccordements réseaux ville/signalétique/VRD;
— lot 2: gros œuvre/revêtement de sol;
— lot 3: structure et clôtures métalliques;
— lot 4: aménagements paysagers/mobilier urbain/équipements sportifs;
— lot 5: électricité.
Deux marchés subséquents se succéderont, sur la base de ces lots.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Contact
Téléphone: +33 145182084 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-05-20 📅
Date de publication: 2020-05-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 100-239133
Numéro JO-S: 100
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
— lot 1: installations de chantier et démolitions/terrassement et raccordements réseaux ville/signalétique/VRD;
— lot 2: gros œuvre/revêtement de sol;
— lot 3: structure et clôtures métalliques;
— lot 4: aménagements paysagers/mobilier urbain/équipements sportifs;
Deux marchés subséquents se succéderont, sur la base de ces lots.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-04-23 📅
Nom: Gmc
Adresse postale: 14 rue de l'Industrie
Commune postale: Brie-Comte-Robert
Code postal: 77170
Pays: France 🇫🇷
Seine-et-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 215 082 EUR 💰
Nom: Travaux publics et maintenance
Adresse postale: 1 rue Edmond Michelet
Commune postale: Neuilly-Plaisance
Code postal: 93360
Pays: Seine-Saint-Denis 🏙️
Valeur totale du marché: 236 921 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2020-04-26 📅
Valeur totale du marché: 269 362 EUR 💰
265 042 EUR 💰
Nom: Environnement services
Adresse postale: 14 Grande Rue — La Ferme du Poitou
Commune postale: Villevaudé
Code postal: 77410
Valeur totale du marché: 254 096 EUR 💰
Nom: Impairoussot
Adresse postale: 2 rue de la Pâture
Commune postale: Carrières-sur-Seine
Code postal: 78420
Pays: Yvelines 🏙️
Valeur totale du marché: 255 419 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2020-04-24 📅
Valeur totale du marché: 289 388 EUR 💰
140 186 EUR 💰
Nom: Euro-Vert
Adresse postale: 12 rue du 11 Novembre 1918
Commune postale: Valenton
Code postal: 94460
Pays: Val-de-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 210 412 EUR 💰
115 240 EUR 💰
Nom: Cide elec
Adresse postale: 32 rue des Entrepreneurs
Commune postale: Crosne
Code postal: 91560
Pays: Essonne 🏙️
Valeur totale du marché: 152 464 EUR 💰
Nom: Perrin SAS
Adresse postale: 7 bis rue du Bois Cerdon
Valeur totale du marché: 152 470 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
1
3
4
Source: OJS 2020/S 100-239133 (2020-05-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)