2019/0892: marché de conception réalisation pour la création d'une salle d'expositions, de projections et de concerts en extension du Palais des Festivals et des congrès de la ville de Cannes

Commune de Cannes

La procédure donne lieu à la passation d'un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d'opérateurs économiques, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux:
— objectifs principaux du projet: création d'une salle modulable d'environ 1 000 m (expositions, projections cinéma, concerts debout, cabaret, dîner spectacle, etc.), embellissement et modernisation de la rue intérieure du RDC au niveau 5 (environ 5 000 m), embellissement et modernisation de salon des ambassadeurs au niveau 4,
— principales spécificités du projet: reprises en sous œuvre (poteaux, poutres et fondations) structures légères et de grandes portées recours à la préfabrication travaux en milieu occupé planning contraint, périodes de travaux nocturnes zone d'installation contraintes et réduites moyens de levage spécifiques, prestations et ouvrages scéniques objectif de mise à disposition échelonnée par phase.

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-11-12. L'appel d'offres a été publié le 2019-10-02.

Qui ?

• Commune de Cannes

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Alpes-Maritimes

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-10-02	Avis de marché

Avis de marché (2019-10-02)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Commune de Cannes
Numéro d'enregistrement national: 21060029200010
Adresse postale: place Cornut Gentille, CS 30140
Commune postale: Cannes
Code postal: 06406
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 497064550 📞
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Fax: +33 497064540 📠
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
URL: http://www.cannes.com 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏
Communication
URL des documents: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏
URL de participation: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“2019/0892: marché de conception réalisation pour la création d'une salle d'expositions, de projections et de concerts en extension du Palais des Festivals...”
Produits/services: Travaux d'extension de bâtiments 📦
Brève description:
“La procédure donne lieu à la passation d'un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d'opérateurs économiques, une...”

1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de restructuration 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de remise en état et de remise à neuf 📦
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Place Cornut Gentille — 06406 Cannes.
Description du marché:
“La procédure donne lieu à la passation d'un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d'opérateurs économiques, une...”
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 65
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Critères de sélection des candidatures: — références de moins de 10 ans (travaux réceptionnés ou en cours entre 2009 et 2019) pour des opérations...”

Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats

Critères de sélection des candidatures:
— références de moins de 10 ans (travaux réceptionnés ou en cours entre 2009 et 2019) pour des opérations d'importance équivalente et notamment en travaux d'extension en site occupé et dans des délais contraints pour l'architecte: 4 références architecturales libres de préférence construites, sélectionnées ou retenues. (pondération: 40 %) pour chaque référence transmise sous format A3 couleur (format numérique pdf), le candidat doit présenter:
—— des visuels significatifs de la réalisation permettant d'apprécier la qualité architecturale,
—— le maître d'ouvrage avec indication des nº de contact,
—— les surfaces de l'opération,
—— le coût des travaux,
—— l'année de l'opération,
— références de moins de 10 ans (travaux réceptionnés ou en cours entre 2009 et 2019) pour des opérations d'importance équivalente et notamment en travaux d'extension en site occupé et dans des délais contraints pour l'entreprise mandataire: 3 références d'extensions de complexité équivalente en milieu occupé de préférence achevées. (pondération: 30 %) pour chaque référence transmise sous format A3 couleur (format numérique pdf), le candidat doit présenter:
—— des visuels significatifs de la réalisation,
—— le maître d'ouvrage avec indication des nº de contact,
—— les surfaces de l'opération,
—— le coût des travaux,
—— l'année de réalisation et d'achèvement,
—— la durée des travaux,
— références libres de moins de 10 ans (travaux réceptionnés ou en cours entre 2009 et 2019) des autres membres du groupement BET, OPC, acousticien, scénographe et BIM. (pondération: 30 %) Pour chaque référence sous format libre, le candidat doit présenter:
—— des visuels significatifs de la réalisation permettant d'apprécier leur capacité,
—— le maître d'ouvrage avec indication des nº de contact,
—— les surfaces de l'opération,
—— le coût des travaux,
—— l'année de l'opération.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'exclusion.”
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers...”
Conditions de participation

“Niveau minimum: 18 000 000 EUR (chiffre d'affaires moyen annuel HT sur les 3 derniers exercices disponibles).”
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— Qualibat 1552 «Traitement de l'amiante» ou équivalent; l'entreprise devra être qualifiée par un organisme certificateur accrédité par le Cofrac...”
Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“— les travaux de traitement de l'amiante ne pourront être réalisés que par des entreprises titulaires de la certification «Travaux de traitement de...”
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Les marchés de conception réalisation concernent les ouvrages relatifs à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée....”

Procédure
Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-11-12 12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 8

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un...”

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/ — L'enveloppe financière prévisionnelle allouée est estimée à 47 000 000,00 EUR HT. La mission de base comporte les études d'avant projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage. Le délai de 65 mois est donné à titre indicatif. Le contrat est conclu de la notification jusqu'à l'établissement du décompte général définitif. Les prestations de conception débuteront à compter de l'ordre de service. Le permis de construire devra être déposé au plus tard le 30.6.2021. Le délai d'exécution de chaque phase de travaux débute à compter de l'ordre de service. Les travaux sont ordonnancés en 5 périodes définies ci-après (dont les dates sont données à titre indicatif):
— phase 1: 20.12.2021 au 29.1.2022. Délai plafond d'exécution: 4 semaine(s),
— phase 2: 30.6.2022 au 9.9.2022. Délai plafond d'exécution: 10 semaine(s),
— phase 3: 17.12.2022 au 18.2.2023. Délai plafond d'exécution: 9 semaine(s),
— phase 4 : 30.6.2023 au 8.9.2023. Délai plafond d'exécution: 10 semaine(s),
— phase 5: 16.12.2023 au 16.2.2024. Délai plafond d'exécution: 9 semaine(s).
Le candidat est invité à proposé un délai par phase dans l'acte d'engagement (qui ne pourra dépasser le délai plafond. Une visite sur site est obligatoire (cf. article 6.2 du RC). Les prestations seront financées selon les modalités suivantes:
— le règlement des dépenses: par mandat administratif suivi d'un virement,
— taux des intérêts moratoires: égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, majoré de 8 points.
Montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement: 40 EUR — les crédits nécessaires au financement de l'opération sont inscrits dans les comptes de la ville au budget annuel — financement sur fonds propres — subvention, le cas échéant: CPER (Contrat de plan État-région), Contrat régional d'équilibre territoriale (CRET) — emprunt — avance prévue de 5 % — retenue de garantie de 5 % — prix forfaitaire révisables annuellement les candidats ayant remis les éléments demandés et retenus pour déposer une offre recevront une prime d'un montant de 500 000,00 EUR HT. Si à l'issue de l'analyse, les offres sont incomplètes ou non conforme, le jury pourra décider de réduire ou supprimer le montant de la prime. Le rendu attendu par le pouvoir adjudicateur est un niveau APS. Pour l'attributaire du marché, cette prime viendra en déduction du montant du marché. S'agissant d'une procédure restreinte, le dossier de candidature doit contenir tous les éléments indiqués au point 6.1 du règlement de la consultation: pièces de candidature. Les candidatures doivent parvenir au pouvoir adjudicateur avant le délai imparti indiqué dans le présent avis. Il est possible de consulter et de télécharger l'avis d'appel public à la concurrence sur le site www.marches-publics.info — Adresse à laquelle les demandes de participation doivent être envoyées: www.marches-publics.info — Les candidatures transmises par voie électroniques doivent respecter le formalisme demandé à l'article 7 du règlement de la consultation.

Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 611039
Commune postale: Nice
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489978600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 611039
Commune postale: Nice
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489978600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Source: OJS 2019/S 193-467768 (2019-10-02)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés

Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture

Recherches connexes 🔍

Région: France Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes

Produits/services: Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux d'extension de bâtiments Travaux de parachèvement de bâtiment Autres travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de remise en état et de remise à neuf Travaux de restructuration